Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка противогололедных материалов. №289979978

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Прил.2_Форма_ТКП_(Товары)_шаблон

Бланк организации Генеральному директору

ООО «Калининская АЭС-Сервис»

Седову К.А.

Исх. №_________

От ____ ________2025 г.

Уважаемый Константин Анатольевич!

Изучив запрос ТКП от 31.01.2024 № 455/0403/237 (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку противогололедных материалов, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку противогололедных материалов, в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: транспортом Поставщика до склада Покупателя (г. Удомля, ул. Тверская, д.7), в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подачи заявки.

Срок оплаты: в соответствии с проектом договора по факту поставки.

Срок действия предложения: 60 календарных дней (предпочтительно не менее 60 дней)

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке (ТКП) не предлагаем к поставке товары согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров согласно перечню в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик вправе отклонить нашу заявку(не заключить с нами договор), а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Техническое_задание

Общество с ограниченной ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по общим вопросам

______________ В.В. Егоров

«____» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка противогололёдных материалов»

г. Удомля

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник службы по уборке А.Н. Павлов

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки

№ ______

г. Удомля «______» ___________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС-Сервис» (ООО «Калининская АЭС-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Седова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить согласно заявок противогололёдные материалы, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее – Товар) технические условия и цена, которой определены в Спецификации (Приложение №1). Спецификация, составленная к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью. Товар должен соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации.

Договор заключен на основании проведения на электронной торговой площадке «_________________» запроса _____ № ___________ от «____» __________ 202 г.

2. КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ

2.1. Продукция должна соответствовать нормативно-технической или иной согласованной сторонами документации, указанной в Спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара ГОСТ, ТУ.

2.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае ухудшения качества Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно, за свой счет произвести замену некачественного Товара.

2.3. Гарантийный срок на Товар согласно ГОСТ, ТУ выпускаемого Товара. Гарантийные обязательства Поставщика на Товар - не менее 6 месяцев с момента поставки Товара, при этом Стороны пришли к соглашению, что срок таких обязательств ограничивается сроком действия договора, увеличенного на один месяц.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора определяется в Спецификации (Приложение №1) и составляет ________ (______________) руб. коп., с НДС/без НДС. Цена, указанная в Спецификации к настоящему Договору, является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3.2. В цену Товара входит: стоимость товара, все расходы, связанные с погрузкой, доставкой Товара, уплатой таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Товара и другие платежи, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Оплата по договору производится с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств - в течение 15-ти (пятнадцать) календарных дней (с субъектами МСП в течение 7-ми (семь) рабочих дней).

3.4. Моментом оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 10-ти (десять) рабочих дней с момента подачи заявки от Покупателя по электронной почте (Приложение № 3).

4.2. Доставка Товара на склад Покупателя производится силами Поставщика по адресу: Россия, Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, д. 7.

4.3. Поставщик по телефону (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьуведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Товар, доставляет в адрес Покупателя.

4.4. Датой поставки Товара является дата получения его Покупателем от Поставщика с оформлением товарной накладной или УПД.

4.5. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Покупателю следующих документов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура (или универсальный передаточный документ (УПД)), счет, сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации. Доставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение рабочего дня с 8-00 до 15-00.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик несет ответственность, по настоящему договору, в размере непредъявленных к вычету сумм налога на добавленную стоимость в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием счета-фактуры на поставленный товар.

За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры Поставщик уплачивает неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.

В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

5.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

5.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.8. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.9. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора он вносится в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

а) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков поставки по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

б) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

в) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

г) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

д) подтвержденные судебными актами, факты передачи Покупателю Поставщиком товара по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;

е) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Так же Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

5.10. В момент подписания настоящего Договора, Поставщик обязуется предоставить Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), согласно Приложению №2 настоящего Договора.

5.11. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________________________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

5.12. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

5.13. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.14. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны вправе сдвигать сроки исполнения своих обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны договорились считать форс-мажорными обстоятельствами явления природы стихийного характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

. Необходимым и достаточным доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами сторон.

6.4. Все споры и разногласия сторон разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Тверской области.

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

7.1. Приемка продукции Покупателем по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

7.2. Приемка продукции Покупателем по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

8.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.12.2025г., а в части исполнения сторонами своих взаимных обязательств – до полного их выполнения.

9.2. Изменение условий настоящего договора возможны только по взаимному согласию сторон.

9.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1.;

- в случае нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 2;

- в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- в случае несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.4. В части неурегулированной настоящим договором отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

9.5. Полномочия Покупателя в части подписания приложений к настоящему договору предоставлены заместителю Генерального директора по общим вопросам ООО «Калининская АЭС-Сервис» Егорову Валерию Владимировичу на основании доверенности от 30.05.2023.

9.6. Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от «____» _______________ 202 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______ (__________) руб. ____ коп., с НДС/без НДС_______ руб. ___ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору поставки от «_____» ___________202_ № __________

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к договору № _______

от «___»________202_

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый(ая) !

На основании заключенного договора от «___» _______202_г. № _______ прошу Вас осуществить _____________________________:

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ТКП_237

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Общество с ограниченной

ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

По списку

а/я 51, г. Удомля, Тверская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1123

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На №

от

Запрос технико-коммерческого

предложения

Уважаемые руководители!

Настоящим сообщаю о том, что ООО «Калининская АЭС-Сервис»

планирует провести конкурентную закупочную процедуру по теме: «Поставка

противогололедных материалов», (далее - Продукция).

Согласно требованиям Единого отраслевого стандарта закупок (положение

о закупке) Государственной корпорации «Росатом» начальная (максимальная)

цена (далее – НМЦ) поставки Продукции может формироваться исходя из цен

технико-коммерческих предложений потенциальных участников закупки (далее –

ТКП), специализирующихся на поставках аналогичной продукции (товара).

Требования к количественным, качественным, техническим и иным

характеристикам планируемой к приобретению Продукции описаны

в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными

условиями

исполнения

договора,

предполагаемого

к заключению по результатам предстоящей закупки являются:

1. Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

2. Условия и место поставки Продукции: в соответствии с техническим

заданием.

3. Срок поставки Продукции: в соответствии с техническим заданием.

4. Порядок поставки продукции: в соответствии с техническим заданием.

В случае заинтересованности, в целях расчета НМЦ закупки, прошу

направить ТКП в соответствии с требованиями настоящего запроса (в том числе

приложения № 1 к запросу) и заполнить форму расчета цены договора

и расшифровок затрат согласно приложению № 2 к запросу.

ТКП необходимо оформить на бланке организации по форме приложения

№ 2, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной

почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В ТКП необходимо указать ссылку на номер и дату настоящего запроса

(номер и дату электронного мониторинга в случае подачи через электронную

2

торговую площадку). Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы

Продукции в рублях с НДС/без НДС/сумма НДС (при отсутствии НДС указать

основания), общая цена договора в рублях с НДС с приложением расшифровок по

отдельным затратам, а так же срок действия ценовой информации

(предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней с даты

подачи предложения).

Указывая ссылку на номер и дату настоящего запроса (номер и дату

электронного мониторинга в случае подачи через электронную торговую

площадку), ваша организация выражает согласие с условиями, изложенными в

нем, и подтверждает учет в стоимости всех расходов согласно его требованиям. В

случае ответа без указания такой ссылки, направляемое ТКП должно содержать

полное описание условий поставки/оплаты и характеристики предлагаемой

Продукции, позволяющие однозначно идентифицировать соответствие

требованиям предстоящей закупки.

Предоставляя ТКП, вы подтверждаете, что ваша организация соответствует

следующим требованиям:

обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения

и исполнения договора;

не находится в процессе ликвидации, не признана по решению

арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

не является организацией, на имущество которой наложен арест

по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой

приостановлена;

имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов

деятельности в рамках предстоящей закупки.

Дополнительно информирую о том, что запрос коммерческого предложения

не

влечет

за

собой

возникновение

каких-либо

обязательств

для ООО «Калининская АЭС-Сервис».

Также вы можете предложить улучшение существенных условий

для ООО «Калининская АЭС-Сервис», отдельно указав их в тексте

коммерческого предложения.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложения: 1. Техническое задание на 17 л. в 1 экз.

2. Образец заполнения ТКП на 3 л. в 1 экз.

3. Проект-договора поставки на 8 л. в 1 экз.

Начальник ООЗ и МТО

Щербакова Любовь Валерьевна

(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

А.В. Гайсина