Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Выполнение работ по визуализации производства углеродного волокна №300523266

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_коммерческого_предложения

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку _________ (далее – Товар) сообщаем следующее:

Изучив запрос о предоставлении коммерческого предложения, приложенное к нему техническое задание и принимая установленные в них требования и условия, ______ «_____», ОГРН ______, ИНН ______, КПП________, зарегистрированное по адресу _________, предлагает заключить договор на поставку Товаров в соответствии с техническим заданием и условиями, изложенными в настоящем коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Таблица расчета возмещаемых затрат

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Страна происхождения:__________________

Условия платежей: ____________

Условия поставки: _____________

Срок действия указанных цен: ___________

Приложение: 1. ____________

2. ____________

____________________ ____________ / ________________ /

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)

МП

Контактный номер телефона:

E-mail:

Приложение_к_ТЗ.

Посторонним вход воспрещен

Проекция группы знаков

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Проекция "Осторожно транспорт"

Безопасный маршрут

О_проведении_мониторинга_цен_II

Проект_договора

ДОГОВОР № _____________

по визуализации производства

г. Елабуга 12.05.2025

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Габерлинга Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

______________ «__________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37), заключили Договор (далее – Договор) о следующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Исполнитель своими силами и средствами обязуется оказать услуги по визуализации производства углеродного волокна по средством демаркации рабочего пространства, опасных мест и пешеходных зон, на территории действующего предприятия ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, городское поселение г.Елабуга, территория Особой Экономической Зоны «Алабуга», улица Ш-2, строение 11/9, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке, установленном Договором.

1.2. Слова «Работы» и «Услуги», а также словосочетания «выполнение работ» и «оказание услуг» в соответствующем падеже в Договоре и Техническом задании равнозначны и означают действия Исполнителя, определяющие предмет Договора.

При наличии противоречий между условиями Технического задания и Договора, применению подлежат условия Договора. В части непротиворечащих условий Договор и Техническое задание имеют равную юридическую силу.

1.3. Услуги включают в себя следующие обязательства Исполнителя:

- проектирование (разработка рабочей и технической документации), в соответствии с государственными стандартами и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору);

- работы по демаркации опасных зон (обозначение границ проходов и опасных зон, при входе в производственное помещение знаками безопасности, эвакуационных выходов), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору);

Надлежащим результатом работ является разработанная Исполнителем и согласованная с Заказчиком по настоящему договору проектная документация, и достигнутые на основании неё обозначения опасных зон, которые должны быть идентифицированы и классифицированы. Границы опасных зон должны быть обозначены сигнальной разметкой, знаками безопасности, сигнальными и защитными ограждениями.

1.4. Объем и порядок оказания Услуг, а также состав и содержание работ, включая требования к их качеству определяются:

-Техническим заданием (Приложение №1 к Договору);

- исходными данными Заказчика (Исполнитель подтверждает, что ознакомился с исходными данными до заключения настоящего Договора и не имеет претензий к объему и качеству исходных данных);

-требованиями действующего законодательства в сфере технического регулирования и связи, и иными техническими нормативными документами (ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»)

1.5. Перечень материалов и отдельных обозначений, включая их количество, параметры, формы, технические характеристики и иные объекты демаркации, необходимых для выполнения работ согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

1.6. Если в Техническом задании имеется ссылка на технические нормы, прекратившие свое действие к дате заключения и исполнения Договора, то применению подлежит техническая норма, принятая взамен отмененной, независимо от того, является ли такая норма обязательной или рекомендуемой.

По согласованию сторон все нормы, правила, государственные стандарты, технические регламенты и указания, имеющие отношение к услугам по Договору, в том числе имеющие статус «рекомендованные», являются обязательными к применению Исполнителем при оказании услуг по Договору.

1.7. В случае, если для оказания услуг, Исполнителю потребуется наличие специальных разрешений (лицензий), то Исполнитель настоящим обязуется и гарантирует Заказчику получение требуемых Федеральным законодательством специальных разрешений. При этом Исполнитель, за свой счет обеспечивает получение данных разрешений (лицензий). По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него специальных разрешений (лицензий).

В случае отсутствия необходимых документов, требуемых законодательством РФ для оказания услуг (лицензий, сертификатов и разрешений), услуги Исполнителем не оказываются и не оплачиваются Заказчиком до получения их в установленном законодательством РФ порядке.

1.9. Согласно п.3 ст.703 Гражданского кодекса Российской Федерации, Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения работ в части, не урегулированной Договором и Приложениями к настоящему Договору.

1.10. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, то работы выполняются иждивением Исполнителя, и на территории химически опасном производственном объекте.

2. Сроки оказания услуг по Договору.

2.1. Услуги, включая обязательства Исполнителя предусмотренном в п.1.3. Договора, оказываются в течение _____ (____) _____________, с даты подписания договора.

2.2. Стороны допускают возможность согласования сроков исполнения отдельных обязательств Исполнителя в пределах срока, установленного пунктом 2.1. Договора, путем подписания документов, фиксирующих договоренность сторон об исполнении обязательств в определенные сроки. Сроки, согласованные подобным образом, обязательны к исполнению, если не противоречат условиям Договора.

3. Цена Договора. Порядок оплаты.

3.1. Цена Договора определяется общей стоимостью фактически оказанных услуг по Договору. На дату заключения Договора Цена Договора с учетом согласованного объема услуг составляет _______________ (__________), в том числе НДС ___ % __________ (__)

3.2. Стоимость услуг по Договору включают в себя стоимость всех мероприятий, необходимых для оказания той или иной услуги, материалов, оборудования, а также налоги, сборы, вознаграждение за оказание услуг, и все прочие расходы Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Договора.

3.3. Стоимость фактически оказанных услуг определяется в Актах об оказании услуг, исходя из перечня и объема фактически оказанных услуг, в том числи при наличии «Единичных расценок на услуги Исполнителя».

3.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком оригиналов следующих документов:

а) Акт об оказании услуг, подписанный сторонами;

б) счет Исполнителя;

в) счет-фактура Исполнителя, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства, либо универсальный передаточный документ, составленного по форме, утвержденной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96 (далее именуемый УПД).

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Исполнитель на дату подписания Договора является плательщиком НДС. Об изменении своего налогового статуса Исполнитель обязуется уведомить Заказчика заблаговременно. Сверка взаимных задолженностей производится сторонами до изменения налогового статуса сторон.

3.7. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

3.8. Оплата оказанных услуг по Договору может быть произведена путем перечисления Заказчиком денежных средств по письмам Исполнителя на счета третьих лиц – поставщиков материалов и конструкций (ст.313 Гражданского кодекса РФ).

3.9. В случае прекращения Договора по любым основаниям Исполнитель обязуется вернуть Заказчику неотработанный аванс – денежную сумму в размере разницы между полученными от Заказчика денежными суммами и стоимостью услуг в соответствии с подписанными Актами об оказании услуг.3.6. Оплата оказанных услуг по Договору может быть произведена путем перечисления Заказчиком денежных средств по письмам Исполнителя на счета третьих лиц – поставщиков материалов и конструкций (ст.313 Гражданского кодекса РФ).

3.10. Все сроки оплаты по Договору переносятся соразмерно нарушению Исполнителем любого из следующих сроков: срока предоставления Заказчику обеспечения, если условие об обеспечении было согласовано в Договоре; срока предоставления Исполнителем счета на оплату; срока предоставления Исполнителем полной, достоверной и соответствующей техническим нормам исполнительно-технической документации в отношении оказанных услуг и/или первичных документов.

3.11. При обнаружении недостатков в принятых работах до их оплаты, Заказчик имеет право задержать оплату услуг до устранения Исполнителем выявленных недостатков; срок оплаты в этом случае считается с даты подписания Заказчиком акта об устранении недостатков.

3.12. Стороны, при необходимости, подписывают Акт сверки расчетов в следующем порядке: Заказчик готовит проект Акта и направляет его Исполнителю; в случае непоступления от Исполнителя возражений по проекту Акта сверки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, Акт сверки считается принятым на основании данных Заказчика.

3.13. В течение 5 (Пяти) дней с даты прекращения Договора по любым основаниям Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежную сумму в размере разницы между полученной от Заказчика суммой денежных средств по Договору и стоимостью фактически оказанных услуг.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Заказчик до подписания Договора предоставил Исполнителю исходные данные для оказания услуг в объеме, необходимом и достаточном для исполнения обязательств Исполнителя по Договору.

4.2. Исполнитель в течение 3 (Трех) дней с даты подписания Договора обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенные копии приказов, которыми определены:

-ответственный за оказание услуг и за исполнение обязательств Исполнителя по Договору;

-ответственные за охрану труда, электрохозяйство, пожарную безопасность и т.п.

В случае неисполнения условий настоящего пункта Заказчик вправе не допустить Исполнителя к оказанию услуг по Договору. В случае если нарушение Исполнителем условий настоящего пункта повлияет на сроки оказания услуг по Договору, Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг.

4.3. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Технического задания и технических норм, при этом Исполнитель обязуется:

4.4.1. Предоставлять Заказчику письменные отчеты о ходе выполнения работ пообъектно, в объеме: что сделано за прошедший отчетный период; какие возникли проблемы, вопросы, замечания, представлять мероприятия по их решению; что предстоит сделать в следующий отчетный период. Если Заказчик направит в адрес Подрядчика форму (бланк) отчета, Подрядчик обязуется направлять отчет по указанной форме (бланку).

4.4.2. Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима, установленного на объекте. Обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации на период оказания услуг на объекте временным пропуском на территорию, где расположен объект, в порядке, установленном внутриобъектовым режимом Заказчика, а также иными документами, которые потребуются для производства работ на действующем предприятии в соответствии с принятыми распорядительными актами органов государственной власти и местного самоуправления. Исполнитель до подписания Договора ознакомился с пропускным и внутриобъектовым режимами и принимает на себя обязательства в соответствии с настоящим пунктом Договора.

4.4.3. Соблюдать требования Соглашения об охране труда (Приложение № 3 к Договору), требования пожарной безопасности и нормативные акты, регламентирующие безопасное ведение работ. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе оказания услуг (выполнения работ) Исполнителем или привлеченными им третьими лицами.

4.4.4. Обеспечить работников необходимым инструментом, материалами, специальными средствами, средствами индивидуальной и коллективной защиты, защитной экипировкой и т.п. для качественного и безопасного оказания услуг. Иметь подготовленный персонал, имеющий специальную подготовку и соответствующую квалификацию, проходящий периодический (в порядке и условиях, предусмотренных действующим законодательством) инструктаж по информационной безопасности и технике безопасности. Персоналу должен быть проведен вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж.

4.4.5. Не допускать захламление мест оказания услуг мусором, образовавшимся при оказании услуг Исполнителем. Складировать мусор в специально установленных для этого местах с соблюдением нормативных требований;

4.4.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию услуг, уведомить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств.

4.4.7. Обеспечить в ходе оказания услуг сохранность материалов и иного имущества, принадлежащего Заказчику и (или) третьим лицам, в том числе обеспечить проведение мероприятий по защите отделки зданий и/или инженерных систем, находящихся на месте оказания услуг. В случае повреждения при оказании услуг элементов отделки зданий и/или инженерных систем, произвести работы по восстановлению своими силами и средствами, либо возместить затраты Заказчика на устранение указанных последствий.

В случае если оборудование Заказчика вышло из строя, стало неисправным в результате действия/бездействия Исполнителя, в том числе вследствие случайного или умышленного повреждения, Исполнитель незамедлительно производит восстановление работоспособности, устранение неисправности оборудования или его замену за свой счет, либо возмещает затраты Заказчика на устранение указанных последствий.

4.4.8. Поставить все необходимые материалы и оборудование в срок, обеспечивающий своевременное выполнение работ по Договору.

4.4.9. Качество поставляемого материалов, комплектующих должно соответствовать требованиям технических норм (в том числе имеющим статус рекомендованных), обеспечивать надежное использование его в течение срока службы в соответствии с потребностями Заказчика, обеспечивать безопасность при производстве, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации.

4.4.10. Требование к выполнению работ указано в Техническом задании. Несоблюдение Исполнителем общих требований, условий о комплектности и качеству, является существенным нарушением Договора.

4.4.11. До даты подписания Заказчиком окончательного акта обеспечить сохранность и нести риск случайной гибели или случайного повреждения своих материалов и документов, в том числе полученных от Заказчика, иного имущества, используемого для исполнения Договора или находящегося в непосредственной близости от места ведения работ.

4.4.12. Применять при разработке Проектной документации оптимальные технические решения, не влекущие за собой увеличение цены Договора, но и не снижающие качество оказываемых услуг. Если же какое-либо техническое решение, по мнению Исполнителя, может повлечь за собой изменение цены Договора, Исполнитель обязан до применения данного технического решения предоставить Заказчику для согласования обоснование и расчет изменения цены данного раздела, узла Оборудования, конструкции, участка работ.

4.4.13. В случае если для оказания услуг по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо наличие СРО, лицензии или иных разрешительных документов, Исполнитель гарантирует их наличие или их получение без изменения сроков оказания услуг по Договору

4.4.14. Выполнять иные обязанности, необходимые для качественного и своевременного оказания услуг по Договору.

4.5. Исполнитель вправе:

4.5.1. Привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц, принимая ответственность за их действия перед Заказчиком.

4.5.2. Требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств.

4.5.3. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.6. Заказчик обязан:

4.6.1. Производить приемку и оплату услуг и осуществить окончательный расчет по Договору на условиях Договора.

4.6.2. Обеспечить присутствие на объекте полномочных представителей Заказчика, обеспечивающих контроль за Исполнителем.

4.7. Заказчик имеет право:

4.7.1. Производить самостоятельно или силами охранного предприятия проверки и досмотр работников Исполнителя или субподрядных организаций, всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых к месту оказания услуг.

4.7.2. Запрашивать и получать от Исполнителя и привлеченных им третьих лиц материалы по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требовать письменных объяснений работников Исполнителя и привлеченных им третьих лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства, правил по информационной безопасности, правил промышленной безопасности и охраны труда.

4.7.3. Требовать от Исполнителя отстранения от работы его работников, а также привлеченных третьих лиц, причинивших ущерб имуществу, находящемуся в месте оказания услуг, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности и охране труда; замены ответственного за оказание услуг. Исполнитель обязан произвести отстранение или замену в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения требования Заказчика.

4.7.4. Устранять последствия действий Исполнителя в виде ущерба оборудованию или иному имуществу, а также недостатки в оказанных услугах своими силами или силами третьих сил за счет Исполнителя. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика по настоящему пункту Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика с приложением счета на оплату.

4.7.5. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5. Порядок сдачи-приемки услуг.

5.1. Исполнитель оформляет, подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и направляет Заказчику для подписания Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах, в котором должны быть указаны виды оказанных услуг, их стоимость и период их оказания. К Акту об оказании услуг должны быть приложены:

- проектная документация (рабочая и техническая документации), подготовленная в соответствии с государственными стандартами, требованиями Технического задания, техническими нормами и требованиями законодательства, или документ, подтверждающих передачу этих документов Заказчику до оформления Акта об оказании услуг и приемку их Заказчиком без замечаний;

- первичные документы (товарная накладная по форме ТОРГ-12 либо УПД) на материалы (включая комплектующие), приобретенные и доставленные в соответствии с условиями настоящего Договора;

-документы, подтверждающие качество и безопасность материалов (включая комплектующие);

-документы, подтверждающие происхождение материалов;

Перечень дополнительных документов определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Акта об оказании услуг обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать представленный Акт об оказании услуг.

5.3. В случае выявления несоответствия услуг, указанных в Акте об оказании услуг, условиям Договора или фактическим данным, либо в случае выявления неполноты или недостоверности в документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта об оказании услуг. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика или исключить спорные услуги из Акта об оказании услуг и направить Заказчику Акт об оказании услуг в новой редакции, подготовленной с учетом замечаний Заказчика.

5.4. Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком Акта об оказании услуг без замечаний.

5.5. Заказчик, принявший услуги и подписавший Акт об оказании услуг без проверки, имеет право ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

6. Требования к качеству, гарантийный срок.

6.1. Порядок оказания услуг и результат оказания услуг должны соответствовать требованиям Технического задания и технических норм. Качество услуг должно быть подтверждено документами, предусмотренными Техническим заданием и техническим нормами. Первичный документ – Акт об оказании услуг – оформляется после оформления протокола проверки, проводимых приемочной комиссией.

6.2. Все используемые для оказания услуг материалы и технические средства должны иметь соответствующие сертификаты (при условии обязательной сертификации), декларации соответствия (если подлежат обязательному подтверждению соответствия законодательству), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.3. Исполнитель гарантирует качество услуг, в том числе качество использованных материалов и Оборудование, в течение гарантийного срока, который составляет 2 (Два) года с даты подписания Акта об оказании услуг. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранять недостатки в качестве услуг, включая использованных материалов и/или запчастей или производить их замену.

6.4. В случае выявления недостатков в качестве работ, используемых материалов и/или запчастей в процессе оказания услуг или в гарантийный срок, Исполнитель обязан незамедлительно принять участие в составлении акта о выявленных дефектах. При отказе или уклонении Исполнителя от составления и/или подписания такого акта, акт о выявленных дефектах составляется Заказчиком в одностороннем порядке, требования Заказчика, указанные в акте о выявленных дефектах, считаются безусловно принятыми Исполнителем, должны быть исполнены в указанный Заказчиком срок и не подлежат дальнейшему оспариванию.

6.5. Работы по устранению дефектов проводятся силами и за счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления соответствующего акта о выявленных дефектах, если иной срок не будет установлен в Акте.

6.6. Прекращение Договора по любым основаниям не прекращает гарантийных обязательств Исполнителя.

6.7. Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках Договора может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению Исполнителя к ЕОС-Качество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения Исполнителя к ЕОС-Качество стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.06.2017 №1/433-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае условия разделов 5 и 6 Договора применяются в части, не противоречащей указанному порядку.

7. Ответственность сторон.

7.1. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,03% от не исполненного в срок обязательства на день исполнения обязательства, от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства.

7.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, установленных Договором, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении убытков и уплате сверх этого уплаты неустоек за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.

Размер неустоек определяется следующим образом:

7.2.1. если не исполненное в срок обязательство имеет денежную оценку, то неустойка составляет 0,1% от не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки;

7.2.2. если не исполненное в срок обязательство не имеет денежной оценки (исполнение в натуре), то размер неустойки составляет 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение Исполнителем обязательств, не имеющих срока исполнения, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 5% от стоимости Услуг сверх суммы убытков.

7.4. В случае повреждений Оборудования или инженерных коммуникаций (кабеля и др.), происшедших на территории Заказчика по вине Исполнителя (или его Субподрядчиков), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Ста тысяч) рублей.

7.5. В случае если действия Исполнителя, связанные с исполнением Договора, привели к применению в отношении Заказчика какого-либо административных или иных штрафов со стороны органов власти или иных сторонних организаций, Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки в сумме наложенных штрафов.

7.6. За нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки и уплатить сверх убытков штрафы, предусмотренные Приложение № 3 к Договору.

7.7. Уплата санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения всех обязательств по Договору.

7.8. Суммы всех неисполненных своевременно денежных обязательств, подтвержденных судебными актами, подлежат индексации за счет проигравшей стороны в размере 0,3% от присужденной суммы за каждый день просрочки.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или Республики Татарстан. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8. Споры. Подсудность.

8.1. Споры и разногласия по Договору решаются в претензионном порядке. Претензия оформляется одной стороной в письменной форме и направляется другой стороне в порядке, указанном в разделе 10 Договора. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности при наличии, а также действия, которые должны быть произведены стороной-адресатом претензии для устранения нарушений. Срок для ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней.

8.2. В случае, если спор не будет разрешен в претензионном порядке, то любая из Сторон имеет право передать дело на рассмотрение суда в соответствии со следующими условиями:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Исполнитель: ___________

Заказчик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово- промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

Либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию

8.3. Применимым правом является материальное право Российской Федерации.

8.4. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража (третейского суда) по выбору взыскателя может быть подано либо в компетентный суд по адресу должника или его имущества, либо в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

9. Действие Договора.

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2025, но в любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

9.3. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законом, Положением о закупке или Договором. Заказчик имеет право отказаться от Договора и заключить замещающую сделку в случае получения от Исполнителя уведомления/информации о невозможности исполнить обязательства по Договору на согласованных в Договоре условиях.

9.4. Если причиной прекращения Договора явилось нарушение Исполнителем условий Договора или уведомление/информация Исполнителя по п.9.3. Договора, то Исполнитель в качестве санкций теряет право на компенсацию убытков, вызванных прекращением Договора.

10. Прочие условия.

10.1. Переписка Сторон осуществляется по адресам (почтовым, электронным), указанным в разделе 11 Договора «Реквизиты и подписи сторон». Все документы, касающиеся оперативного решения текущих вопросов по Договору, переданные ответственными лицами посредством факсимильной связи или электронной почтой, адреса которой указаны в Договоре, признаются действительными до момента предоставления подлинников в случае, если полученные сообщения надлежащим образом подписаны, содержат реквизиты стороны-отправителя, текущую дату и время отправки. Если не доказано иное, письменное уведомление считается полученным на 5 (пятый) рабочий день с даты его отправки.

10.2. Если в ходе исполнения Договора стороны фактически используют адреса электронной почты, не указанные в Договоре, и каждая из сторон фактическими действиями подтвердила легитимность используемых адресов, то направление документов по указанным фактическим адресам и соответствующим образом будет считаться надлежащим уведомлением.

10.3 Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Договор, подписанный с использованием квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

10.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов по Договору: счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об исполнении обязательств по Договору, составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@); приложений к электронным документам об исполнении обязательств по Договору, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Условия настоящего пункта Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в нем документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

10.5. При подписании Договора Исполнитель гарантирует достоверность заверений и обязуется выполнять обязательства в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

10.6. Исполнение обязательств Исполнителя может обеспечиваться банковской гарантией, поручительством или обеспечительным денежным платежом, если стороны согласуют соответствующие условия в Приложении об обеспечении к Договору (Приложение № 3 к Договору). Подписанное сторонами Приложение об обеспечении становится неотъемлемой частью Договора.

10.7. Исполнитель не имеет право продавать дебиторскую задолженность Заказчика, либо иным способом уступать свои права и обязанности по Договору.

10.8. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих названий, реквизитов, адресов, номеров телефонов, телефаксов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2. Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

10.9. При толковании условий Договора заголовки разделов Договора не учитываются.

10.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.

10.11. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Обязательства и заверения Исполнителя

Приложение №3 – Соглашение об охране труда

11. Реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №_______ от ___________

Заказчик: ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

Исполнитель: _____________________

Техническое задание на выполнение работ № 379-1.2/365-РМ от 30.04.2025

по визуализации производства углеродного волокна

Елабуга, 2025г.

Техническое задание

на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Раздел 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ на основе справочника ОКПД-2,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

рис 1. Объекта демаркации на плане цеха.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Диапазон температуры эксплуатации: -30 до +40 С;

Класс пылевлагозащиты оборудования – не менее IP54.

Срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №_______ от ___________

Заказчик: ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

Исполнитель:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАВЕРЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Заверения об обстоятельствах

Исполнитель заверяет Заказчика, что:

-он вправе заключать и исполнять Договор;

-заключение и (или) исполнение Исполнителем Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Исполнителя, судебным решениям;

-Исполнителем получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Исполнителя, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

-полномочия представителей Исполнителя на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении Договора такие представители Исполнитель не вышли за пределы своих полномочий;

-в отношении Исполнителя не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

-Договор заключен на согласованных сторонами условиях, с соблюдением принципов автономии воли сторон и свободы договора, с учетом предпринимательских рисков каждой из сторон;

-вся информация и документы, представленные Исполнителем в связи с заключением Договора, являются достоверными.

Заказчик полностью полагается на заверения Исполнителя.

Оговорка о бенефициарах

Исполнитель заверяет Заказчика, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Заказчик полностью полагается на заверения Исполнителя.

В случае включения Исполнителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие условия являются существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Исполнителем указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. Факт включения Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Исполнителя.

С целью проверки вышеуказанных заверений Исполнителя, а также в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, при осуществлении договорной работы, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, по форме 1.2. Приложения №15.3. «Альбом форм основным документов» к Положению о закупке в электронном виде в двух форматах: pdf с подписью и в редактируемом формате Excel (далее – Сведения). Исполнитель заверяет, что указанные Сведения являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Условия о конфиденциальности

Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает условия Договора, а также любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Обязательства по настоящему пункту распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Исполнителем до заключения Договора.

Исполнитель хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им, в связи с исполнением обязательств по Договору, за исключением:

- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Исполнителя;

- информации, в отношении которой Исполнитель может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее родственной организацией.

Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по Договору.

Исполнитель обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика.

Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.

Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Исполнителю уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления Исполнитель должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

В течение 3 (Трех) лет с даты окончания исполнения обязательств Исполнителя по Договору (включая Гарантийный срок) Исполнитель не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом Договора.

Исполнитель, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

Заказчик вправе проводить проверки у Исполнителя на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Исполнителю. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Исполнителя о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

Противодействие коррупции

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ИС «Расчёт рейтинга и деловой репутации Поставщиков».

Исполнитель уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков» могут являться:

- выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем претензии (требования) к качеству товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанных нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Исполнителем товаров по Договору, нарушающих права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Исполнитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

Положение о налоговой добросовестности

Исполнитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом, не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие (наличие) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнителя в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

-копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

-копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

При непредставлении Исполнителем указанных документов в установленный срок, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Уведомление об отказе от Договора направляется Заказчиком в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Исполнителем уведомления.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору №_______ от ___________

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ФОРМА)

(разработано в соответствии с Едиными методическими рекомендациями

по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда в организациях ГК «Росатом»,

утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.10.2014 г. №1/1003-П)

Организация ООО «АЛАБУГА – ВОЛОКНО», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Габерлинга А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и «Исполнитель» _________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________. действующий на основании _______, с другой Стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в раздел «Права и обязанности Сторон» Договора № ________ от _________________ (далее Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора.

1. Подрядчик обязуется:

1.1 обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве работ согласно договору подряда, на ООО «АЛАБУГА - ВОЛОКНО», подразделение _______________________________________, в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1 выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском (нарядом – допуском) на производство работ на территории ООО «АЛАБУГА - ВОЛОКНО», подразделение _______________________________________, в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа у Заказчика и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.1.2 обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации.

1.1.3 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.4 назначить ответственного за производство работ на объекте заказчика и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований обеспечения безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

1.1.5 организовать обеспечение места производства работ путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованные с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.6 обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требованиям нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2 Обеспечить безопасное производство работ.

1.3 Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.5 Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.), а также, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6 Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7 Обеспечить своих работников в соответствии с отраслевыми Типовыми нормами по выдаче спецодежды исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, контролировать их правильное применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ.

1.8 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.9 Осуществлять за свой счет в процессе производства систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки (выделенных рабочих мест) от отходов, образовавшихся в ходе проведения Работ.

1.10 Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.

1.11 Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с представителем Заказчика при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.12 Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

1.13 В течение 3-ех дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном формате.

1.14 Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля - предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.15 При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении, распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

1.16 В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

1.17 Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

• в размере 5000 рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, не повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших;

• в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

• в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

1.18 В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.19 Замещать в любой момент по требованию Заказчика работника из числа персонала Подрядчика или персонала привлекаемых Подрядчиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

• появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

• несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

• нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований безопасности труда, нарушение нарядно-допускной системы;

• неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде – допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

• выявление факта хищения.

2. Заказчик обязуется:

2.1 Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

2.2 Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.

2.3 Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.

2.4 Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика запрещен.

2.5 Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6 Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

2.7 В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановления работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8 Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчиком (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9 Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

2.10 Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

• появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);

• несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

• нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований безопасности труда, нарушение нарядно-допускной системы;

• неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде – допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

• выявление факта хищения.

2.11 Требовать от Подрядчика (субподрядчиков) проведения внеочередной проверки знаний его персонала, при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12 Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в п.1. настоящего Соглашения.

2.13 Направлять Подрядчику требования об устранении нарушений в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего Соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений п.п. 1.17, 1.18 настоящего Соглашения.

2.15 Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ о обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16 Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:

3.1 Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п.1.17 настоящего Соглашения.

3.2 Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Подрядчиком не оформлены трудовым договором.

3.3 Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Соглашения.

4. Общие положения:

4.1. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором № ________ от ____________ и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Положения настоящего Соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ППР, акта-допуска, наряда-допуска и пр.) применяется в случае, если специфика выполняемых работ, оказываемых услуг либо условия Договора, либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов.

4.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока выполнения работ по Договору № ________ от ____________ , а в части обязательств до полного их исполнения Сторонами.

4.5. Соглашение подписано в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

УТВЕРДИЛИ ФОРМУ:

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое_задание_для_мониторинга_цен