Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка химреагентов жидких №300368481

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_дог_пост_химреагентов_жидких_рамка_22.04.2025.docx

ДОГОВОР поставки №_______________

г. Москва «___» ___________ 2025 г.

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (АО «Гиредмет»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_____________действующего на основании доверенности №___________, с одной стороны, и

________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка химреагентов жидких (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить принятый Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к качеству и комплектности Товара определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1 (далее – Место поставки/территория Покупателя). Поставщик обязан в установленные в Спецификации сроки доставить Товар в Место поставки Транспортной компанией. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления срока поставки Поставщик обязан вручить электронным способом Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Товар поставляется новым (не ранее 2024 года выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не снятым с производства. Товар не должен являться выставочными образцами.

1.6. Поставка Товара по Договору осуществляется партиями, в сроки и в объеме, установленном в согласованных Сторонами Заявках (по форме Приложения № 3).

1.7. Договор является рамочным договором в соответствии со ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые будут конкретизированы и уточнены Сторонами путем направления Покупателем Поставщику Заявок.

1.8. Договор не налагает на Покупателя обязательства направлять Поставщику Заявки на поставку Товара и не налагает обязательства на Поставщика поставлять Товар Покупателю до Получения соответствующей Заявки.

1.9. Заявка подается в следующем порядке:

1.9.1. Покупатель направляет Поставщику подписанную Заявку с указанием количества, номенклатуры, стоимости Товара. Копия заявки направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в п. 14.2 настоящего Договора.

1.9.2. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения на адрес электронной почты копии Заявки от Покупателя обязан подписать Заявку и направить Покупателю копию Заявки на адрес электронной почты Покупателя, указанный в п. 14.2 настоящего Договора. Если в указанный срок Поставщик не направит Покупателю копию подписанной Заявки, то такая Заявка считается согласованной и подписанной Поставщиком.

1.9.3. Оригинал подписанной Заявки Поставщик передает Покупателю вместе с доставкой партии Товара по данной Заявке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена единицы товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Предельная (максимальная) цена Договора, в соответствии со Спецификацией, не будет превышать — __________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 [1] % в размере ___________ (_____________) рублей __ копеек.

2.2. Цена единицы Товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Установленная цена единицы Товара включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку/погрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Оплата за поставленный Товар в рамках Договора по соответствующей Заявке, осуществляется в течение 45 [2] (сорока пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами без замечаний товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) и предоставления Покупателю документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора.

2.5 [3] . Поставщик обязуется представить Покупателю счет-фактуру в течение 5 календарных дней после поступления аванса и /или подписания товарной накладной ТОРГ -12.

2.6. Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течении одного рабочего дня после смены реквизитов в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств по указанным реквизитам Поставщика в настоящем Договоре, несет Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.1.3. За свой счет устранить выявленные недостатки Товара или осуществлять их соответствующую замену в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.1.4. Поставщик обязуется при исполнении настоящего Договора на территории Покупателя не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства. Поставщик при заключении договоров с субпоставщиками в целях исполнения настоящего Договора обязан указывать аналогичные условия в заключаемых договорах.

3.1.5. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности за использование Поставщиком, а равно его субпоставщиками, иностранных граждан или лиц без гражданства при исполнении настоящего Договора на территории Покупателя, Поставщик возмещает убытки Покупателя в размере штрафов, которые Покупатель понес или должен будет понести из-за нарушений, допущенных Поставщиком, а равно его субпоставщиками. Покупатель вправе удержать суммы штрафов из оплаты Поставщику при окончательном расчете.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии настоящим Договором и приложениями к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В случае поставки Поставщиком Товара, не предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы поставленного Товара.

3.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

3.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель имеет право производить оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязаны производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

3.6. Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала.

3.7. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

4. УПАКОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

4.3. Особые условия упаковки и маркировки Товара указаны в Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

5.2. Датой поставки (партии Товара) по Заявке считается дата приемки Товара (партии Товара) Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

5.3. При поставке Товара (партии Товара) по Заявке Поставщик предоставляет Покупателю оригиналы следующих документов:

- паспорт качества (сертификата качества) на Товар в 1 экз.

- счет, счет-фактура (в случае формы ТОРГ-12) в 1 экз.

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;

- Заявка на поставку Товара в 2 экз.

5.4. Право собственности на Товар (партию Товара) по соответствующей Заявке переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара (партии Товара) по соответствующей Заявке осуществляется по количеству, качеству и комплектности в порядке, установленном настоящим Договором на Месте поставки.

6.2. Порядок приемки Товара (партии Товара) по соответствующей Заявке осуществляется в порядке указанном в Техническом задании.

6.3. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара ненадлежащего качества не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Требования к объему и сроку предоставления гарантии на Товар устанавливаются в Техническом задании.

7.2. На время устранения недостатков и/или дефектов Товара гарантийный срок соответственно продлевается на время устранения недостатков и/или дефектов Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного Товара.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,05 % от стоимости Товара указанной в заявке за каждый день просрочки. Максимальный размер неустойки, выплачиваемой Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не превысит 10% (десяти процентов) от суммы задолженности – для каждой отдельной просрочки оплаты и 10% (десяти процентов) от цены Договора – в целом по всем просроченным платежам по Договору. Убытки, понесенные Поставщиком в результате нарушения Покупателем сроков оплаты, не возмещаются.

8.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8.8. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в возмещении Покупателю суммы НДС, уплаченного при приобретении Товара и/или невозможности отнесения сумм в расходы в связи с выявлением у организации-Поставщика обстоятельств, подтверждающих невозможность осуществления контрагентом реальной хозяйственной деятельности в силу наличия признаков фирм-однодневок, непредставления налоговой отчетности, неисполнение должным образом обязанности по надлежащему исчислению и уплате налогов и сборов, отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов и других подобных обстоятельств, которые возникли по причине и вине контрагента, Поставщик обязан возместить Покупателю имущественные потери в размере доначисленного НДС и/или налога на прибыль, а также начисленных на них суммы пени и штрафа.

8.9. При наличии оснований у Покупателя для возмещения потерь, он направляет требования к Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. К требованию прикладываются копии подтверждающих документов, обосновывающих требования возмещения имущественных потерь.

8.10. Поставщик обязан возместить имущественные потери Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от него требования.

8.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в полном объеме, понесенные вследствие нарушения Поставщиком налогового законодательства Российской Федерации, отраженных в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь суммами налога, штрафа, пени и пр.

8.12. Пени и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров посредством переговоров, заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с п. 9.6 Договора.

9.6. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

9.6.1. путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: _________________________

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Указанные в настоящем пункте Договора адреса электронной почты используются Сторонами только в целях урегулирования споров. Документы, не связанные с урегулированием споров, направленные по указанным адресам, не имеют юридической силы согласно п.14.2 Договора, вследствие чего считаются непредъявленными и рассмотрению не подлежат.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9.6.2. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

9.6.3. в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

9.6.4. в Арбитражном суде г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 30.04.2026 включительно, а в части оплаты, до полного исполнения обязательств Сторон.

Договор прекращает свое действие, в случае достижения предельной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.1. Договора.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- в случае нарушения срока поставки Товара более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- в случае, предусмотренном в п. 11.5 Договора;

- в случае, предусмотренном в п. 15.2 Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.4. Покупатель может в любой момент и по любым основаниям расторгнуть настоящий Договор при условии письменного уведомления Поставщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными в п.10.6 Договора) прекращаются.

10.6. Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Если Поставщиком ранее не передавались Покупателю полные и достоверные сведения и копии подтверждающих документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей Поставщика, включая конечных бенефициаров, либо если переданные ранее сведения к моменту заключения договора потеряли актуальность, то Поставщик обязуется во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28 декабря 2011 г. в целях обеспечения прозрачности финансово хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», представить такие сведения и документы Покупателю по форме Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Стороны признают, что в случае невыполнения данного пункта договор считается незаключенным. Стороны также признают, что в случае выявления неполноты, недостоверности или неактуальности переданных сведений действие договора может быть приостановлено или прекращено по одностороннему решению Покупателя.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами и настоящим договором, направленными по электронной почте с электронных адресов и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в данном пункте настоящего Договора и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты Поставщика:___________________

14.3. Документы, полученные в соответствии с п. 14.2. настоящего Договора, могут быть использованы как доказательство при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке. Обмен документами, а также переписка с использованием факсимильной и электронной связи должны осуществляться Сторонами с 9.00 до 19.00 по московскому времени.

14.4. Стороны обязуются обменяться оригиналами документов, указанных в п.п. 14.2. и 14.3. настоящего Договора, не позднее 30 календарных дней с даты их подписания.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Форма Заявки.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ __________________

от «___» ___________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки: г. Москва, ул. Электронная, д. 2, стр. 1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ __________________

от «___» ___________ 2025 года

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ __________________

от «___» ___________ 2025 года

Заявка №

к договору №______от «___»_____________ г.

г. ____________ «__»____________202_

___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии договором № _____ от _____ (далее – Договор) подписали/согласовали настоящую заявку, о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить на условиях Договора и настоящей заявки следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если НДС не облагается, то указываем: «НДС не облагается в соответствии с __ статьи __ Налогового кодекса РФ» ↑

30 календарных дней - договор с Единым поставщиком из атомной отрасли.

15 календарных дней для договоров до 5 млн. руб.

7 рабочих дней для МСП. ↑

Если УПД, то пункт удалить. ↑

В случае если НДС не облагается, то указываем: «НДС не облагается в соответствии с __ статьи __ Налогового кодекса РФ» ↑

4_Запрос_ТКП_16_16

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «РОСАТОМ НАУКА»

Акционерное общество

«Государственный научноисследовательский и проектный

институт редкометаллической

промышленности «Гиредмет»

имени Н.П. Сажина

(АО «Гиредмет» имени Н.П. Сажина)

Руководителям организации

(по списку рассылки)

ул. Электродная, д. 2, стр. 1,

этаж 5, пом. VI, ком. 39, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3353

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О предоставлении техникокоммерческих предложений

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и

проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

(далее - АО «Гиредмет») планирует проведение закупки химреагентов жидких в

соответствии с проектом Договора (приложение № 1 к настоящему письму).

В случае Вашей заинтересованности прошу Вас в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты направления настоящего письма предоставить технико-коммерческое

предложение (далее - ТКП) по форме приложения № 2 к настоящему письму:

организациям атомной отрасли, подключенным к ЕОСДО – посредством

ЕОСДО, с дублированием скан-копии технико-коммерческого предложения,

а также технико-коммерческого предложения в редактируемом формате

на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

остальным организациям - посредством электронной почты организации

на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Общий вес вложений не должен превышать 15 Mb.

В случае отсутствия заинтересованности прошу проинформировать об этом

в указанные сроки по аналогичным каналам связи.

Цена предложения должна включать в себя все накладные расходы, затраты,

вознаграждения, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,

связанные с выполнением обязательств согласно Проекту договора.

В ТКП необходимо указать стоимость за единицу продукции без НДС

и с учетом НДС (при наличии НДС) и общую стоимость продукции без НДС

и с учетом НДС (при наличии НДС). В случае применения упрощенной системы

налогообложения, указать «НДС не облагается на основании УСН».

Также в ТКП необходимо указать информацию о наличии / отсутствии

предлагаемого к поставке товара в реестрах, предусмотренных пунктом 2

постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013. В

2

случае наличия предлагаемого к поставке товара в таких реестрах,

в ТКП указывается номер реестровой записи соответствующих реестров.

В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации

«Росатом» Поставщик, предоставляя ТКП, подтверждает соответствие следующим

требованиям:

а) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

б) не находится в процессе ликвидации, не принято арбитражным судом

решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество

не наложен арест по решению суда, административного органа;

в) не находится в РНП № 223-ФЗ, № 44-ФЗ;

г) соответствует требованиям, установленным на основании поручений

Правительства Российской Федерации: должен перед заключением договора

раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая

бенефициаров (в том числе конечных);

д) имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов

деятельности в рамках договора (если необходимо);

е) обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом

выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь

ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Прошу оформить ТКП на официальном бланке организации с подписью

уполномоченного лица.

Проведение данной процедуры сбора информации не является офертой и не

влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика.

Приложения: 1. Проект договора на 14 л. в 1 экз.

2. Форма технико-коммерческого предложения на 2 л. в 1 экз.

3. Техническое задание на 9 л. в 1 экз.

Начальник службы

квалифицированного закупщика

Иванов Евгений Алексеевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.П. Ушакова

2_ТЗ_на_химреагенты_жидкие_v3.1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

по науке и инновациям

АО «Гиредмет»

_________________К.В. Ивановских

« » _____________ 2025 г.

Техническое задание

на поставку химреагентов жидких

Москва

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................................................................3

Подраздел 1.1 Предмет поставки.........................................................................................................................3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне......................................................................................................................3

Подраздел 1.3 Код ОКПД2.....................................................................................................................................3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ...........................................................................................................................3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.......................................................................................................................3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ....................................................................................................................4

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские

свойства) товаров...................................................................................................................................................4

По физико-химическим показателям Товар должен соответствовать нормам и наименованию указанным

в Приложении №1 к настоящему ТЗ. ТУ-техническим условиям, ХЧ– химически чистый 99% основного

компонента, ЧДА– чистый для анализа 98% основного компонента, ОСЧ– особо чистый 99,9% основного

компонента. Более высокая чистота допускается...............................................................................................4

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию ...................................................................................................4

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергоснабжению и энергоэффективности.................4

Подраздел 4.4. Требования к надежности...........................................................................................................4

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам ...................4

Подраздел 4.6 Требования к маркировке............................................................................................................4

Подраздел 4.7 Требования к упаковке.................................................................................................................4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.................................................................................4

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки............................................................................................................4

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке

товаров ....................................................................................................................................................................5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ .................................................................................................5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ......................................................................................................................6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ...............................................6

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ...............................................................................................................6

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .........................................................................................................6

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ......................................................................................................................6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ.............................................6

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.............................................7

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.......................................................................................................................7

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет поставки

Химреагенты жидкие, далее по тексту Товар.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О

мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

установлено ограничение поставки данных товаров происходящих из

иностранных государств, применяемое только в случае, если на закупку подано

предложение поставщика, удовлетворяющее требованиям извещения о

проведении закупки и содержащие предложение о поставке товаров

российского происхождения.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым не позднее 2024 года выпуска со сроком годности не

менее 6 месяцев с даты поставки Товара.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.59.52.194 – Реактивы химические общелабораторного назначения

20.14.63.110 – Эфиры простые

20.14.12.141 – Толуол нефтяной

20.41.10.110 – Глицерин натуральный сырой

20.14.62.000 – Соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой

функциональной группой

20.14.33.131 – Кислота олеиновая

20.13.41.130 – Сульфаты

20.14.19.110 – Производные бромированные ациклических углеводородов

20.13.24.112 – Кислота соляная

20.13.24.122 – Кислота серная

20.15.10.110 – Кислота азотная

20.13.24.141 – Фторид водорода (кислота плавиковая)

20.14.11.110 – Углеводороды ациклические насыщенные

20.14.22.113 — Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются для производственных,

аналитических работ подразделений.

научных

исследовательских

и

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используются при нормальных условиях в производственных помещениях и в

лабораториях.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

По физико-химическим показателям Товар должен соответствовать нормам и

наименованию указанным в Приложении №1 к настоящему ТЗ. ТУ-техническим

условиям, ХЧ– химически чистый 99% основного компонента, ЧДА– чистый

для анализа 98% основного компонента, ОСЧ– особо чистый 99,9% основного

компонента. Более высокая чистота допускается.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергоснабжению и

энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Не предъявляются.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Не предъявляются.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Товар должен быть промаркирован по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением знаков

опасности по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(если применимо к данному товару).

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с

учетом перегрузок. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия

транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных правовых

актов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара (партии Товара) осуществляется Покупателем

на соответствие качества и количества поставляемого Товара в ходе передачи

Товара Покупателю на месте поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

поставки Товара.

Покупатель проводит приемку при этом проверяет:

- маркировку тары

- наличие паспорта (сертификата качества);

- соответствие паспортных данных Товара требованиям раздела 4.

В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы

документов согласно подразделу 5.2.

По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, количеству,

условиям Договора, Покупатель подписывает товарную накладную по форме

ТОРГ-12 (или УПД).

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в

момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12

(или УПД).

В случае несоответствия полученного Товара по количеству или качеству,

наличия на упаковке любых повреждений или подтеков, а так же отсутствия

маркировки Покупатель должен составить акт с указанием фактически

полученного Товара, с указанием вида несоответствия, сфотографировать

данные несоответствия.

Поставщик обязан отгрузить недостающий, а также поврежденный или

некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления

уведомления Покупателем.

Все дополнительные расходы, вызванные недопоставкой или заменой

некачественного Товара, несет Поставщик. В случае нарушения Поставщиком

срока поставки или поставки некачественного, несоответствующего по

ассортименту Товара, без товаросопроводительных и иных документов, и/или в

меньшем количестве Покупатель вправе по своему выбору потребовать от

Поставщика:

а)

передать недостающее количество Товара;

б)

потребовать замены Товара в установленный Покупателем срок;

в)

отказаться от поставки Товара полностью или частично, а также от его

оплаты.

Подраздел 5.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю оригиналы

следующей документации:

- паспорт качества (сертификата качества) на Товар в 1 экз.

- счет, счет-фактура (в случае формы ТОРГ-12) в 1 экз.

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;

- Заявка на поставку Товара в 2 экз.

В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его

неправильного

оформления

поставка

считается

некомплектной.

Соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение

5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть защищен от механических воздействий, действия влаги и

агрессивных сред.

При транспортировании Товар, маркированный в соответствии с требованиями

к маркировке (подраздел 4.6.), упакованный в соответствии с требованиями к

упаковке (подраздел 4.7.), транспортируют в крытых транспортных средствах

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов,

действующими на данном виде транспорта.

При

транспортировании

химических

продуктов

запрещается

транспортирование товара в поврежденной или негерметично закрытой таре, а

также в таре, не имеющей маркировки, бирки, а также ярлыка с указанием груза

и его опасности.

Условия транспортирования и перемещения товара должны обеспечивать их

сохранность. При транспортировании опасных грузов должны выполняться

особые требования для каждого класса опасности в соответствии с

требованиями действующих в РФ стандартов и нормативно-технических

документов на конкретный продукт.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара осуществляется в соответствии с требованиями действующих

в РФ стандартов на хранение конкретной продукции и требованиями

нормативно-технической документации на конкретный продукт.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Не предъявляется.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный Товар соответствует

стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ.

Поставщик обязан поставить Товар в упаковках, гарантирующих сохранность

Товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Товар должен соответствовать сертификату качества.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Вид (наименование) Товара в соответствии со спецификацией и поставляемое

количество Товара определяется потребностью Покупателя и отражается в

подаваемых Заявках.

Поставка осуществляется на основании сформированных Покупателем

Заявок по форме согласно Приложению № 2.

Срок подачи заявки: с момента заключения Договора в течении 365(триста

шестьдесят пять) календарных дней.

Срок поставки каждой отдельной партии не более 5 рабочих дней с момента

подачи Заявки.

Поставщик обязан за сутки до поставки сообщить следующие сведения для

оформления пропуска въезда на территорию Покупателя.

-ФИО водителя.

-ФИО ответственного лица, сопровождающего груз.

- Марка и государственный регистрационный номер машины.

Пропуск на территорию Покупателя – по паспорту. Водители должны быть

гражданами Российской Федерации.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами (транспортом)

Поставщика на склад Покупателя по адресу:

- г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр.1.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ТИПОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся документация направляемая Поставщиком в адрес Покупателя должна быть

составлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

Наименование приложения

п/п

1 Спецификация

2 Форма Заявки

Ведущий специалист

отдела сопровождения

блока по науке и инновациям

Номер

страницы

8

9

Савеля А.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

№

п/п

Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

1

Эфир петролейный

40-70° (ч) (0.7_кг) (ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

кг

40

2

Толуол ЧДА.

кг

120

3

Глицерин ЧДА

кг

270

4

Ацетон ЧДА

кг

800

5

Ацетон ХЧ

кг

150

6

Ацетон ОСЧ

кг

400

7

Кислота олеиновая

Б-115 Ту

кг

25

8

Купорос медный ЧДА

кг

10

9

Дибромметан ЧДА

кг

15

10

Кислота соляная ХЧ

кг

14525

11

Кислота соляная ОСЧ

кг

1000

12

Кислота серная ЧДА

кг

70

13

Кислота серная ОСЧ

кг

100

14

Кислота азотная ХЧ

кг

450

15

Кислота азотная ОСЧ

кг

400

16

Кислота плавиковая ОСЧ

кг

70

17

Кислота плавиковая ХЧ

кг

400

18

Изооктан ЧДА

кг

15

19

Спирт изопропиловый ХЧ

кг

700

20

Спирт изопропиловый ОСЧ

кг

200

21

Серная кислота "ХЧ"

кг

50

22

Толуол ОСЧ, бутылка 1 л

кг

10

Срок поставки

Место поставки

не более 5

рабочих дней с

момента подачи

Заявки

г. Москва, ул.

Электродная, д. 2,

стр.1.

Приложение № 2

к Техническому заданию

ФОРМА

Заявка №

к договору №________от «___»_____________ г.

г. ____________

«__»____________202_

___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________,

действующего на основании ___________________, с одной стороны, и___________________, именуемое в

дальнейшем

«Поставщик»,

в

лице

___________________,

действующего

на

основании

___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии договором №

_____ от _____ (далее – Договор) подписали/согласовали настоящую заявку, о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить на условиях Договора и настоящей заявки следующий

товар:

№

п/п

Наименование

Товара

Единица

измерения

Количество

(единиц

измерения)

Цена за

единицу

измерения

(включая

НДС)

1

2

3

ИТОГО по заявке (цифрами)

ИТОГО по заявке (прописью)

Источник финансирования:

От Покупателя:

От Поставщика:

Общая

стоимость

(включая

НДС)

Срок поставки