Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка материалов для формирования функциональных слоев среднетемпературных твердооксидных топливных элементов №300625061

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_проект_28.05.2025.docx
• 4_Запрос_ТКП.pdf

ДОГОВОР поставки №_______________

г. Москва «___» ___________ 2025 г.

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (АО «Гиредмет»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя директора по науке и инновациям АО «Гиредмет» Ивановских Константина Васильевича, действующего на основании доверенности № 77/530-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть134 от 30.01.2025 г., с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, в соответствии с _______ (протокол/извещение о проведении закупки), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка материалов для формирования функциональных слоев среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к качеству и комплектности Товара определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Электродная, 2, стр.1 (далее – Место поставки/территория Покупателя). Поставщик обязан в установленные в Спецификации сроки доставить Товар в Место поставки. Не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления срока поставки Поставщик обязан вручить электронным способом Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Товар поставляется новым (не ранее 2025 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не снятым с производства.

1.6. Частичная поставка Товара по Договору не допускается.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена единицы Товара в соответствии со Спецификацией, составляет - __________________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере ______________________.

Цена Договора, в соответствии со Спецификацией и с учетом толеранса +/– 0,05 кг не будет превышать - __________________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере ______________________.

2.2. Цена за единицу товара является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Договора корректируется на сумму толеранса поставки.

Установленная цена за единицу товара включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку/погрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара в рамках Договора, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней [1] после предоставления Покупателю документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора и подписания Сторонами универсального передаточного документа (Далее по Договору – УПД).

2.5. Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.1.3. За свой счет устранить выявленные недостатки Товара или осуществлять их соответствующую замену в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.1.4. Поставщик обязуется при исполнении настоящего Договора на территории Покупателя не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства.

3.1.5. Поставщик при заключении договоров с субпоставщиками в целях исполнения настоящего Договора обязан указывать аналогичные условия в заключаемых договорах.

3.1.6. В случае привлечения Покупателя к административной ответственности за использование Поставщиком, а равно его субпоставщиками, иностранных граждан или лиц без гражданства при исполнении настоящего Договора на территории Покупателя, Поставщик возмещает убытки Покупателя в размере штрафов, которые Покупатель понес или должен будет понести из-за нарушений, допущенных Поставщиком, а равно его субпоставщиками. Покупатель вправе удержать суммы штрафов из оплаты Поставщику при окончательном расчете.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии настоящим Договором и приложениями к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В случае поставки Поставщиком Товара, не предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы поставленного Товара.

3.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

3.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязаны производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

3.6. Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала.

3.7. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

4. УПАКОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

4.3. Особые условия упаковки и маркировки Товара указаны в Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

5.2. Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами УПД.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- счет, выставленные Покупателю;

- УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- техническую документацию (оригиналы или копии с синей печатью сертификатов соответствия или технических паспортов на Товар на русском языке, или иную техническую документацию, надлежащим образом подтверждающую качество и безопасность каждой упаковки товара, с указанием гарантийных сроков).

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами УПД.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем на соответствие количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на Месте поставки.

6.2. Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству производится по адресу поставки в день поставки.

6.3. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре или упаковки стандартам и условиям технического задания, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора;

7.4. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с Техническим заданием.

7.5. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания УПД.

При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п.7.4 настоящего Договора недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 дней, или иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного Товара.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,05 % от общей стоимости Товара за каждый день просрочки. Максимальный размер неустойки, выплачиваемой Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не превысит 10% (десяти процентов) от суммы задолженности – для каждой отдельной просрочки оплаты и 10% (десяти процентов) от цены Договора – в целом по всем просроченным платежам по Договору. Убытки, понесенные Поставщиком в результате нарушения Покупателем сроков оплаты, не возмещаются.

8.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8.8. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в возмещении Покупателю суммы НДС, уплаченного при приобретении Товара и/или невозможности отнесения сумм в расходы в связи с выявлением у организации-Поставщика обстоятельств, подтверждающих невозможность осуществления контрагентом реальной хозяйственной деятельности в силу наличия признаков фирм-однодневок, непредставления налоговой отчетности, неисполнение должным образом обязанности по надлежащему исчислению и уплате налогов и сборов, отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов и других подобных обстоятельств, которые возникли по причине и вине контрагента, Поставщик обязан возместить Покупателю имущественные потери в размере доначисленного НДС и/или налога на прибыль, а также начисленных на них суммы пени и штрафа.

8.9. При наличии оснований у Покупателя для возмещения потерь, он направляет требования к Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. К требованию прикладываются копии подтверждающих документов, обосновывающих требования возмещения имущественных потерь.

8.10. Поставщик обязан возместить имущественные потери Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от него требования.

8.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в полном объеме, понесенные вследствие нарушения Поставщиком налогового законодательства Российской Федерации, отраженных в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь суммами налога, штрафа, пени и пр.

8.12. Пени и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров посредством переговоров, заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с п. 9.6 Договора.

9.6. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

9.6.1. путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: ____________;

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Указанные в настоящем пункте Договора адреса электронной почты используются Сторонами только в целях урегулирования споров. Документы, не связанные с урегулированием споров, направленные по указанным адресам, не имеют юридической силы согласно п.14.2 Договора, вследствие чего считаются непредъявленными и рассмотрению не подлежат.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9.6.2. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

9.6.3. в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

9.6.4. в Арбитражном суде г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- в случае нарушения срока поставки Товара более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- в случае, предусмотренном в п. 11.5 Договора;

- в случае, предусмотренном в п. 15.2 Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.4. Покупатель может в любой момент и по любым основаниям расторгнуть настоящий Договор при условии письменного уведомления Поставщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными в п.10.6 Договора) прекращаются.

10.6. Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Если Поставщиком ранее не передавались Покупателю полные и достоверные сведения и копии подтверждающих документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей Поставщика, включая конечных бенефициаров, либо если переданные ранее сведения к моменту заключения договора потеряли актуальность, то Поставщик обязуется во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28 декабря 2011 г. в целях обеспечения прозрачности финансово хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», представить такие сведения и документы Покупателю по форме Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Стороны признают, что в случае невыполнения данного пункта договор считается незаключенным. Стороны также признают, что в случае выявления неполноты, недостоверности или неактуальности переданных сведений действие договора может быть приостановлено или прекращено по одностороннему решению Покупателя.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами и настоящим договором, направленными по электронной почте с электронных адресов и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в данном пункте настоящего Договора и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты Поставщика: ____________

14.3. Документы, полученные в соответствии с п. 14.2. настоящего Договора, могут быть использованы как доказательство при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке. Обмен документами, а также переписка с использованием факсимильной и электронной связи должны осуществляться Сторонами с 9.00 до 19.00 по московскому времени.

14.4. Стороны обязуются обменяться оригиналами документов, указанных в п.п. 14.2. и 14.3. настоящего Договора, не позднее 30 календарных дней с даты их подписания.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ 62/________________-Д

от «___» __________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ 62/________________-Д

от «___» __________ 2025 года

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

30 календарных дней - договор с Единым поставщиком из атомной отрасли.

15 календарных дней для договоров до 5 млн. руб.

7 рабочих дней для МСП. ↑

допустимое отклонение веса +/– 0,05 кг ↑

2_ТЗ_ред_мет_ТОТЭ_28.05

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

науке и инновациям

АО «Гиредмет» имени Н.П.

Сажина, канд. физ.-мат. наук

К.В. Ивановских

Техническое задание

на поставку материалов для формирования функциональных слоев

среднетемпературных твердооксидных топливных элементов

Москва

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет поставки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет поставки

Материалов для функциональных слоев среднетемпературных

твердооксидных топливных элементов

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

20.59.52.194

Реактивы химические общелабораторного назначения

Подраздел 1.4. Происхождение товара

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О

мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

установлено ограничение поставки данных товаров происходящих из

иностранных государств, применяемое только в случае, если на закупку подано

предложение поставщика, удовлетворяющее требованиям извещения о

проведении закупки и содержащие предложение о поставке товаров

российского происхождения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый товар применяется для формирования функциональных слоев

среднетемпературных твердооксидных топливных элементов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Химические реактивы для разработки СТ ТОТЭ:

1. Галлия (III) оксид – чистота не менее 99.999%

2. Самария оксид – чистота не менее 99.995%

3. Стронция оксид – чистота не менее 99.99%

4. Церия (III) нитрат 6-ти водный - – чистота не менее ХЧ

5. Магний оксид – – чистота не менее 99,9%

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Требований нет.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Требований нет.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Требований нет.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Требований нет.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Маркировка упаковки товара должна обеспечивать соблюдение мер

предосторожности при его транспортировке и хранении, и соответствовать

требованиям к маркировке товара согласно действующим в РФ стандартам и

требованиям нормативно-технической документации на конкретный продукт

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Товар должен быть упакован способом и средствами, с учетом их

специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных

мерах обращения обеспечивалась их сохранность при транспортировке,

хранении, доставке.

Все химические материалы, поступающие на предприятие, должны быть в

исправной таре предприятия – поставщика, соответствующей требованиям

действующих в РФ стандартов и требованиям нормативно-технической

документации на конкретный продукт. Упаковка должна иметь этикетку

предприятия изготовителя (или официального дилера), бирку или четкую

надпись о наименовании вещества, а также знаки опасности в соответствии с

действующими государственными стандартами.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

При получении Товара от Поставщика (или перевозчика) Покупатель

осуществляет проверку количества общих грузовых мест и целостность

грузовой упаковки Товара без вскрытия упаковки и без пересчета

индивидуальных (потребительских) упаковок Товара.

В случае соответствия количества общих грузовых мест и целостность

грузовой упаковки Товара Покупатель делает отметку в транспортном

документе, не позднее одного рабочего дня, следующих за днем получения

Товара, и извещает об этом Поставщика.

В случае несоответствия полученного Товара по количеству грузовых мест,

указанных в транспортном документе, а также наличия на упаковке любых

повреждений, следов вскрытия представитель Покупателя совместно с

представителем Поставщика (или перевозчика) должен составить акт с

указанием фактически полученного Товара, с указанием вида повреждений,

сфотографировать данные повреждения.

При этом Покупатель вправе отказаться от приемки грузовых мест со следами

повреждения.

2.

Приемка Товара по количеству и ассортименту производится по адресу

поставки Покупателем в присутствии представителя Поставщика (или

перевозчика) согласно товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

3.

Приемка Товара по качеству производится по адресу поставки

Покупателем совместно с Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с

момента получения Товара на соответствие техническим характеристикам,

указанным в настоящем Техническом задании.

В случае соответствия качества Товара условиям Договора и Технического

задания Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или

УПД).

4.

При обнаружении несоответствия количества поставленного Товара,

некачественного Товара или повреждения Товара, Покупатель уведомляет

Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их обнаружения и

направляет соответствующий акт.

Поставщик обязан отгрузить недостающий Товар в течение 5 (пяти) рабочих

дней с момента направления уведомления Покупателем, а поврежденный или

некачественный Товар заменить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с

момента направления уведомления Покупателем.

Все дополнительные расходы, вызванные недопоставкой или заменой

некачественного Товара, несет Поставщик. В случае нарушения Поставщиком

срока поставки или поставки некачественного, несоответствующего по

ассортименту Товара, без товаросопроводительных и иных документов, и/или

в меньшем количестве Покупатель вправе по своему выбору потребовать от

Поставщика:

а)

передать недостающее количество Товара;

б)

потребовать замены Товара в установленный Покупателем срок;

в)

отказаться от поставки Товара полностью или частично, а также от его

оплаты.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Товара

Поставщик одновременно с передаваемым Товаром предоставляет:

- отгрузочные документы: оригинал счета, счет-фактура, товарная накладная

по форме Торг-12 (или УПД), подписанная Поставщиком в двух экземплярах.

- техническую документацию (оригиналы или копии с синей печатью

сертификатов соответствия или технических паспортов на Товар на русском

языке, или иную техническую документацию, надлежащим образом

подтверждающую качество и безопасность каждой упаковки товара, с

указанием гарантийных сроков).

В случае отсутствия указанной документации (ТОРГ-12 (или УПД),

технической документации) поставка считается некомплектной.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть защищен от механических воздействий, действия влаги и

агрессивных сред.

При транспортировании Товар, упакованный в соответствии с требованиями к

упаковке (подраздел 4.7.), транспортируют в крытых транспортных средствах

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов,

действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании химических продуктов запрещается транспортирование

товара в поврежденной или негерметично закрытой таре, а также в таре, не

имеющей маркировки, бирки, а также ярлыка с указанием груза и его опасности.

Условия транспортирования и перемещения товара должны обеспечивать их

сохранность. При транспортировании опасных грузов должны выполняться

особые требования для каждого класса опасности в соответствии с

требованиями действующих в РФ стандартов и нормативно-технических

документов на конкретный продукт.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение товара осуществляется в соответствии с требованиями действующих

в РФ стандартов на хранение конкретной продукции и требованиями

нормативно-технической документации на конкретный продукт.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарной

накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный Товар соответствует

стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ.

Поставщик обязан поставить Товар в упаковках, гарантирующих сохранность

Товара.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям,

предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя,

а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами в

соответствии с п.5.2 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Частичная поставка не допускается.

Товар поставляется в количестве, установленном в спецификации (приложение

к Техническому заданию) и с учетом толеранса +/– 0,05 кг.

Адрес доставки: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1, АО «Гиредмет».

Доставка, производится силами и за счет средств Поставщика.

Срок поставки не более 25 рабочих дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

Счет, УПД предоставляются согласно формам, установленных Правительством

Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

Сокращение

п/п

1

СТ ТОТЭ

2

ХЧ

Расшифровка сокращения

Среднетемпературные твердооксидные топливные

элементы

Химически чистый

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

Наименование приложения

п/п

1

Спецификация

ВРИО Начальника управления

материалов и технологий четвертого

энергетического перехода

Количество

листов

1

Дыбов В.А

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

№

п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Галлия (III) оксид – чистота не

менее 99.999%

кг

31

2

Самария оксид – чистота не менее

99.995%

кг

41

3

Магний оксид – чистота не менее

99,9%

кг

21

4

Стронция оксид – чистота не менее

99.99%

кг

31

5

Церия (III) нитрат 6-ти водный, –

чистота не менее ХЧ

кг

81

ВРИО Начальника управления

материалов и технологий четвертого энергетического перехода

1

допустимое отклонение веса +/– 0,05 кг

Срок поставки

Не более 15

рабочих дней с

даты заключения

Договора

Место поставки

АО «Гиредмет»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Российская Федерация, г.

Москва, ул. Электродная, д.2

Дыбов В.А

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «РОСАТОМ НАУКА»

Акционерное общество

«Государственный научноисследовательский и проектный

институт редкометаллической

промышленности «Гиредмет»

имени Н.П. Сажина

(АО «Гиредмет» имени Н.П. Сажина)

Руководителям организации

(по списку рассылки)

ул. Электродная, д. 2, стр. 1,

этаж 5, пом. VI, ком. 39, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3353

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О предоставлении

технико-коммерческих

предложений

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский

и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

(далее - АО «Гиредмет») планирует проведение закупки на поставку материалов

для формирования функциональных слоев среднетемпературных твердооксидных

топливных элементов в соответствии с проектом Договора (приложение № 1

к настоящему письму).

В случае Вашей заинтересованности прошу Вас в течение 5 (пяти) рабочих

дней с даты направления настоящего письма предоставить технико-коммерческое

предложение (далее - ТКП) по форме приложения № 2 к настоящему письму:

организациям атомной отрасли, подключенным к ЕОСДО – посредством

ЕОСДО, с дублированием скан-копии технико-коммерческого предложения,

а также технико-коммерческого предложения в редактируемом формате

на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

остальным организациям – посредством электронной почты организации

на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Общий вес вложений не должен превышать 15 Mb.

В случае отсутствия заинтересованности прошу проинформировать об этом

в указанные сроки по аналогичным каналам связи.

Цена предложения должна включать в себя все накладные расходы, затраты,

вознаграждения, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,

связанные с выполнением обязательств согласно Проекту договора.

В ТКП необходимо указать стоимость за единицу продукции без НДС

и с учетом НДС (при наличии НДС) и общую стоимость продукции без НДС

и с учетом НДС (при наличии НДС). В случае применения упрощенной системы

налогообложения, указать «НДС не облагается на основании УСН».

2

Также в ТКП необходимо указать информацию о наличии/отсутствии

предлагаемого к поставке товара в реестрах, предусмотренных пунктом 2

постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013.

В случае наличия предлагаемого к поставке товара в таких реестрах, в ТКП

указывается номер реестровой записи соответствующих реестров.

В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации

«Росатом» Поставщик, предоставляя ТКП, подтверждает соответствие следующим

требованиям:

а) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

б) не находится в процессе ликвидации, не принято арбитражным судом

решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество

не наложен арест по решению суда, административного органа;

в) не находится в РНП № 223-ФЗ, № 44-ФЗ;

г) соответствует требованиям, установленным на основании поручений

Правительства Российской Федерации: должен перед заключением договора

раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая

бенефициаров (в том числе конечных);

д) имеет соответствующие разрешающие документы на выполнение видов

деятельности в рамках договора (если необходимо);

е) обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом

выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь

ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Прошу оформить ТКП на официальном бланке организации с подписью

уполномоченного лица.

Проведение данной процедуры сбора информации не является офертой

и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика.

Приложения: 1. Проект договора на 15 л. в 1 экз.

2. Форма технико-коммерческого предложения на 2 л. в 1 экз.

3. Техническое задание на 8 л. в 1 экз.

Начальник службы

квалифицированного

закупщика

Иванов Евгений Алексеевич

А.П. Ушакова

3

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть