Тендер - Поставка взрывчатых материалов промышленного назначения №301072832

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_1_Форма_комерческого_предложения - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Форма коммерческого предложения

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

* Партия Аммонита № 6ЖВ-200 считается 15,984 т

Все поля данной формы обязательны к заполнению.

*ТЗР (Транспортно-заготовительные расходы) рассчитываются из условия доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская обл., Ловозерский р-н, пгт. Ревда, промышленная площадка Рудник «Карнасурт».

Ф.И.О. должность руководителя _______________________ подпись

м.п.

ТЗ_аммонит_32

«Техническое задание»

Предмет закупки: Поставка взрывчатых материалов промышленного назначения

Ревда

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не применяются

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Аммонит 6ЖВ или аналог должен отвечать всем требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не применяются

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с п 1.2. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не применяются

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не применяются

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не применяются

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не применяются

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Не применяются

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Маркировка патронов аммонит 6ЖВ

На каждом патроне аммонита 6ЖВ, должно быть нанесена маркировка не смываемой краской следующего содержания:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

-наименование (марка) ВВ

-масса ВВ в патроне;

-номер партии;

-заводской номер;

-год изготовления;

-цветная полоса в соответствии с требованиями НТД или технической документации на соответствующее ВВ, если гильза для патронов изготовлена не из цветной бумаги;.

Заводские номера патронов, упакованных в одну пачку, и номера насыпных патронов, упакованных в один ящик, должны быть одинаковыми и не дублировать номера, нанесенные на патроны другой пачки или другого ящика в одной партии.

Маркировка тары должна быть выполнена согласно ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Аммонит 6ЖВ, должен быть патронирован в гильзы из бумаги по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Патроны должны быть покрыты сплошным слоем влагоизолирующей смеси из парафина по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс 20-30% петролатума или слоем влагоизолирующей смеси из парафина по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс 20-30% церезина по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Патроны Аммонита 6ЖВ, должны быть упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки в соответствии с ОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 как насыпные патронированные ВВ, в ящики из листовых древесных материалов (ОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5) или в ящики из гофрированного картона.

Упаковка опасных грузов должна обеспечивать сохранность продукции в условиях воздействия внешней среды (температура, влажность, вибрация, статические и динамические нагрузки и т.д.), обычно встречающихся при перевозке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

* Партия Аммонита № 6ЖВ-200 считается 15,984 т

Договор_поставки_товара_с_обеспечением

Приложение № 2

к приказу ООО «Ловозерский ГОК»

№ _____ от «___» ________ 20__ года

Договор

поставки товара

№ ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и

______________________(указывается полное и краткое наименование Поставщика), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар (далее – «Товар»), указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – «Спецификация»).

1.2. Количество Товара, требования к качеству, цена за единицу Товара согласовывается Сторонами в Спецификации. Цена Договора (стоимость поставляемого Товара) указывается в Спецификации и не должна превышать цену Договора, указанную в п. 3.1. Договора.

1.3. Настоящий договор заключается на основании результатов процедуры закупки, проведенной по правилам и в соответствии с Единым отраслевым Стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от «07» февраля 2012 г. № 37.

1.4. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в порядке и сроки, указанные в «Оговорке об обеспечении обязательств по договору» (приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в Спецификации.

2.2. В случае, если поставка осуществляется партиями, количество Товара в партии, сроки поставки каждой партии Товара указываются в Спецификации.

2.3. Товар может быть поставлен досрочно с согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Поставщик обязан не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты предполагаемой поставки Товара письменно запросить согласие Покупателя на такую поставку и получить от него подтверждение о готовности к приемке Товара.

2.4. Датой поставки Товара считается дата приема Товара Покупателем, указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе (УПД).

2.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента его принятия Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальному передаточному документу (УПД), если иное не предусмотрено в Спецификации.

2.6. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Спецификации.

2.7. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

2.8. Поставщик обязан обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.9. Поставщик обязан обеспечить свободный доступ к изготавливаемому Товару на любой стадии его изготовления и поставки представителям Покупателя. Представители Покупателя могут осуществлять контроль качества поставляемого Товара без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика.

Поставщик обязан предоставлять сведения об изготовлении и отгрузке Товара по первому требованию Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет - __________________ (указывается сумма цифрами и прописью), в том числе включая НДС по ставке 20 % в сумме ________________ (______________) рублей (если НДС не облагается, то указывается основание для неприменения НДС).

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено спецификацией, в цену Товара, включена стоимость всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортных и экспедиторских расходов до места поставки, гарантии, страхования, упаковки, маркировки, а также всех иных расходов Поставщика, связанных с исполнением им Договора.

В случае поставки импортного товара, в цену Товара также входят все расходы, связанные с таможенным оформлением.

3.3. Оплата Товара производится в следующем порядке:

Оплата поставленной Поставщиком и принятой Покупателем партии Товара производится исходя из стоимости соответствующей партии Товара, указанной в Спецификации, в течение ___ (________________) ______________ дней с момента подписания Сторонами УПД/ТОРГ-12 на соответствующую партию Товара.

3.4. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Все расчеты, предусмотренные настоящим разделом Договора, осуществляются Покупателем на основании выставленного Поставщиком соответствующего счета (счета-фактуры) путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. В случае составления Акта по форме ТОРГ - 2/ТОРГ-3 о несоответствии качества поступившего Товара условиям Договора, оплата за данный Товар производится Покупателем только после разрешения Сторонами спорного вопроса и принятия Покупателем данного Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

3.7. В случае составления Акта по форме ТОРГ - 2/ТОРГ-3 о несоответствии количества поступившего Товара условиям настоящего Договора, Покупатель производит оплату только за фактически поставленный Поставщиком Товар после принятия Покупателем данного Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальному передаточному документу (УПД).

3.8. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

3.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд удержать из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по настоящему Договору Товар, сумму фактических убытков (расходов), понесенных Покупателем в соответствии с п. 4.6, п.5.4. настоящего Договора. При этом Покупатель обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление с обоснованием суммы понесенных Покупателем убытков (расходов).

3.10. Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента истечение срока действия настоящего Договора составить, подписать, заверить печатью и направить в адрес Поставщика (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи) для подписания и заверения печатью соответствующий Акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта сверки взаимных расчетов от Покупателя обязан подписать его, заверить печатью и направить его Покупателю (в том числе посредством электронной и/или факсимильной связи).

Переданный посредством электронной и/или факсимильной связи Акт сверки взаимных расчетов, подписанный Сторонами, имеет юридическую силу до обмена оригиналами.

В случае не получения Покупателем от Поставщика в срок, указанный в настоящем пункте настоящего Договора, подписанного и заверенного печатью соответствующего Акта сверки взаимных расчетов, либо мотивированного письменного отказа от подписания направленного Покупателем Акта сверки взаимных расчетов, данный Акт сверки взаимных расчетов автоматически считается подписанным Поставщиком, без каких-либо замечаний, несмотря на отсутствие на Акте сверки взаимных расчетов подписи полномочного представителя Поставщика и печати Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выдачи Товара органом транспорта или поступления его на склад Покупателя при доставке Товара Поставщиком.

4.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, в том числе, если Товар поставлен не новый, используемый ранее, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и не позднее, чем через 48 часов с момента обнаружения несоответствия по количеству и/или качеству, вызвать представителя Поставщика для составления Акта по форме ТОРГ-2/ТОРГ-3 (при приемке импортных товаров), утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления уведомительного письма по факсимильной связи или по электронной почте.

4.3. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения от Покупателя по факсимильной связи или электронной почте вызова для участия в приемке Товара обязан по электронной почте или факсимильной связи сообщить Покупателю дату и время прибытия представителя Поставщика.

4.4. При отказе от направления представителя Поставщика или неполучении Покупателем ответа в течение следующего дня, а также при отсутствии представителя Поставщика в указанный им срок на месте приемки Товара, Покупатель производит приемку Товара без участия представителя Поставщика.

4.5. Акт по форме ТОРГ-2, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, является подтверждением факта несоответствия поступившего Товара условиям Договора, и в этом случае все расходы Покупателя, включая, но не ограничиваясь, по хранению некачественного Товара, погрузо-разгрузочным работам, а также по возврату некачественного Товара подлежат возмещению Поставщиком. При этом Поставщик обязан возместить расходы не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

4.5.1. В случае составления Акта по форме ТОРГ – 2/ТОРГ-3 Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков товара в срок не позднее 20 календарных дней с момента направления Поставщику требования об этом, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, соразмерного уменьшения покупной цены.

4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, в том числе если Товар поставлен не новый, бывший в употреблении, Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения настоящего договора и требовать возмещения убытков; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

4.7. Поставщик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающий Товар. Претензия, указанная в настоящем пункте направляется поставщику по факсимильной связи или по электронной почте.

4.8. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4.9. Поставщик обязан:

Одновременно с передачей Товара передать Покупателю по акту приема-передачи оригинал накладных (товарно-транспортной, транспортной, железнодорожной), сертификат качества или иной необходимый документ, удостоверяющий качество Товара, и другие необходимые документы, передаваемые при поставке Товара (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.) и указанные в спецификации, иных приложениях к Договору или предусмотренные действующим законодательством.

В акте приема-передачи документов перечисляются заводские (инвентарные) номера, номера партии Товара, указываются реквизиты (дата, номер) настоящего договора, товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), а также реквизиты всех передаваемых документов.

В день отгрузки Товара со склада направить Покупателю копии накладных (товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), товарно-транспортной, железнодорожной), счет-фактуры по адресу электронной почты или по факсу, указанным в настоящем Договоре.

В случае нарушения Поставщиком указанных сроков направления в адрес Покупателя документов, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе предъявлять претензии Поставщику по несвоевременно предоставленным документам.

4.10. Обмен электронными документами (данный пункт применяется при наличии у сторон технической возможности и только для указанных в пункте электронных документов).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@), а также приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

При отсутствии расхождений по результатам сверки по имеющимся задолженностям, взаимным расчётам и обязательствам, возникшим из Договора, осуществляемой Сторонами в соответствии с пунктом 3.10. Договора, сверка производится путем обмена электронными документами.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

Условия настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар ранее не использованный, новый, отвечающий требованиям Покупателя, указанным в Спецификации.

Качество Товара должно соответствовать техническим требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами и техническими регламентами.

5.2. Поставщик обязан предоставить гарантию качества Товара (подтверждение пригодности Товара для целей, для которых Товар обычно используется и соответствие его государственным стандартам и техническим регламентам). Срок и объем гарантии качества Товара должны быть не менее срока и объема гарантии качества, установленным изготовителем. Если срок гарантии изготовителем не установлен, то Поставщик обязан самостоятельно предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. При этом гарантия качества Товара распространяется также и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

5.3. В случае, если в период действия гарантии качества Покупатель обнаружит недостатки поставленного Поставщиком Товара, Поставщик обязан в срок, указанный Покупателем в уведомлении об обнаружении недостатков Товара, направленном Поставщику, безвозмездно устранить недостатки поставленного Товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии качества, с целью восстановления заданного в Товаре качества, или произвести замену некачественного Товара. Гарантийный срок, предусмотренный Договором, продлевается на период с момента обнаружения недостатков товара до даты их устранения.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара в течение гарантийного срока, оплачиваются Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом.

5.4. В случае не устранения Поставщиком выявленных Покупателем недостатков в качестве поставленного Товара в указанный в уведомлении Покупателя срок, а также при возникновении у Покупателя убытков, связанных с использованием некачественного Товара, поставленного Поставщиком, Покупатель вправе устранить недостатки товара своими силами или в одностороннем порядке отказаться от Договора поставки и потребовать от Поставщика возмещение возникших у Покупателя убытков, вызванных поставкой некачественного Товара. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товара и (или) возместить убытки, вызванные поставкой не качественного Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем извещения об этом. Устранение недостатков товара силами Покупателя не влечет прекращения или изменения гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

5.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, с учетом необходимых перегрузок и длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

В тех случаях, когда техническим регламентом, государственным стандартом допускается поставка Товара без упаковки, Товар может быть поставлен без упаковки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки.

6.2. За неисполнение обязанности по поставке Товара либо недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара, а также убытки.

6.3. За просрочку поставки Товара Покупатель, помимо пени (п. 6.1. Договора) вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости несвоевременно поставленного Товара.

6.4. За поставку некачественного или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика дополнительно к иным видам санкций уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости Товара.

6.5. За нарушение Поставщиком сроков, установленных разделом 5 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.6. Убытки, взыскиваются в полной сумме сверх пеней и штрафов, предусмотренных пунктами 6.1. – 6.5, 6.18, 6.19 Договора.

6.7. Неисполнение Поставщиком обязанности по поставке Товара более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара по Договору, а также поставка Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, считаются Сторонами существенным нарушением Поставщиком условий Договора.

В любом из этих случаев Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств и уплаты неустойки (штрафа), предусмотренной Договором.

6.8. За просрочку оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной (несвоевременно уплаченной) суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. На авансовые платежи пени не начисляются.

6.9. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Покупателю товарной накладной, технической документации, сертификатов и иных документов в соответствии с условиями п. 4.9 Договора, или счета-фактуры на отгруженный Товар в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки передачи соответствующих документов Покупателю по день предоставления документов.

6.10. Покупатель имеет право на расчет в одностороннем порядке суммы неустойки, в соответствии с пунктами 6.1. - 6.5, 6.13, 6.18, 6.19 настоящего Договора и на её зачет в счет оплаты Поставщику. При наличии у Поставщика каких-либо задолженностей перед Покупателем, в том числе по иным договорным обязательствам, Покупатель имеет право произвести зачет указанных задолженностей в счет оплаты Поставщику. Для проведения зачета достаточно заявления в адрес Поставщика с указанием сумм подлежащих зачету и их расчета. Независимо от уплаты неустойки Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате ненадлежащего исполнения обязательств.

6.11. Взыскание неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.12. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны несут ответственность согласно нормам законодательства Российской Федерации.

6.13. Сторона, которая предоставила недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в разделе 11 настоящего договора, либо иные недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить штраф в размере 5% от стоимости договора.

6.14. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Товара;

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями оборудования, используемых заводом-изготовителем при производстве Товара;

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю или третьим лицам имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Товар, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

6.15. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте.

6.16. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в пункте 6.14. настоящего Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных третьим лицом работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

6.17. Указанные в пункте 6.14. настоящего Договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допусками, оформленными в соответствии с законодательством.

7. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

7.1. Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика (далее - Сведения), направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, являются полными, точными и достоверными.

7.1.1. Поставщик предоставляет сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

7.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

7.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.4. Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

8.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

10. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ»

10.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

10.2. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

12.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

12.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

13.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: ______________

Покупатель: info@ooolgok ru.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного в пункте 13.2. настоящего договора, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде Мурманской области.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14.2 Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим Договором. Уведомление об одностороннем отказе от Договора (далее – уведомление) направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым с даты получения второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

14.3. Стороны признают юридическую силу и допускают возможность заключения настоящего Договора, Спецификации, дополнительных соглашений, а также передачу письменных уведомлений, предупреждений, извещений и требований путем обмена документами по факсу или электронной почте по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Договора, до момента их получения в виде единого документа, подписанного и скрепленного печатью.

Электронные образы документов должны быть выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. Документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF. Направление документа только в текстовом формате без отсканированной копии не допускается.

14.4. Подлинники документов подлежат последующему направлению Сторонами на юридические (почтовые) адреса по почте заказным письмом или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и считаются врученными и в случае, когда адресат отказался от принятия или не получил их, несмотря на извещение почтовой службы, либо не находится по указанному в Договоре адресу в связи с его сменой, о чем не уведомил другую сторону.

Стороны самостоятельно несут риск не получения соответствующего документа.

14.5. С даты заключения Договора вся предшествующая переписка, документы или материалы переговоров между Сторонами по вопросам, относящимся к настоящему Договору, теряют силу

14.6. В случае изменения у любой из Сторон в течение срока действия настоящего Договора адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить о таких изменениях другую Сторону.

14.7. Уступка Поставщиком права (требования) по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать (направить) другой Стороне один экземпляр Договора.

14.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 – Оговорка об обеспечении обязательств по договору [1] ;

Приложение № 3 - Форма представления сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки товара

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе включая НДС по ставке 20% - ________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

2. Место поставки: Мурманская область, Ловозерский муниципальный район, городское поселение Ревда, площадка рудника «Карнасурт» тер., здание 23.

3. Выгрузка Товара с транспортных средств в месте поставки осуществляется силами и средствами: Покупателя.

4. Гарантийный срок: 6 месяцев с момента отгрузки товара Поставщиком.

СРОК ПОСТАВКИ ПАРТИИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

* Партия Аммонита № 6ЖВ-200 считается 15,984 т

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки товара

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Вариант А

Оговорка об обеспечении обязательств по договору (кроме субъектов МСП)

1. Общие положения об обеспечении

пункт 1.1 - выбрать необходимый вид обеспечения

пункты 1.2. – 1.3. –исключить соответственно не требующиеся виды обеспечения

1.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие виды обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора (далее – обеспечение):

- обеспечение возврата аванса – обеспечивает возврат аванса, перечисляемого Покупателем Поставщику в случае неисполнения последним обязательства по возврату аванса согласно условиям Договора;

- обеспечение исполнения Договора – обеспечивает надлежащее исполнение основных обязательств Поставщика по Договору, кроме гарантийных обязательств;

- обеспечение исполнения гарантийных обязательств – обеспечивает исполнение гарантийных обязательств Поставщика по Договору.

Каждый вид обеспечения должен быть предоставлен отдельно от другого вида обеспечения.

1.2. Обеспечение возврата аванса.

а) Обеспечения возврата аванса должно быть предоставлено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты аванса, если такое обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

б) Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса.

в) Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

1.3. Обеспечение исполнения Договора.

а) Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено не позднее 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора, если такое обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

б) Размер обеспечения исполнения Договора должен составлять ___% [2] цены Договора (с НДС, если применимо), а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора в этом случае составляет размер обеспечения, указанный в настоящем пункте, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза [3] .

в) Срок действия обеспечения исполнения Договора должен составлять срок исполнения всех обязательств Поставщиком по Договору, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 (шестьдесят) дней.

1.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

а) Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты подписания Сторонами Договора документа, подтверждающего выполнение Поставщиком основных обязательств по Договору.

б) Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств Поставщика должен составлять 5 % цены Договора (с НДС, если применимо), а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

в) Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком по Договору, плюс 60 (шестьдесят) дней.

1.5. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм по выбору Поставщика:

а) банковской гарантии, выданной банком (далее – Банком-гарантом);

б) договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

в) независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);

г) денежных средств путем их перечисления Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

1.6. Обеспечение должно соответствовать нормам законодательства РФ и требованиям настоящего приложения к Договору.

1.7. Поставщик несет все расходы по получению, обслуживанию, продлению обеспечения, а также все прочие расходы, связанные с обеспечением.

1.8. Покупатель имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по обеспечению в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком любых обязательств, как денежных, так и неденежных, предусмотренных Договором и (или) вытекающих из него в силу требований законодательства, в том числе, но не исключительно, обязательств по компенсации затрат, выплате неустойки, возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Требования к обеспечению и лицу его выдающему

2.1. Лицо, выдающее обеспечение, должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

2.2. Обеспечение в форме банковской гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

а) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

б) безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

в) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта.

В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и (или) б) настоящего пункта.

2.3. Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией (далее – Гарантом), на бланке Гаранта, подписанной уполномоченным лицом Гаранта, с печатью Гаранта.

2.4. К обеспечению в форме договора поручительства, независимой гарантии или банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подпунктом в) пункта 2.2 настоящего приложения к Договору, в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

а) заверенные уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта либо нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

б) заверенная уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если договор поручительства, независимая или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта);

в) подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности.

Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный настоящим пунктом, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

2.5. Договор поручительства, независимая или банковская гарантия в обязательном порядке должны содержать следующие положения:

а) указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, его предмет и цену, иные условия, предусмотренные законодательством;

б) указание на согласие Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению;

в) обязательство Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта выплатить Покупателю обеспечение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

2.6. До предоставления обеспечения текст договора поручительства, независимой или банковской гарантии, а также лицо, его выдающее, и любые изменения к обеспечению должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

2.7. Приемка независимой или банковской гарантии Покупателем у Поставщика производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

2.8. В случае предоставления обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю денежные средства перечисляются по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

В назначении платежа в зависимости от вида обеспечиваемых обязательств указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения возврата аванса/обеспечения исполнения обязательств/обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору от ________ № _______, НДС не облагается».

Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный платеж в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по Договору с уведомлением об этом Поставщика.

Во избежание сомнений Покупатель вправе при нарушении обязательства, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки и (или) убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Удержание суммы задолженности по уплате неустойки и (или) возмещению убытков из суммы обеспечительного платежа считается погашением такой задолженности или ее соответствующей части. Удержание из обеспечительного платежа неустойки и (или) убытков возможно, если такая задолженность не была погашена Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после удержания полной или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть обеспечительного платежа к Покупателю.

3. Отказ в приеме и изменение обеспечения

3.1. Покупатель вправе отказать в приеме обеспечения в форме договора поручительства, независимой или банковской гарантии, если:

а) такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и (или) Договором, и (или) представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ и (или) Договора;

в) получено уведомление от Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

г) в результате приема обеспечения суммарный размер обязательств, выданных Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит максимальный лимит риска, установленный Госкорпорацией «Росатом» на Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

д) договор поручительства, независимая или банковская гарантия не соответствуют требованиям настоящего приложения к Договору, включая случаи, когда предоставленное обеспечение не соответствует форме, согласованной Покупателем и (или) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.4 настоящего приложения к Договору, или представленные документы не соответствуют требованиям настоящего приложения к Договору.

В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия обеспечения по вышеуказанным основаниям Поставщик обязан заменить обеспечение в соответствии с условиями Договора. При этом срок предоставления обеспечения для замены может быть продлен Покупателем без применения санкций по мотивированному запросу Поставщика, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному в настоящем приложении к Договору, за исключением случаев отказа, предусмотренных подпунктами а), в) настоящего пункта.

3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика, а равно в случае если обеспечение становится ненадлежащим (то есть обеспечение и (или) лицо, выдавшее обеспечение, более не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и (или) настоящего приложения к Договору, Поставщик обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение, соответствующее нормам законодательства РФ и требованиям Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

а) если в отношении Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

б) уменьшения кредитного рейтинга Поручителя, Гаранта или Банка-Гаранта;

в) публикации Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

3.3. В случае если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к Договору в связи с изменениями условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению (в том числе увеличение сроков, объемов исполнения обязательств по Договору, цены Договора и др.), Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения) предоставить Покупателю надлежащие обеспечение, которое будет соответствовать требованиям настоящего приложения к Договору и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

3.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены), указанных в настоящем приложении к Договору), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.

В случае если просрочка предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены) составляет более 10 (Десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

4. Возврат предоставленного обеспечения

4. 1. Денежные средства (обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика которое может быть направлено не ранее окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом.

Датой возврата обеспечительного платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

5. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в настоящем приложении к Договору, являются существенными в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки товара

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Вариант Б

Оговорка об обеспечении обязательств по договору (только для субъектов МСП)

1. Общие положения об обеспечении

1.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие виды обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора (далее – обеспечение):

а) обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по возврату аванса, кроме гарантийных обязательств (далее – обеспечение исполнения Договора, включая возврат аванса);

б) обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

1.2. Обеспечение исполнения Договора, включая возврат аванса.

а) Обеспечение исполнения Договора, включая возврат аванса, должно быть предоставлено в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты заключения Договора, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до выплаты аванса, если такое обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

б) Размер обеспечения исполнения Договора, включая возврат аванса, должен составлять сумму выплачиваемого аванса.

Если договором не предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения договора должен составлять ___% [4] цены Договора (с НДС, если применимо), а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

в) Срок действия обеспечения исполнения Договора, включая возврат аванса, должен составлять срок исполнения всех обязательств Поставщиком по Договору, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 (Шестьдесят) дней.

1.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

а) Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты подписания Сторонами Договора документа, подтверждающего выполнение Поставщиком основных обязательств по Договору.

б) Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств Поставщика должен составлять 5 % цены Договора (с НДС, если применимо), а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

в) Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней.

1.4. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм по выбору Поставщика:

а) банковской гарантии, выданной банком (далее – Банком-гарантом);

б) договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

в) независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);

г) денежных средств путем их перечисления Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

1.5. Обеспечение должно соответствовать нормам законодательства РФ и требованиям настоящего приложения к Договору.

1.6. Поставщик несет все расходы по получению, обслуживанию, продлению обеспечения, а также все прочие расходы, связанные с обеспечением.

1.7. Покупатель имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по обеспечению в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком любых обязательств, как денежных, так и неденежных, предусмотренных Договором и (или) вытекающих из него в силу требований законодательства, в том числе, но не исключительно, обязательств по компенсации затрат, выплате неустойки, возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Требования к обеспечению и лицу его выдающему

2.1. Лицо, выдающее обеспечение, должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

2.2. Обеспечение в форме банковской гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

а) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта резидента РФ, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

б) безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

в) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта.

В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и (или) б) настоящего пункта.

2.3. Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией (далее – Гарантом), на бланке Гаранта, подписанной уполномоченным лицом Гаранта, с печатью Гаранта.

2.4. К обеспечению в форме договора поручительства, независимой гарантии или банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подпунктом в) пункта 2.2 настоящего приложения к Договору, в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

а) заверенные уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта либо нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

б) заверенная уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если договор поручительства, независимая или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта);

в) подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности.

Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный настоящим пунктом, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

2.5. Договор поручительства, независимая или банковская гарантия в обязательном порядке должны содержать следующие положения:

а) указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, его предмет и цену, иные условия, предусмотренные законодательством;

б) указание на согласие Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению;

в) обязательство Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта выплатить Покупателю обеспечение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

2.6. До предоставления обеспечения текст договора поручительства, независимой или банковской гарантии, а также лицо, его выдающее, и любые изменения к обеспечению должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

2.7. Приемка независимой или банковской гарантии Покупателем у Поставщика производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

2.8. В случае предоставления обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю денежные средства перечисляются по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

В назначении платежа в зависимости от вида обеспечиваемых обязательств указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения возврата аванса и исполнения обязательств/обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору от ________ № _______, НДС не облагается».

Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный платеж в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по Договору с уведомлением об этом Поставщика.

Во избежание сомнений Покупатель вправе при нарушении обязательства, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки и (или) убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Удержание суммы задолженности по уплате неустойки и (или) возмещению убытков из суммы обеспечительного платежа считается погашением такой задолженности или ее соответствующей части. Удержание из обеспечительного платежа неустойки и (или) убытков возможно, если такая задолженность не была погашена Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после удержания полной или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть обеспечительного платежа к Покупателю.

3. Отказ в приеме и изменение обеспечения

3.1. Покупатель вправе отказать в приеме обеспечения в форме договора поручительства, независимой или банковской гарантии, если:

а) такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и (или) Договором, и (или) представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ и (или) Договора;

в) получено уведомление от Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

г) в результате приема обеспечения суммарный размер обязательств, выданных Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит максимальный лимит риска, установленный Госкорпорацией «Росатом» на Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

д) договор поручительства, независимая или банковская гарантия не соответствуют требованиям настоящего приложения к Договору, включая случаи, когда предоставленное обеспечение не соответствует форме, согласованной Покупателем и (или) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.4 настоящего приложения к Договору, или представленные документы не соответствуют требованиям настоящего приложения к Договору.

В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия обеспечения по вышеуказанным основаниям Поставщик обязан заменить обеспечение в соответствии с условиями Договора. При этом срок предоставления обеспечения для замены может быть продлен Покупателем без применения санкций по мотивированному запросу Поставщика, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному в настоящем приложении к Договору, за исключением случаев отказа, предусмотренных подпунктами а), в) настоящего пункта.

3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика, а равно в случае если обеспечение становится ненадлежащим (то есть обеспечение и (или) лицо, выдавшее обеспечение, более не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и (или) настоящего приложения к Договору, Поставщик обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение, соответствующее нормам законодательства РФ и требованиям Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

а) если в отношении Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

б) уменьшения кредитного рейтинга Поручителя, Гаранта или Банка-Гаранта;

в) публикации Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

3.3. В случае если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к Договору в связи с изменениями условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению (в том числе увеличение сроков, объемов исполнения обязательств по Договору, цены Договора и др.), Поставщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения) предоставить Покупателю надлежащие обеспечение, которое будет соответствовать требованиям настоящего приложения к Договору и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

3.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены), указанных в настоящем приложении к Договору), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.

В случае если просрочка предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены) составляет более 10 (Десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

4. Возврат предоставленного обеспечения

4. 1. Денежные средства (обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено не ранее окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом.

Датой возврата обеспечительного платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

5. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в настоящем приложении к Договору, являются существенными в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки товара

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

Сведения о цепочке собственников и руководителей Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

_______________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Выбирается нужный вариант Приложения № 2 из двух:

вариант А - кроме субъектов МСП; вариант Б - только для субъектов МСП. ↑

Размер обеспечения договора устанавливается в пределах от 5% до 25% цены договора (ч. 12 ст. 5.2.2 ЕОСЗ). ↑

При проведении неконкурентной закупки абзац исключается (ч. 17 ст. 5.2.2 ЕОСЗ). ↑

Размер обеспечения договора не может превышать 5% цены договора с НДС ↑