Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты фтористоводородной технической №284402086

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты фтористоводородной технической
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	19.11.2024
Окончание:	28.11.2024 23:59:59
Тендер №:	284402086
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Уральский ФО / Курганская область
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты фтористоводородной технической
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Кислота фтористоводородная техническая 70% ТУ 2122-010-92627037-11	-	-	216000	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Курганской области

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Прил. 1 Проект договора поставки.docx	62 КБ	19.11.24 08:07	Действующая
Прил. 1.1 к договору поставки_Спецификация.xlsx	14 КБ	19.11.24 08:07	Действующая
Прил. 1.3 к договору поставки_ Техническое задание.docx	22 КБ	19.11.24 08:07	Действующая
Прил. 1.5 к договору поставки_Об обеспечении исполнения обязательств по договору.docx	67 КБ	19.11.24 08:07	Действующая
Приложение № 3 к дог.поставки......docx	153 КБ	19.11.24 07:35	Действующая

Скачать все файлы

_________________ «_________________» (_____ «__________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________ (указывается должность, ФИО уполномоченного контрагентом на заключение договора), действующего на основании _______(указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого контрагент предоставил указанному лицу право на заключение договора), с одной стороны, и

Акционерное общество «Далур» (АО «Далур»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ежурова Диниса Олеговича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

«Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

«Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору.

«Товар» - вещи, указанные в п .1.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение № 3 к Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить кислоту фтористоводородную техническую в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору) (далее - Товар), а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и оплатить его на условиях, оговоренных сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, общая стоимость, цена за единицу, сроки поставки, дополнительные характеристики, страна происхождения, а также другие условия поставки Товара, а также в случае необходимости соглашение о возврате многооборотной тары и средств пакетирования, определяются Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №3 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. На момент заключения настоящего Договора поставляемый Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Уступка прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне не допускается, без письменного согласия другой Стороны договора.

1.5. Поставщик обязан в порядке и сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору, предоставить Покупателю обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору (обеспечение договора).

2. Качество Товара

2.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему договору, должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям (ТУ) на данный вид Товара, требованиям действующих санитарных правил и норм, техническим регламентам РФ, техническим регламентам государств - участников Таможенного союза, а также документам Европейского союза (если содержащиеся в них требования введены Правительством РФ в качестве обязательных до дня вступления в силу технического регламента), техническим регламентам Таможенного союза. Качество Товара подтверждается сертификатами качества производителя (гарантийным талоном производителя) на каждую партию Товара.

2.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), укомплектованным разработанной и согласованной документацией, соответствующей условиям Договора. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановительных узлов и агрегатов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3. Управление несоответствиями

3.1. Не применяется.

4. Условия поставки Товара

4.1 Поставщик производит отгрузку и доставку Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Курганская область, Далматовский муниципальный округ, город Далматово, ул. Рукманиса, дом 27.

Поставщик в течение 2 (двух) дней с момента отгрузки Товара обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара путем направления уведомления по электронной почте или факсимильной связи с указанием номера настоящего Договора и Спецификации, даты отгрузки, места отгрузки, наименования Товара, количества Товара, номера контейнера, вагона, платформы, автомобиля и др., наименования организации грузоотправителя, а также других данных, имеющих значения для целей приема и поставки Товара.

4.2. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю (Грузоперевозчику) комплект документов (товаросопроводительная документация), включающий в себя оригиналы следующих документов:

1. документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

2. технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

3. оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

4. счет и счет-фактуру, либо УПД (Универсальный передаточный документ);

5. товарную накладную по форме ТОРГ-12, либо УПД в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны).

Товар, поступивший без товаросопроводительных документов, считается не поставленным.

4.3. Поставленный Товар одного наименования, входящего в номенклатуру и ассортимент по настоящему Договору, не засчитывается в покрытие недопоставки Товара другого наименования, кроме случаев, когда поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

4.4. Тара и упаковка на поставляемый Поставщиком Товар должны соответствовать ТУ, ГОСТам, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, многократных перевалках и хранении. Товар и тара должны быть промаркированы в соответствии с действующими нормами, ГОСТами.

Особые условия по таре и упаковке (если таковые имеются), Стороны устанавливают в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) или Техническом задании (Приложение № 3 к Договору).

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащую упаковку Товара, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

4.5. Стороны договорились о том, что в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Продавца, с момента передачи Товара Покупателю до момента его оплаты, не наступает, а платеж/и, предусмотренный/е условиями настоящего Договора, в соответствии со ст. 823 ГК РФ не являются коммерческим кредитом, займом и т.п., проценты на них Поставщиком Покупателю не начисляются и последним не уплачиваются.

4.6. Досрочная поставка Товара допускается только по письменному согласию Покупателя, при этом Поставщик обязан не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочной поставки Товара письменно согласовать с Покупателем дату и объем досрочно поставляемого Товара.

Поставленный досрочно без письменного согласования с Покупателем Товар, не принимается Покупателем, а Поставщик не вправе выдвигать в связи с этим каких-либо санкций, либо иных претензий Покупателю.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в тот же момент, что и право собственности на Товар, т.е. в момент приемки Товара Покупателем, без замечаний. Момент перехода указанных рисков устанавливается датой (временем) подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, но не ранее поступления Товара на склад Покупателя.

4.8. Товар по Спецификации к Договору может поставляться партиями. Партией Товара является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта (ж.д. вагон, ж.д. контейнер, автотранспорт и т.д.). Оплата партии Товара производится в пропорциональном размере его стоимости по Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором. [1]

5. Условия приемки Товара

5.1. Право собственности у Покупателя на Товар возникает с момента его принятия Покупателем на свой склад, если иное не предусмотрено в Спецификации и фиксируется Сторонами путем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

Датой, определяющей момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также момент фактической поставки Поставщиком (приемки Покупателем) Товара, является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД уполномоченным лицом Покупателя. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД считается подписанной со стороны Покупателя уполномоченным лицом, при наличии в ней подписи уполномоченного должностного лица, ссылки на его должность, Ф.И.О. и реквизитов доверенности.

Подписание Покупателем товарно-транспортных накладных (ж\д, авиа, авто) свидетельствует только о принятии указанного количества грузовых (тарных) мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству (в том числе скрытый брак), ассортименту, комплектности и пр.

5.2. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия по количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и товарно-транспортной накладной и/или товарной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества и Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), при наличии всех товаросопроводительных документов и если при принятии Товара, Покупатель не заявит претензии по количеству и/или качеству Товара, отсутствию товаросопроводительных документов. При приемке Товара на складе Покупателя, Покупатель имеет право вскрыть тару/упаковку.

Стороны вправе осуществлять приемку Товара посредством обмена скан-копиями товаросопроводительных документов. При этом Поставщик обязуется предоставить Покупателю оригиналы товаросопроводительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты приемки Товара.

5.3. В случае выявления несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и не позднее, чем в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента обнаружения несоответствия по количеству и/или качеству, вызвать представителя Поставщика для составления Акта по форме ТОРГ-2 (далее – Акт), утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998 г.

Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления уведомительного письма по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 17 Договора.

Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества Товара условиям Договора, в этом случае все расходы, связанные с хранением, простоем вагонов, контейнеров подлежат возмещению Поставщиком.

Поставщик также выплачивает Покупателю штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый день хранения Товара, не соответствующего условиям Договора по качеству и/или количеству.

5.4. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения от Покупателя по электронной почте вызова для участия в приемке Товара обязан по адресу электронной почты Покупателя, указанному в разделе 17 Договора, письменно сообщить Покупателю дату и время прибытия представителя Поставщика. Срок на прибытие представителя Поставщика не может быть более 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения от Покупателя по электронной почте вызова для участия в приемке Товара.

При этом, командировочные расходы представителя/представителей, а также иные затраты Поставщика, связанные с его/их вызовом и прибытием/убытием, возмещению Покупателем не подлежат.

Поставщик обязан устранить несоответствия по количеству и/или качеству (произвести замену некачественного Товара и/или дополнительно поставить недостающий Товар, товаросопроводительные документы) в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты подписания Сторонами Акта по форме ТОРГ-2.

5.5. При отказе Поставщика от направления представителя или неполучении Покупателем ответа на вызов в течение следующего дня, а также при отсутствии представителя Поставщика в указанный им срок в месте составления Акта по форме ТОРГ-2, Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке и направляет его в адрес Поставщика. Акт составленный по форме ТОРГ-2, является окончательным и обязательным для обеих Сторон.

В этом случае Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления соответствующего письменного требования Покупателя на электронную почту Поставщика, обязан устранить несоответствия по количеству и/или качеству (произвести замену некачественного Товара и/или дополнительно поставить недостающий Товар, товаросопроводительные документы).

5.6. Приемка Товара по качеству и по количеству производится с участием компетентных представителей Покупателя.

5.7. Во всем ином, касающемся приемки Товара и не оговоренном в условиях настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Гарантийный срок хранения на поставленный Товар (гарантийный срок) устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня изготовления Товара, если больший срок не установлен отдельным соглашением Сторон. Если производителем Товара указан иной гарантийный срок эксплуатации более чем 12 (двенадцать) месяцев, гарантийным сроком по настоящему Договору признается срок, указанный в сопроводительной документации производителя на соответствующий Товар.

Гарантийный срок на Товар, предоставленный Поставщиком взамен некачественного Товара, равен установленному настоящим Договором гарантийному сроку на замененный Товар. Начало гарантийного срока на предоставленный взамен Товар, определяется в соответствии с настоящим пунктом Договора.

Если Покупатель был лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика и\или в ходе эксплуатации Товара неоднократно выявлялись его недостатки, течение гарантийного срока не начинается до устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств.

5.9. В случае выхода из строя Товара в период его гарантийного срока согласно п. 5.8. Договора или обнаружения скрытых дефектов после получения Товара на склад Покупателя, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления Акта рекламации.

5.10. Вызов представителя Поставщика для составления Акта рекламации осуществляется путем направления уведомительного письма Поставщику по адресу электронной почты, указанному в разделе 17 Договора.

5.11. Поставщик в течение 2 (Двух) календарных дней после получения от Покупателя по электронной почте вызова для участия в составлении Акта рекламации, обязан по электронной почте сообщить Покупателю дату и время прибытия представителя Поставщика. Срок на прибытие представителя Поставщика не может быть более 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения от Покупателя по электронной почте вызова для участия в составлении Акта рекламации.

Поставщик обязан устранить несоответствия по качеству (произвести замену некачественного Товара) в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты подписания Сторонами соответствующего Акта рекламации, если иной срок не установлен Сторонами в указанном акте.

5.12. При отказе от направления представителя Поставщика или неполучении Покупателем ответа согласно п. 5.11. настоящего Договора, а также при отсутствии представителя Поставщика в установленный срок в месте составления Акта рекламации, Покупатель составляет Акт рекламации в одностороннем порядке. Такой акт является окончательным и обязательным для обеих Сторон.

В этом случае Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или ремонт Товара за собственный счет, при этом гарантийные обязательства Поставщика продлеваются на период замены или ремонта Товара, или Поставщик возвращает стоимость некачественного Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления Акта рекламации.

5.13. Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 2 % от стоимости Товара, вышедшего из строя в период гарантийной эксплуатации или в которых были обнаружены скрытые дефекты после их получения на склад Покупателя за нарушение Поставщиком сроков устранения несоответствия по качеству (замены некачественного Товара).

5.14. Доставляемый Поставщиком Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком со склада Покупателя своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

5.15 Ответственное хранение.

5.15.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Товар на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этого Товара и направить уведомление Поставщику о принятии Товара на ответственное хранение.

5.15.2. Ответственное хранение не принятого Покупателем Товара в случаях и по основаниям, предусмотренным Договором, осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Товара на ответственное хранение.

5.15.3. Стоимость ответственного хранения определяется из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости принятого Покупателем на ответственное хранение Товара за каждый день нахождения Товара на складе Покупателя.

5.15.4. Поставщик обязан распорядиться Товаром, принятым Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента оформления соответствующих Актов, предусмотренных п. 5.3. Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, то Покупатель вправе возвратить его Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Товаром в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.15.5. Поставщик обязан оплатить Покупателю стоимость ответственного хранения в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования об оплате.

К требованию об оплате должны быть приложены счет на оплату ответственного хранения, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования об оплате подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и 1 (один) экземпляр подписанного акта направить Покупателю либо представить письменные возражения с обоснованием причин отказа от подписания акта. В случае непоступления от Поставщика в указанный срок подписанного экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменных возражений с обоснованием причин отказа от подписания акта, акт считается согласованным и подписанным Сторонами в редакции Покупателя.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Цена Договора составляет ________ (______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) _____________ (______________) рублей ______ копеек.

Примечание: В случае освобождения Поставщика от налогообложения по НДС или применения им упрощенной системы налогообложения, необходимо указать соответствующее основание по тексту договора (Вариант 1. НДС не облагается на основании подпункта _ пункта _ статьи 149 части второй НК РФ.

Вариант 2. Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

К договору следует приложить представленные Поставщиком документы, являющиеся основанием для освобождения от налогообложения по НДС и по тексту договора удалить упоминание о счет-фактуре.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость [2] : Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Покупателя, расходы на выгрузку товара на складе Покупателя, (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара) страхование на условиях, определенных Договором, расходы на участие в приемке Товара и других расходов, которые могут возникнуть при поставке Товара, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Покупатель в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД, на основании выставленного Поставщиком соответствующего счета, счета-фактуры, производит расчет за фактически поставленный Поставщиком и принятый Покупателем Товар.

6.3. В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

6.4. В случае составления Акта по форме ТОРГ-2, согласно разделу 5 настоящего Договора о несоответствии качества и/или количества поступившего Товара условиям настоящего Договора, оплата Товара производится Покупателем только после разрешения Сторонами спорного вопроса и принятия Покупателем данного Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

6.5. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

6.6. Все платежи по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

6.7. Стороны обязаны ежеквартально, а также в случае прекращения или расторжения Договора производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. В случае отсутствия задолженностей, взаимных расчетов и обязательств в данном периоде сверка не производится.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

6.8. Обмен электронными документами [3] .

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного исполнения Покупателем п. 6.2. настоящего Договора Поставщик вправе предъявить (начислить) Покупателю пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от суммы несвоевременно выполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы просроченной задолженности.

7.3. В случае не поставки, предусмотренного в соответствующем периоде поставки количества Товара, в срок, указанный в графике поставки Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости не поставленного Покупателю количества Товара, в соответствующем периоде поставки, при этом Поставщик, по письменному требованию Покупателя, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в последующих периодах поставки, указываемых Покупателем.

7.4. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по поставке, либо при недопоставке Товара, согласно условиям настоящего Договора (приложений к нему), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости несвоевременно поставленного, либо недопоставленного Товара, за каждый день просрочки, начисляемую с даты, следующей за указанной в Спецификации датой поставки соответствующей партии Товара и/или всего количества Товара, до момента фактического исполнения обязательства.

Указанная ответственность Поставщика понимается Сторонами Договора как самостоятельная и отдельная ответственность за нарушение обязательства Поставщика относительно объемов и сроков поставки Товара.

7.5. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по направлению подписанного и заверенного печатью со своей стороны Договора, установленного п. 16.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить (начислить) Поставщику штраф в размере 1% от цены Договора.

7.6. В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательства по направлению оригиналов товаросопроводительных документов, согласно п. 5.2. Договора, Покупатель вправе предъявить (начислить) Поставщику штраф в размере 1 процента от цены Договора.

7.7. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

7.8. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления в установленный условиями Договора срок, относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 процентов от цены Договора, установленной в пункте 6.1 Договора, за каждый отдельный случай.

7.9. В случае поставки Товара свыше количества, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Покупатель вправе отказаться от приемки данного Товара (только в отношении Товара, поставленного свыше количества, указанного в Спецификации). При этом все расходы Покупателя по хранению Товара, погрузо-разгрузочным работам, а также возврату этого Товара подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик также выплачивает Покупателю штраф в размере 3 000,00 (Трех тысяч) рублей за каждый день хранения Товара, поставленного свыше количества, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

7.10. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного уведомления Стороны с расчетом неустойки; обоснование суммы понесенных Покупателем убытков (расходов) Сторон. Покупатель имеет право в одностороннем порядке удерживать с Поставщика начисленные санкции (пени, штраф, проценты по ст. 395 ГК РФ и т.п.) и/или суммы убытков и/или иные суммы, подлежащие возврату Поставщиком Покупателю (неотработанный аванс, неосновательное обогащение и т.п.) из причитающихся с Покупателя в пользу Поставщика платежей по Договору, в том числе при окончательном расчете за поставленный Товар.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.12. В случае одновременного нарушения Поставщиком срока поставки Товара и условий о количестве и\или качестве Товара, указанные в настоящем пункте виды неустойки Покупатель имеет право применить за каждое нарушение.

7.13. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

9.2. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между организациями Корпорации: [4]

«В случае неурегулирования спора в претензионном порядке любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «Далур»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.».

9.2. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между организацией Корпорации и внешним контрагентом:

«В случае неурегулирования спора в претензионном порядке любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

АО «Далур»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;;

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража;

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

либо

4) в Арбитражном суде Курганской области.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Датой подписания Договора является последняя из дат, проставленная под подписями Сторон в настоящем Договоре.

11. Изменение и порядок расторжения договора

11.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнений к Договору.

11.2. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

11.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком установленных Договором сроков исполнения обязательств (два и более раза, при условии, что каждая просрочка составила не менее 10 (десять) календарных дней) или однократного существенного (если просрочка превысила 20 (двадцать) календарных дней) нарушения установленного Договором срока исполнения обязательств. В таком случае Поставщик обязан возместить Покупателю расходы и убытки, связанные с отказом от исполнения Договора.;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- в случае если на момент действия договора Поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- не устранение выявленных несоответствии по количеству в установленный срок;

- выявления по результатам приемки Товара Несоответствий, устранение которых не представляется возможным. В таком случае Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и убытки (в том числе связанные с предъявлением Покупателю претензий третьими лицами), понесенные Покупателем в связи с поставкой Товара с Несоответствиями, а также вернуть Покупателю полученные от него за такой Товар денежные средства;

- в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

11.4. Расторжение Договора Покупателем в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны.

Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления Поставщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

11.5. В случае досрочного расторжения Договора, Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя обязан возвратить Покупателю сумму выплаченного аванса, не закрытого поставками, либо письменно согласовать с Покупателем график погашения аванса.

11.6. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

11.7. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке, в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.

11.8. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков, если такие возникнут у Покупателя в связи с расторжением Договора.

11.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Положения о раскрытии информации о

собственниках и руководителях

12.1. Редакция первого абзаца при представлении Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях: [5]

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от ____ 201_ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адрес электронной почты Покупателя ____________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца при представлении Сведений в рамках закупочной процедуры (термин «ЗАКУПКА» заменяется конкретным видом закупки):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, предоставленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление по форме приложения № 2 к Договору, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. Заверения об обстоятельствах

13.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

на момент заключения Договора она обладает достаточными ресурсами, документами и информацией, в том числе необходимой компетенцией, квалифицированными специалистами, технологиями, оборудованием, товаром, лицензиями, допусками и разрешениями, знанием применимого права, необходимыми для надлежащего исполнения Договора и гарантийных обязательств по нему. Сторона теряет право ссылаться в дальнейшем на недостаточность и несоответствие ресурсов, документов, информации, при обосновании невозможности исполнения обязательств по Договору.

13.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

14. Противодействие коррупции

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

15.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

15.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

15.3. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. Прочие условия

16.1. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, согласованные и принятые Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе договора «Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон», Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

16.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, оформляются в виде документа, подписанного уполномоченным представителем направляющей такое сообщение Стороны, и направляются заказным письмом, телеграммой или нарочным по адресам государственной регистрации Сторон, указанным в разделе «Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора. Юридически значимые сообщения могут быт направлены также посредством электронной или факсимильной связи.

При этом юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты или факсимильной связи, в целях установления достоверности их отправителя и получателя, подлежат направлению с адресов электронной почты и номеров факсимильной связи Сторон, и направляются на адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, указанные в разделе «Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора.

Юридически значимые сообщения, исходящие с иных адресов электронной почты и номеров факсимильной связи, равно как сообщения, направленные по иным адресам электронной почты и телефонным номерам, не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.

Копии документов, направленных в соответствии с настоящим пунктом посредством электронной почты и номеров факсимильной связи Сторон, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, которые каждая из Сторон обязуется направить в адрес другой Стороны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления их по факсу или электронной почте.

Сообщения считаются доставленными также в случаях, если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

16.4. Поставщик дает свое согласие Покупателю на передачу информации и документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Покупателем в связи с исполнением настоящего Договора, а также копии самого Договора в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на профессиональной и долгосрочной основе оказывает Покупателю услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных согласований и разрешений для передачи Покупателем информации и документации (в том числе, первичных учетных документов) в МФ ОЦО АО «Гринатом» не требуется.

16.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному вопросу, теряют силу. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

16.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика; один экземпляр Договора у Покупателя.

Поставщик обязуется направить Покупателю подписанный и заверенный печатью со своей стороны оригинал Договора в течение 10 (календарных) дней со дня получения от Покупателя проекта Договора.

16.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - «Спецификация к договору поставки».

Приложение №2 - «Форма раскрытия цепочки собственников».

Приложение №3 - «Техническое задание».

Приложение №4 - «Форма акта сверки расчетов».

Приложение №5 - «Об обеспечении исполнения обязательств по договору».

17. Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт удаляется, если его условия не применимы к данной поставке. ↑

Данный перечень подлежит корректировке, в зависимости от условий поставки. ↑

В случае, если для контрагента по договору условия данного пункта не применимы, пункт подлежит исключению из договора. ↑

Выбирается одна из редакций п.9.2. Договора в зависимости от принадлежности контрагента, остальные удаляются. ↑

Выбирается одна из предложенных редакции п.12.1 Договора, остальные удаляются. ↑

Прил._1.5_к_договору_поставки_Об_обеспечении_исполнения_обязательств_по_договору

Приложение № 5

к Договору № ____________

от «____» __________2024 г.

Об обеспечении исполнения договора

1.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Договору (далее – обеспечение) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты заключения Договора, если обеспечение не было предоставлено до заключения Договора.

1.2. Обеспечение предоставляется в размере 5% цены Договора (с НДС, если применимо), указанной в пункте 6.1 Договора, а именно ________ (сумма обеспечения цифрами) _________ (сумма обеспечения прописью) рублей.

Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора в этом случае составляет размер обеспечения, указанный в настоящем пункте Приложения к Договору, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза (При проведении неконкурентной закупки абзац исключается (ч. 17 ст. 5.2.2 ЕОСЗ).

1.3. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм по выбору Поставщика:

а) банковской гарантии, выданной банком (далее – Банком-гарантом) (приложение № 1 к настоящему приложению);

б) договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя (приложение № 2 к настоящему приложению);

в) независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) (приложение № 3 к настоящему приложению);

г) денежных средств путем их перечисления Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

1.4. Срок действия обеспечения должен составлять срок исполнения всех обязательств Поставщиком по Договору, установленный в пункте 1 Спецификации (Приложение № 1 к Договору), плюс 60 (Шестьдесят) дней.

1.5. Обеспечение должно соответствовать нормам законодательства РФ и требованиям настоящего Договора.

1.6. Поставщик несет все расходы по получению, обслуживанию, продлению обеспечения, а также все прочие расходы, связанные с обеспечением.

1.7. Покупатель имеет право предъявлять требования об уплате денежной суммы по обеспечению в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком любых обязательств, как денежных, так и неденежных, предусмотренных Договором и (или) вытекающих из него в силу требований законодательства, в том числе, но не исключительно, обязательств по компенсации затрат, выплате неустойки, возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Требования к обеспечению и лицу его выдающему

2.1. Лицо, выдающее обеспечение, должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

2.2. Обеспечение в форме банковской гарантии должно быть предоставлено в следующем виде:

а) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта резидента РФ, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

б) безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную банковскую гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

в) безотзывной банковской гарантии на бланке Банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта.

В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам а) и (или) б) настоящего пункта Приложения к Договору.

2.3. Обеспечение может быть предоставлено в форме безотзывной независимой гарантии, выданной коммерческой организацией, не являющейся банком или кредитной организацией (далее – Гарантом), на бланке Гаранта, подписанной уполномоченным лицом Гаранта, с печатью Гаранта.

2.4. К обеспечению в форме договора поручительства, независимой гарантии или банковской гарантии, предоставляемой в соответствии с подпунктом в) пункта 2.2 настоящего Приложения к Договору, в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

а) заверенные уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта либо нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

б) заверенная уполномоченным лицом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если договор поручительства, независимая или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта);

в) подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности.

Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный настоящим пунктом Приложения к Договору, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

2.5. Договор поручительства, независимая или банковская гарантия в обязательном порядке должны содержать следующие положения:

а) указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, его предмет и цену, иные условия, предусмотренные законодательством;

б) указание на согласие Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данному обеспечению;

в) обязательство Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта выплатить Покупателю обеспечение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

2.6. До предоставления обеспечения текст договора поручительства, независимой или банковской гарантии, а также лицо, его выдающее, и любые изменения к обеспечению должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

2.7. Приемка независимой или банковской гарантии Покупателем у Поставщика производится на основании акта приема-передачи по форме, представленной Покупателем.

2.8. В случае предоставления обеспечения в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю денежные средства перечисляются по реквизитам Покупателя, указанным в Договоре (обеспечительный платеж).

В назначении платежа в зависимости от вида обеспечиваемых обязательств указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств/обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору от ________ № _______, заключенному в соответствии с процедурой закупки № ________, НДС не облагается».

Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения, считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный платеж в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика по Договору с уведомлением об этом Поставщика.

Во избежание сомнений Покупатель вправе при нарушении обязательства, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки и (или) убытков, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Удержание суммы задолженности по уплате неустойки и (или) возмещению убытков из суммы обеспечительного платежа считается погашением такой задолженности или ее соответствующей части. Удержание из обеспечительного платежа неустойки и (или) убытков возможно, если такая задолженность не была погашена Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после удержания полной или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть обеспечительного платежа к Покупателю.

3. Отказ в приеме и изменение обеспечения

3.1. Покупатель вправе отказать в приеме обеспечения в форме договора поручительства, независимой или банковской гарантии, если:

а) такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями Договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и (или) Договором, и (или) представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ и (или) Договора;

в) получено уведомление от Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

г) в результате приема обеспечения суммарный размер обязательств, выданных Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит максимальный лимит риска, установленный Госкорпорацией «Росатом» на Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта;

д) договор поручительства, независимая или банковская гарантия не соответствуют требованиям Договора, включая случаи, когда предоставленное обеспечение не соответствует форме, согласованной Покупателем, и (или) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Приложения к Договору, или представленные документы не соответствуют требованиям Договора.

В случае мотивированного отказа Покупателя от принятия обеспечения по вышеуказанным основаниям Поставщик обязан заменить обеспечение в соответствии с условиями Договора. При этом срок предоставления обеспечения для замены может быть продлен Покупателем без применения санкций по мотивированному запросу Поставщика, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному в Договоре, за исключением случаев отказа, предусмотренных подпунктами а), в) настоящего пункта Приложения к Договору.

3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика, а равно в случае если обеспечение становится ненадлежащим (то есть обеспечение и (или) лицо, выдавшее обеспечение, более не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ и (или) Договора), Поставщик обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение, соответствующее нормам законодательства РФ и требованиям Договора.

Покупатель также вправе потребовать от Исполнителя Покупателя предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

а) если в отношении Поручителя, Гаранта или Банка-гаранта в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

б) уменьшения кредитного рейтинга Поручителя, Гаранта или Банка-Гаранта;

в) публикации Поручителем, Гарантом или Банком-гарантом в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

3.3. В случае если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к Договору в связи с изменениями условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению (в том числе увеличение сроков, объемов исполнения обязательств по Договору, цены Договора и др.), Поставщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения) предоставить Покупателю надлежащие обеспечение, которое будет соответствовать требованиям Договора и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

3.4. Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения с одной формы обеспечения на другую из перечня, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Приложения к Договору, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям Договора. При этом ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения.

В случае замены обеспечения, предоставленного в форме обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения.

3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены), указанных в настоящем Приложении к Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

В случае если просрочка предоставления обеспечения (в том числе иного (нового), его замены) составляет более 10 (Десяти) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.

4. Возврат предоставленного обеспечения

4.1. Независимая или банковская гарантия возвращается по запросу Поставщика в случае полного и надлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств по Договору при условии предоставления документов, подтверждающих факт исполнения обязательств.

Если в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия независимой или банковской гарантии Поставщик не потребует от Покупателя ее возврата в письменной форме, то возврат Поставщику независимой или банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

4. 2. Денежные средства (обеспечительный платеж) возвращаются Поставщику Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено не ранее окончания срока действия обеспечения, при условии надлежащего исполнения Поставщиком обеспечиваемых обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом Приложения к Договору.

Датой возврата обеспечительного платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

4.3. Обеспечение в форме договора поручительства не возвращается.

5. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в настоящем Приложении к Договору, являются существенными в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

г. ________ «__» ___ 20___ года

1. ____ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____, действующего(й) на основании ____, по просьбе ____ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ____ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, денежную сумму в пределах ____ (____) [российских рублей]1 в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) N ____ от ______ на (указывается предмет договора) ________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ________,

заключенному / заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/реквизиты закупки, осуществляемой в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Договор).

2. Редакция данного пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

(иные обязательства, если предусмотрено Договором)

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо «____» ________ 20___ г., и действует по «____» ________ 20___ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее - Требование по Гарантии) должно быть представлено в письменной форме на бумажном носителе и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в электронном виде в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме на бумажном носителе, Бенефициар одновременно направляет Гаранту (к Требованию должны быть приложены) следующие документы:

[платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу по Договору, с отметкой банка, обслуживающего Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса)]2;

[документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)]3;

доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту до окончания срока действия Гарантии по адресу: ____________________

курьерской службой / нарочным по адресу: [____________];

либо

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: [___________].

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или каналу СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии. Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии на бумажном носителе с приложением к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Требования по Гарантии, осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если Требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию по Гарантии, соответствующему условиям Гарантии, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Курганской области. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях».

[12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ________ )] 4

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

1 Указывается валюта, в которой номинирована гарантия

2 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса

3 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода

4 Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами Российской Федерации (либо если это предусмотрено Договором).

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к приложению № 5 к Договору №099/____

от «_____»________________2024 г.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № __________

г. Москва «__» _________ 20__ г.

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Должник», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, со второй стороны, и

«__________________________________» («____________»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны,

вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор поручительства (далее – Поручительство) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется перед Кредитором нести субсидиарную / солидарную (выбрать необходимое, для внутриотраслевых кредиторов – субсидиарная ответственность, для внешних кредиторов - солидарная) ответственность с Должником за ненадлежащее исполнение Должником его обязательств по Основному договору.

Основной договор – (указывается титульное название договора и дата): договор поставки / подряда / возмездного оказания услуг от 01.01.2000, заключенный между Должником и Кредитором:

на (указывается предмет): поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг,

с общей ценой договора (только полная цена с НДС!):___ (___) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием наступления ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать или удалить текст) в части возврата аванса / гарантийного обслуживания.

Размер ответственности Поручителя по Поручительству ограничивается суммой в размере ___ (___) рублей 00 копеек.

Поручительство действует с момента подписания до 01.01.2000.

1.3. Поручитель согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Основной договор, не освобождают его от обязательств по Поручительству и не требуют его согласия, если только такие изменения и (или) дополнения не влекут увеличения ответственности или иных неблагоприятных последствий для Поручителя (например, существенное изменение предмета или уменьшение цены Основного договора).

1.4. Приложение № 1 к Поручительству – Условия выдачи поручительства – является его неотъемлемой частью.

1.5. В соответствии с условиями Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного «___» _________ ____ года между Правительством Российской Федерации и _________ (указывается уполномоченный орган страны Кредитора, с которым заключено соглашение и дата его заключения), налог на доход, полученный Кредитором по Поручительству, ___________ (удерживается и уплачивается Поручителем или уплачивается Кредитором – выбирается требуемое в соответствии с условиями указанного соглашения об избежании двойного налогообложения).

Кредитор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Поручительства и не позднее 31 января каждого следующего года срока действия Поручительства, предоставлять Поручителю апостилированное свидетельство о статусе налогового резидента, выданное уполномоченным органом государства по его постоянному местонахождению, а также заявление бенефициара, подтверждающее право Кредитора на получение дохода по Поручительству. Оба документа должны предоставляться на английском и русском языках.

Если указанные в настоящем пункте документы не были предоставлены Кредитором Поручителю в установленные сроки, применимые налоги должны быть удержаны с Кредитора, если это требуется российским налоговым законодательством. Все суммы, удержанные с Кредитора в результате того, что Кредитор не предоставил указанные в настоящем пункте документы, будут считаться оплаченными Кредитору, и обязательство Поручителя по оплате таких сумм Кредитору снимается по мере уплаты применимых налогов в бюджет Российской Федерации.

(пункт 1.5 включается в договор в том случае, если Кредитор является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации, и имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российской Федерацией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.2 Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – требование).

Поручитель обязан в течение ___ (___) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору требуемую сумму.

2.2. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе;

документы, подтверждающие предварительное обращение за исполнением обязательства к Должнику до направления требования Поручителю. (при субсидиарной ответственности).

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.3. Требование Кредитора не удовлетворяется Поручителем полностью или частично в случаях:

если Требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.2 Поручительства;

если Требование получено Поручителем по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью, что Основной договор прекратил свое действие или Основной договор признан вступившим в законную силу судебным решением недействительным, но за исключением случая, когда продолжают существовать обязанности Должника по возврату имущества, полученного по Основному договору, связанные с последствиями такой недействительности, и именно они обеспечены Поручительством.

2.4. Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Поручительству является дата списания денежных средств с расчетного счета Поручителя.

2.5. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем требования Кредитора Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения обязательств Поручителем.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своего наименования или места нахождения. Письменное уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

3.2. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Поручительству, должно быть совершено в письменной форме.

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением по адресам, указанным в Поручительстве (или по адресу, указанному Стороной в соответствии с п. 3.1 Поручительства).

Уведомление или сообщение Кредитора считается доставленным Поручителю надлежащим образом, если оно получено Поручителем, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) Кредитора в соответствии с условиями Поручительства, Поручитель не явился за его получением или отказался от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал Кредитора. Датой доставки уведомления или сообщения Кредитора считается дата его получения Поручителем, а при неявке Поручителя за получением уведомления (сообщения) с требованием Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления Кредитору о невручении Поручителю требования Кредитора.

3.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор
заключен между организациями Госкорпорации «Росатом» [1] :

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Поручитель: [адрес электронной почты];

Должник: [адрес электронной почты];

Кредитор: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом [2] :

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из Поручительства и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

Поручитель: [адрес электронной почты];

Должник: [адрес электронной почты];

Кредитор: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другим Сторонам, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант [3] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

- заключение и/или исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.4.1. Должник и/или Кредитор настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Должника и/или Кредиторов, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Должник и/или Кредитор незамедлительно информирует об этом Поручителя.

Должник, Кредитор и Поручитель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Должником и/или Кредитором указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Поручителем соответствующей информации о включении Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поручителем от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Должником и Кредитором соответствующего письменного уведомления Поручителя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Должника и/или Кредитора, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Должника и/или Кредитора.

3.4.2. В случае перехода права требования по Основному договору от Кредитора к новому кредитору в соответствии со ст. 384 Гражданского Кодекса Российской Федерации принадлежащее Кредитору по Поручительству право требования к Поручителю в случае неисполнения Должником обязательств перед Кредитором по Основному договору перейдет к новому кредитору. При этом новый кредитор становится Кредитором по Поручительству.

Поручитель должен быть уведомлен новым кредитором о заключении соглашения об уступке прав по Основному договору в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки с приложением экземпляра соглашения об уступке права требования.

В случае если условия предоставления поручительства Поручителем за Должника перед новым кредитором отличаются от условий предоставления настоящего Поручительства, Должник обязан в течение 10 (десяти) дней с даты перехода права требования по Основному договору от Кредитора к новому кредитору инициировать подписание дополнительного соглашения к Поручительству на внесение изменений в Приложение № 1 к Поручительству.

3.5. Настоящее Поручительство подписано в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора и третий у Должника по месту его нахождения.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

ДОЛЖНИК

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

КРЕДИТОР

«______________________»

Местонахождение и почтовый адрес: ___________________

ИНН ___________, ОГРН ______________, КПП ___________, ОКПО ____________

р/с № _________________ в ____________________

к/с №__________________, БИК ________________

Телефон: ______________, факс __________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

(используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации «Росатом», Кредитором является организация Госкорпорации «Росатом»)

г. Москва «___» _________ 20__ г.

(Не Госкорпорация «Росатом» / не организация Госкорпорации «Росатом»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и Госкорпорация «Росатом» / организация Госкорпорации «Росатом», именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице, ___________________________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение ______________________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _____________________________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на __________________________________________________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора _____________________________) рублей ________ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Поручительства в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поручителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Кредитором соответствующей информации о включении Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Кредитором от исполнения Поручительства. Поручительство считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поручителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поручителя.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течении _____ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя _________________ на адрес электронной почты Кредитора______________________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант [4] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

4.10. Рекомендуемые положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним".

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к

Приложению № 5

к договору №____________

от « ___ » ____________ 2024 г.

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

(форма)

Номер гарантии: _____________________

Дата выдачи: ________________________

Место выдачи: _______________________

Гарант: _____________________ (указывается наименование организации), _________ (указывается адрес места нахождения) [5] , ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________), в лице _________________, действующего на основании _______________.

Исполнитель по Основному обязательству (далее – Исполнитель): ____________________ (указывается наименование должника, обязательства которого обеспечиваются), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Бенефициар: ____________________ (указывается наименование получателя платежа по гарантии), _________ (указывается адрес места нахождения), ОГРН ________, ИНН _______ / КПП ________, р/с ____________ в _____________, к/с _____________, БИК ________).

Договор (далее – Основное обязательство): ____________________ № ________ от __.__.20__г.

Сумма гарантии: ____________________ (указывается цифрами и прописью).

Валюта платежей: ___________________.

Язык любых документов, указанных в гарантии: ______________________

Форма представления требования: ______________ (бумажная/электронная, с использованием системы SWIFT, если гарантом выступает банк).

Место представления требования: _____________________________________.

Дата вступления в силу гарантии: __.__.20__г.

Дата истечения срока гарантии: __.__.20__г.

Гарантийное обязательство: Гарант настоящим дает в пользу Бенефициара обязательство уплатить по первому требованию Бенефициара, соответствующему условиям настоящей гарантии, любую денежную сумму, не превышающую Сумму гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем следующих обязательств по Основному обязательству: _____________________________.

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование).

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено в форме, предусмотренной настоящей гарантией, до Даты истечения срока гарантии.

Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей гарантии. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Исполнителем Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить требуемую Бенефициаром сумму.

К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара) (при направлении требования по системе SWIFT подтверждение полномочий подписанта не производится/производится банком Бенефициара, направившим требование);

- _________________________________________.

Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии выплатить ему денежные средства путём перечисления их на расчетный счет, указанный Бенефициаром в требовании.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным с даты зачисления денежных средств на счет банка Бенефициара, указанный в требовании.

Настоящая Гарантия является переводной и Бенефициар вправе передать права по настоящей Гарантии другому лицу после предварительного получения согласия Гаранта.

Ответственность Гаранта не ограничена Суммой гарантии.

В случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Бенефициар вправе потребовать от Гаранта уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, а Гарант обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара требования об уплате неустойки.

Если Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования или требования с использованием системы SWIFT (если гарантом выступает банк) об уплате денежной суммы по настоящей гарантии не исполнил указанное требование Бенефициара, Гарант предоставляет Бенефициару право в бесспорном порядке списывать со счёта Гаранта причитающуюся Бенефициару сумму, включая неустойку за неисполнение в установленный срок требования Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (данный абзац включается в текст независимой гарантии, если гарантом выступает российское юридическое лицо).

Бенефициар вправе предъявлять требования по настоящей гарантии неограниченное количество раз, при этом совокупный объем денежных требований за весь срок действия настоящей гарантии не может превышать Сумму гарантии.

Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия выдана в соответствии с Унифицированными правилами для гарантий по требованию, установленными Международной торговой палатой (Париж, Франция) в последней редакции публикации МТП № 758, 2010 г.

Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Вариант 1) Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант [6] для гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

(вариант для гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

либо

(Вариант 2) Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью разрешаются в Арбитражном суде _____________ (указывается арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения бенефициара).

Подпись ____________

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае обмена в рамках исполнения договора информацией, составляющей государственную тайну, споры по такому договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде. В таком случае вместо указанной оговорки в настоящем пункте следует использовать оговорку, представленную в пункте 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов (утв. приказом Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П). ↑

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии ↑

Вариант пункта 2) выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта. ↑

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №297979689 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов для нужд Курганской ТЭЦ ПАО "КГК"	Электронный аукцион #297979689	791 263	1 день 05.05.2025 16.05.2025
Тендер №298131683 Поставка щавелевой кислоты	Запрос котировок #298131683	14 000 Обеспечение контракта: 5%	1 час 06.05.2025 15.05.2025
Тендер №298139914 мониторинг цен в электронной форме на ПОСТАВКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ, ПОСУДЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ АО «ДАЛУР»	Анализ цен #298139914	См. док.	4 дня 06.05.2025 19.05.2025
Тендер №298246613 Канцелярские принадлежности (папки , тетради)	Электронный аукцион #298246613	218 072 Обеспечение контракта: 5%	7 часов 07.05.2025 15.05.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №284402079 мониторинг цен в электронной форме на Стандарт-титры, буферные, калибровочные растворы	Анализ цен #284402079	См. док.	срок истек - 28.11.2024
Тендер №284402061 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочной продукции для нужд Черноземного ПМЭС (с результатом)	Запрос котировок #284402061	5 656 194	срок истек 19.11.2024 26.11.2024
Тендер №284402049 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка химических реактивов для проведения НИР (с результатом)	Единственный поставщик #284402049	440 088	срок истек 19.11.2024 20.11.2024
Тендер №284401858 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ" объявляет тендер: 428 Поставка антигололедного реагента для нужд КНИТУ-КАИ (пла...	Электронный аукцион #284401858	194 100	срок истек - 30.11.2024
Тендер №284401450 поставка градуировочных смесей (с результатом)	Запрос котировок #284401450	86 100	срок истек 19.11.2024 02.12.2024

Тендеры из региона Курганская область

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №284402073 мониторинг цен в электронной форме на соды кальцинированной технической	Анализ цен #284402073	См. док.	срок истек - 21.11.2024
Тендер №284401048 Поставка сгона стального	Малая закупка #284401048	4 255 Обеспечение заявки: 213	срок истек - 20.11.2024
Тендер №284401010 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛУР" объявляет тендер: Поставка кислоты фтористоводородной технической	Анализ цен #284401010	См. док.	срок истек - 28.11.2024
Тендер №284399868 мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты фтористоводородной технической	Анализ цен #284399868	См. док.	срок истек - 28.11.2024
Тендер №284399815 Поставка материалов	Малая закупка #284399815	29 280 Обеспечение заявки: 1 464	срок истек - 20.11.2024

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка кислоты фтористоводородной технической №284402086

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Курганская область