Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
1. Поставка Товара с «минусовым» толерансом не допускается.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
1.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКПД2
1.3.1. Для поз. 1 подраздела 1.1 настоящего ТЗ ОКПД2 – 23.64.10.110;
для поз. 2 подраздела 1.1 настоящего ТЗ ОКПД2 – 20.30.22.110;
для поз. 3 подраздела 1.1 настоящего ТЗ ОКПД2 – 22.21.41.112;
для поз. 4 подраздела 1.1 настоящего ТЗ ОКПД2 – 23.99.19.111;
для поз. 5 подраздела 1.1 настоящего ТЗ ОКПД2 – 20.30.22.170.
Общество с ограниченной ответственностью «Трест Росспецэнергомонтаж» (ООО «Трест РосСЭМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с одной стороны, и
_______________ полное наименование Поставщика (___________сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», во исполнение Договора от __.__.____№__________, заключенного между ___________ (наименование контрагента) и Покупателем, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре следующие слова и выражения имеют приданные им в настоящей статье значения:
«Входной контроль» – процедура проверки соответствия характеристик поставляемого Поставщиком Товара требованиям, установленных Договором, стандартов, технических условий или технических свидетельств на него, указанных в проектной, рабочей документации и (или) в настоящем Договоре, а также проверка наличия и содержания сопроводительных документов Поставщика, подтверждающих качество поставляемого Товара.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает за свой счет устранение выявленных недостатков, являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
«Грузовое место» - упакованный/частично упакованный/неупакованный груз, имеющий определенные массогабаритные характеристики, подготовленный к погрузке, транспортированию, разгрузке и хранению как одна неделимая физическая единица.
«Грузополучатель» - Покупатель или надлежащим образом уполномоченное Покупателем юридическое и (или) физическое лицо, осуществляющие приемку поставляемого по Договору Товара.
«ГОСТ» (Межгосударственный стандарт): стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
«Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему.
«Несоответствия» - любые отклонения в Товаре, работах, услугах как количественного, так и качественного характера от требований нормативно-технической документации, проектной, рабочей и иной технической документации, требований, установленных настоящим Договором.
«Нормативно-техническая документация (НТД)» - действующие на территории Российской Федерации и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая ГОСТ, отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам и Товару.
«Объект» – ____________(указывается наименование объекта строительства, для которого поставляется Товар).
«Организации Госкорпорации «Росатом» – учреждения, акционерные общества и федеральные ядерные организации Госкорпорации «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», основное акционерное общество, федеральные государственные унитарные предприятия и федеральные государственные организации, находящиеся в ведении Госкорпорации «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включая унитарные предприятия в отношении которых права собственника имущества осуществляет Госкорпорация «Росатом», дочерние и (или) зависимые общества указанных выше хозяйственных обществ, а также юридические лица (подконтрольные организации), находящиеся под прямым или косвенным контролем указанных выше хозяйственных обществ, организаций, предприятий, учреждений.
«Работа» – комплекс или часть работ, выполняемых Поставщиком в соответствии с Договором, включая подготовку и оформление Технической и Товаросопроводительной документации, изготовление Товара, передачу Товара, устранение Несоответствий в течение Гарантийного срока.
«Рабочие дни» - дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
«Техническая документация» – совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара. К технической документации относятся техническое задание и (или) технические условия, конструкторская (РКД, КМД), технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п. Техническая документация предоставляется Поставщиком совместно с поставляемым Товаром и в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания ( к Договору).
«Технические условия (ТУ)» - документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к Товару, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.
«Техническое задание» - это исходный технический документ, устанавливающий технические и экономические требования к Товару, в том числе уровню заводской готовности и монтажной технологичности, требования к разработке, изготовлению и приемочному контролю, включая объем заводской контрольной сборки и испытаний, требования к комплектности поставки, а также требования к строительной части, наладке, испытаниям на объекте, приемке, техническому обслуживанию и ремонту ( к Договору).
«Товаросопроводительная документация» - документация, передаваемая Поставщиком совместно с поставляемым Товаром и обеспечивающая приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт Товара.
«Товарная накладная (ТОРГ-12)» - первичный учетный документ, составляемый Поставщиком по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132, подписываемый Сторонами по результатам проведенного Входного контроля Товара, свидетельствующий о надлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору и о приемке Покупателем Товара без замечаний по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
«Товарно-транспортная накладная (ТТН)» – первичный учетный документ, составляемый Поставщиком по типовой межотраслевой форме №1-Т, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 №78 (или международная товарно-транспортная накладная (CMR); транспортная накладная) и применяемый для подтверждения доставки Товара.
«Толеранс» - установленный в Техническом задании ( к Договору) допустимый процент (предел) отклонения количества Товара к поставке.
«Уполномоченный представитель» - руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица, в том числе действующее на основании доверенности, оформленной с соблюдением всех требований к доверенности в соответствии с законом.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является ________ (указывается предмет Договора в соответствии с ГПЗ) (далее по тексту – «Товар»).
Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Покупателя и в соответствии с требованиями Технического задания ( к Договору), в ассортименте и по цене, указанной в Спецификации ( к Договору), а Покупатель обязуется принимать этот Товар и оплачивать его в порядке и на условиях настоящего Договора.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется по адресу Покупателя (Грузополучателя), указанному в разделе 17 Договора.
Срок поставки Товара указан в Техническом задании ( к Договору), исчисляется с даты направления заявки Поставщику и включает в себя срок проведения Покупателем Входного контроля Товара с положительным результатом, а также срок внесения изменений в проектную или рабочую документацию по п.3.6 Договора.
Покупатель вправе направлять заявки в течение срока действия Договора исходя из фактической потребности в Товаре.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
В соответствии с изменениями в ЕОСЗ авг.2022: установление иных сроков расчетов возможно по решению заказчика по закупкам, осуществляемым в рамках исполнения доходных договоров (контрактов), но не более срока, предусмотренного соответствующим доходным договором (контрактом).
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Договора не может превышать ____________ руб. (_______сумма прописью рублей __ копеек), в том числе НДС __% - ____________ руб. (_______сумма прописью рублей __ копеек) (либо указать основание освобождения от НДС).
Цена за единицу Товара является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.3.4 настоящего Договора.
Цена Договора корректируется путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:
при изменении количества поставляемого Товара, в пределах, предусмотренных Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) ГК «Росатом»;
при внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, касающихся налогов и сборов.
3.4.1. При наличии в Техническом задании ( к Договору) условия о Толерансе количества Товара к поставке, цена за единицу Товара в данном случае является твердой и не подлежит изменению. Расчеты при этом производятся за фактически поставленный Товар в пределах Толеранса без превышения Цены Договора и не требует заключения дополнительного соглашения Сторон об изменении цены Договора.
Цена единицы Товара определяется в соответствии со Спецификацией ( к Договору) и включает в себя следующие затраты Поставщика:
стоимость Товара, включая затраты на его изготовление;
погрузочные/разгрузочные работы (если иное не предусмотрено Техническим заданием);
страхование, хранение в местах перегрузки, стоимость тары и упаковки;
доставку и экспедирование Товара до места его передачи Покупателю (п.);
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
иные расходы Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по Договору.
Если условиями закупочной процедуры, по результатам которой заключается настоящий Договор, предусмотрена возможность поставки аналога (или эквивалента) Товара, требующего внесения изменений в проектную или рабочую документацию, согласования Технической документации со сторонними организациями, то оплата изменения, согласования указанной документации осуществляется силами и за счет Поставщика без изменения цены Договора. Порядок, сроки, стоимость изменения и (или) согласования у сторонней организации устанавливаются дополнительным соглашением между Сторонами.
Платежи по Договору производятся Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:
В течение 7 (Семи) рабочих дней (либо, если прямо предусмотрено в закупочной документации, указывается срок аналогичный сроку расчета по соответствующему доходному договору) следующих за датой подписания Уполномоченным представителем Покупателя Товарной накладной (ТОРГ-12), при условии предоставления оригиналов следующих документов: счета, счет-фактуры, ТТН, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость поставленного и принятого Покупателем Товара.
Поставщик обязан проводить сверку взаиморасчетов с Покупателем по настоящему Договору с подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов (форма к Договору) в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончанию каждого календарного квартала, по завершению финансового года и после исполнения платежных обязательств по настоящему Договору в полном объеме, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора. Покупатель не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения акта сверки взаимных расчетов, подписывает его (с подтверждением задолженности или с аргументированными возражениями) и один экземпляр возвращает Поставщику. При выявлении расхождений в акте сверки взаимных расчетов Стороны должны урегулировать возникшие разногласия.
Требование Покупателя о предоставлении счет-фактуры не применяется для случаев, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации. Поставщик вправе взамен счет-фактуры и Товарной накладной (ТОРГ-12) предоставить Покупателю универсальный передаточный документ (УПД), оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Стороны договорились об обмене юридически значимыми электронными документами (ЭДО) в соответствии с условиями Соглашения об обмене электронными документами ( к Договору). Для обмена электронными документами Покупатель использует систему «Диадок» оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур». Взаимодействие через систему ЭДО другого оператора возможно в том случае, если между этой системой и системой «Диадок» настроен роуминг (список таких систем опубликован в сети Интернет по адресу: https://www.diadoc.ru/roaming/working-with). Стороны признают, что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, равнозначны документам, составленным на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью.
Поставщик, осуществляющий поставку Товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108, обязан предоставить счет-фактуру, в том числе корректировочную счет-фактуру, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
Приемка Товара производится по месту его поставки (п. Договора).
Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Покупателя, оформляемых в соответствии с прилагаемой к настоящему Договору формой ( к Договору). Стороны согласовали, что заявки, уведомления, направленные на адреса электронной почты, указанные в настоящем пункте Договора являются надлежащим уведомлением Поставщика о необходимости поставки Товара. Датой направления заявки, уведомления от Покупателя является дата, указанная в исходящем письме с адреса электронной почты Покупателя в адрес электронной почты Поставщика, которые указаны в настоящем пункте Договора. Дата направления заявки Покупателем одновременно является и датой получения заявки Поставщиком. Покупатель вправе отказаться от направленной в адрес Поставщика заявки до момента отгрузки Товара, письменно направив соответствующее уведомление Поставщику. Стороны согласовали, что для направления заявок, уведомлений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, будут использоваться следующие адреса электронной почты: Покупатель: [адрес электронной почты], [адрес электронной почты], [адрес электронной почты]; Поставщик: [адрес электронной почты], [адрес электронной почты], [адрес электронной почты]. (инициатором указываются минимум два адреса электронной почты, с которых будут направляться заявки по Договору, в том числе указывается официальный адрес электронной почты ЦА/филиала).
Погрузка и доставка Товара до места поставки (если иное не предусмотрено Техническим заданием) осуществляются за счет средств Поставщика, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта и техническими условиями погрузки и крепления грузов. При отгрузке Товара в упакованных или затаренных местах Поставщик обязан вложить упаковочный лист с наименованием и количеством Товара, находящимся в данном тарном месте. Поставщик обязан передать Покупателю (Грузополучателю) Товар в таре или упаковке, которая предусмотрена действующими ГОСТами, ТУ на данный вид Товара и Техническим заданием. Маркировка Товара должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на таре в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие возможные обозначения, соответствующие требованиям Технического задания и нормативной документации. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушение его целостности, сохранности и внешнего вида. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар, не подлежат возврату Поставщику, если иное не предусмотрено Техническим заданием ( к Договору). В случае, если Техническим заданием предусмотрен возврат Поставщику многооборотной тары и средств пакетирования, то такой возврат осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам Таможенного союза, техническим требованиям, указанным в Техническом задании ( к Договору), удостоверяться паспортом или другим документом, заверенным отделом технического контроля (ОТК) производителя.
Качество, безопасность и соответствие комплектации поставляемого Товара должно соответствовать требованиям производителя, действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара, а также Техническому заданию ( к Договору).
Поставщик гарантирует, что Товар находится в его собственности и поставка Товара в соответствии с Договором не нарушает права и законные интересы третьих лиц, в частности: Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием Товара или любой его части. При поставке импортного Товара Поставщик гарантирует, что Товар введен в свободное обращение на территории Российской Федерации и прошел таможенную очистку. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения Товаром, его использования Покупателем или третьим лицом, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями. В случае, если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из отчуждения или использования Товара, поставленного в соответствии с Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к участию в указанном деле, и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую документацию. В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц происходит вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, последний обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению судебного процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с вступлением решения суда в законную силу, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.
Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю оригиналы следующих документов:
счет-фактуру;
Товарную накладную (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
Документ о качестве Товара;
Товарно-транспортную накладную (ТТН), не менее двух экземплярах;
если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ: документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов), сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и т.д.;
Техническую документацию на русском языке (технический паспорт, инструкция (руководство) по эксплуатации, гарантийный талон и т.д.);
иные документы, предусмотренные Техническим заданием.
Поставка Товара без указанных документов считается некомплектной и оплате не подлежит.
В день доставки Товара Поставщиком (или перевозчиком) на склад Покупателя (Грузополучателя), последний обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в Товарно-транспортной накладной по количеству Грузовых мест и (или) веса брутто, целостность упаковки Грузовых мест, соответствие маркировки Грузовых мест требованиям, установленным Договором, и другим параметрам, указанным в Товаросопроводительной документации, в следующем порядке:
Проверка количества Грузовых мест осуществляется без вскрытия грузовой упаковки и без пересчета единиц самого Товара внутри Грузовых мест. Проверка целостности грузовой упаковки Товара осуществляется путем ее осмотра в части видимых недостатков. По окончании такой проверки, при отсутствии Несоответствий, Покупатель подписывает ТТН и один экземпляр ТТН передает представителю Поставщика (перевозчика).
В случае обнаружения повреждения Грузовых мест, поставки Грузовых мест с видимыми нарушениями целостности упаковки (включая, но не ограничиваясь: наличие вмятин, порезов, следов влаги, признаков вскрытия Грузового места), несоответствия наименования и/или веса и/или количества Грузовых мест данным, указанным в Товарно-транспортной накладной Покупатель вправе отказаться от приемки таких Грузовых мест и возвратить такие Грузовые места Поставщику тем же транспортным средством, которым они были доставлены, либо принять от Поставщика (перевозчика) такие Грузовые места с обязательным составлением акта о недостатках с отметкой о составлении такого акта в Товарно-транспортной накладной. В случае доставки таких Грузовых мест перевозчиком расходы по возврату и урегулирование всех отношений с перевозчиком и/или экспедитором возлагаются на Поставщика.
Поставщик самостоятельно или с привлечением третьих лиц и за свой счет осуществляет очистку, промывку и дезинфекцию транспортных средств после их разгрузки.
Подписание Покупателем ТТН свидетельствует только о принятии указанного количества Грузовых мест и (или) веса брутто Товара для прохождения Входного контроля. Входной контроль Товара должен быть проведен не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем ТТН.
Положения ЛНА о входном контроле применяются в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
Первый вариант
ЛНА о входном контроле являются приложениями к Техническому заданию (Приложение №2 Договора).
Второй вариант
ЛНА о входном контроле в актуальной на момент использования редакции, расположены в открытом доступе в сети Интернет по адресу http://__________________ (указывается ссылка при размещении ЛНА о ВК на интернет-ресурсе Покупателя).
Если на момент проведения Входного контроля Товара указанное в настоящем пункте Договора положение о Входном контроле утратило свое действие, то Стороны обязаны руководствоваться условиями действующего на момент проведения Входного контроля положения.
Покупатель вправе привлечь Поставщика для участия в проведении Входного контроля Товара, заблаговременно (не позднее срока, необходимого для прибытия представителя Поставщика) направив соответствующее письменное уведомление Поставщику с указанием даты, времени и места проведения Входного контроля, в ином случае Поставщик согласен с тем, что Входной контроль Товара производится Покупателем без вызова и участия представителя Поставщика. Поставщик обязан направить подтверждение в адрес Покупателя о готовности принять участие во Входном контроле Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поступления уведомления от Покупателя и обеспечить присутствие своего представителя при проведении Входного контроля Товара. Стороны направляют друг другу уведомления посредством электронной почты или нарочным по реквизитам, указанным в статье 17 Договора. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть для участия во Входном контроле Товара в срок, указанный в уведомлении Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления от Покупателя. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.
Вскрытие упаковки Грузовых мест производится в присутствии уполномоченных представителей Покупателя и Поставщика (в случае своевременного прибытия представителя Поставщика, привлеченного для участия во Входном контроле Товара).
Упаковка грузовых мест, расконсервация которых не допускается по условиям хранения Товара, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж с отражением этого условия в акте входного контроля.
При положительном результате проведения Входного контроля уполномоченный представитель Покупателя подписывает Товарные накладные (ТОРГ-12) и передает (направляет) один экземпляр Товарной накладной (ТОРГ-12) Поставщику.
При отрицательном результате Входного контроля (при поставке Товара ненадлежащего качества, несоответствии количества и/или комплектности Товара, наличии иных нарушений условий Договора о Товаре) и при Несоответствиях, выявленных в период Гарантийного срока, Стороны руководствуются пунктами 6.11.1-6.11.18 Договора, Поставщику в установленном порядке направляется Уведомление о выявленном несоответствии. С момента направления Поставщику Уведомления о выявленном несоответствии. срок проведения Входного контроля прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.
В случае, если представитель Поставщика не прибыл к Покупателю в срок, указанный в Уведомлении о выявленном несоответствии, Покупатель оформляет документы по выявленному несоответствию в одностороннем порядке, а выявленное несоответствие считается принятым Поставщиком без замечаний.
Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование, восполнение недостающего Товара, устранение иных Несоответствий Товара, в том числе выявленных в период Гарантийного срока, производится Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами при составлении акта о выявленных Несоответствиях, а если такой акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика или отсутствия полномочий у представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем (Грузополучателем) в таком акте.
После устранения Поставщиком Несоответствий, выявленных по результатам Входного контроля Товара, Товар подлежит повторному Входному контролю. Повторный Входной контроль проводится в порядке и срок, установленный Договором для проведения Входного контроля, который исчисляется с момента повторного предъявления Поставщиком Товара к Входному контролю.
В случае расхождения мнений Покупателя и Поставщика относительно причин Несоответствия Товара условиям Договора, любая Сторона вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной Стороны. В случае установления, что Несоответствие Товара вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара (дата поставки) является дата подписания уполномоченными представителями Сторон Товарной накладной (ТОРГ-12).
Право собственности, риск случайного повреждения и случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Товарной накладной (ТОРГ-12). С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты, Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Товар, от приемки которого Покупатель отказался по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Договором, принимается Покупателем на ответственное хранение, с незамедлительным письменным уведомлением Поставщика по электронной почте либо по факсу, указанным в реквизитах настоящего Договора.
Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента доставки Поставщику уведомления или в иной согласованный Сторонами срок. Вывоз Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет либо с привлечением третьих лиц.
Если Поставщик не вывез Товар в срок, установленный п. Договора, или в этот же срок не распорядился им, Покупатель вправе реализовать такой Товар на своих условиях либо возвратить его Поставщику по адресу, указанному в статье настоящего Договора, с отнесением на Поставщика понесенных в связи с этим расходов. В случае отправки Товара Покупателем на указанный адрес Поставщика, Поставщик обязан принять данный Товар в день доставки и возместить Покупателю расходы, понесенные в связи с возвратом Товара, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента доставки счета от Покупателя. В случае реализации Товара выплата вырученных денежных средств за вычетом причитающегося Покупателю осуществляется Покупателем на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 17 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя от реализации такого Товара.
За ответственное хранение Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты в следующих размерах:
0,5% (Пять десятых процента) от стоимости Товара, находящегося на ответственном хранении, за каждый день ответственного хранения, начиная со дня следующего за днем доставки Поставщику уведомления Покупателя, предусмотренного п. Договора, до дня истечения срока, предусмотренного п. Договора, включительно,
0,5% (Пять десятых процента) от стоимости Товара, находящегося на ответственном хранении, за каждый день ответственного хранения, начиная со дня следующего за днем истечения срока, предусмотренного п. Договора,
начисление оплаты производится до даты вывоза непринятого Товара либо до даты реализации (возврата) Товара согласно условиям п. Договора.
Оплата производится Поставщиком на основании счета Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его доставки Поставщику.
В случае отказа Покупателя от переданного Товара, либо заявления требования о его замене в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, расходы, включая, но не ограничиваясь, связанные с принятием Товара на ответственное хранение, демонтажем/последующим монтажом Товара, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик, при этом Поставщик обязан возместить необходимые расходы, понесенные Покупателем, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента доставки Поставщику соответствующего требования.
Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права Поставщика:
Требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при условии надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в полном объеме.
Доставить Товар досрочно по согласованию с Покупателем.
Обязанности Поставщика:
Поставить Товар, соответствующий требованиям Технического задания ( к Договору).
Поставить комплектно с Товаром Товаросопроводительную документацию.
Осуществить упаковку и маркировку Товара.
Изготовить (в случае необходимости) комплект грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки (перевозки) Товара, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки (перевозки) и хранения Товара.
Обеспечить доставку Товара до места поставки (п. Договора), в том числе обеспечить погрузку Товара на транспортное средство, его крепление на транспортное средство, в случае необходимости осуществить перегрузку с одного транспортного средства на другое в процессе транспортировки, передать Товар Покупателю (Грузополучателю).
Разработать и согласовать, при необходимости, проект перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест до места поставки (п. Договора) и получить необходимые разрешения.
Обеспечить наличие у всего поставляемого на Объект Товара соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нести ответственность за качество поставляемого Товара, в связи с чем обязуется оградить Покупателя от ведения споров с производителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.
Нести все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем в течение Гарантийного срока.
Нести ответственность за соответствие поставляемого Товара условиям Договора, согласовать с Покупателем любые изменения, касающиеся номенклатуры, требований к качеству, технических характеристик поставляемого Товара.
Обеспечить (при необходимости) наличие у себя, в том числе у третьей стороны, привлекаемой Поставщиком для выполнения части Работ по Договору, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
Нести ответственность перед Покупателем за ненадлежащее исполнение обязательств третьей стороной, привлекаемой Поставщиком для выполнения Работ по Договору.
Обеспечить ознакомление и соблюдение со стороны работников Поставщика и (или) третьих лиц, привлеченных Поставщиком, действующих на территории места поставки требований локальных актов Покупателя по пропускному и внутриобъектовому режимов (при необходимости).
При подписании настоящего Договора предоставить Покупателю заверенные нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика копии следующих документов, содержащих актуальную и точную информацию:
свидетельство о государственной регистрации/лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган /лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
документ, подтверждающий полномочия лица от Поставщика на подписание Договора (протокол общего собрания учредителей (акционеров) или решение учредителя об избрании руководителя, приказ о назначении руководителя, доверенность (при необходимости));
Устав Поставщика;
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с датой не позднее 6 месяцев от даты подписания настоящего Договора (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр);
уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при наличии), копию патента или письмо-заверение о принятии рисков утраты специального режима и уплаты дополнительных налогов за счет Поставщика;
бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год с отметкой налогового органа о приеме (или с приложением квитанции о приеме) и последний завершенный период.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса от Покупателя предоставить калькуляции с приложением обосновывающих документов по расчету цены Товара.
В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения запроса от Покупателя предоставить описание технических параметров Товара в соответствии с ТУ (ИТТ) изготовителя или ГОСТ.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
Права Покупателя:
Покупатель вправе требовать от Поставщика поставки Товара в установленный срок, соответствующего по качеству, ассортименту, комплектности и количеству, а также иным требованиям, установленным настоящим Договором.
Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой Товар, в соответствии с действующим законодательством РФ, до устранения недостатков, доукомплектования Товара, либо его замены.
Требовать от Поставщика передачи недостающих или обоснованной замены документов, предусмотренных в п. настоящего Договора.
В случае, если у Покупателя возникают претензии по качеству поставленного Товара (обнаружение Несоответствий), ему предоставляется право заявить о них в течение Гарантийного срока на Товар.
Если Поставщик не поставил предусмотренные Договором Товары, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе расторгнуть Договор и приобрести Товар у третьих лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке. Поставщик обязан возместить Покупателю указанные затраты в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предоставления Покупателем соответствующего требования с приложением заверенных должным образом копий документов, подтверждающих понесенные расходы. Если срок действия Договора более одного года, то Договор дополнить п. следующего содержания:
Покупатель вправе на основании проведенного мониторинга цен на рынке по поставляемому виду Товара предложить Поставщику заключить дополнительное соглашение о снижении единичных расценок по виду поставляемого Товара в случае их снижения на рынке. Предложение о снижении единичных цен по виду Товара должно быть рассмотрено Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента доставки проекта дополнительного соглашения либо в течение того же срока Поставщик обязан направить в адрес Покупателя письменный мотивированный отказ от заключения вышеуказанного дополнительного соглашения. В случае отказа Поставщика от заключения дополнительного соглашения о снижении единичных расценок по виду поставляемого Товара согласно проведенного мониторинга цен на рынке Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Поставщику соответствующее уведомление в порядке и в сроки, предусмотренные в статье Договора.
Обязанности Покупателя:
Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
В момент непосредственной передачи Товара подписать ТТН и передать один экземпляр ТТН Поставщику.
Провести Входной контроль Товара.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным в Техническом задании, ГОСТ, ТУ и других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации в отношении поставляемого Товара и удостоверяться паспортом или иным документом, заверенным ОТК производителя.
Покупатель имеет право за свой счет осуществлять контроль за качеством изготовления Товара Поставщиком (или производителем Товара). В отдельных случаях проверка (контроль) может осуществляться уполномоченным Покупателем юридическим лицом.
О проведении проверки (контроля) Покупатель письменно уведомляет Поставщика, указывает цель проверки, ориентировочный срок проведения и состав комиссии. Стороны согласуют сроки проведения проверки.
Поставщик организует допуск представителей Покупателя на свою территорию или на территорию производителя, назначает ответственных лиц по работе с представителями Покупателя, организует выделение рабочего места для представителей Покупателя.
При проведении контроля представители Покупателя имеют право проводить переговоры с уполномоченными представителями Поставщика и/или производителя, посещать помещения и цеха, принадлежащие Поставщику и/или производителю, знакомиться с документацией по теме проверки, участвовать в приемо-сдаточных испытаниях, контролировать основные параметры при изготовлении, испытаниях Товара и др. Вмешательство в оперативную деятельность Поставщика и/или производителя не допускается. Представители Покупателя должны соблюдать требования коммерческой и государственной тайн.
По итогам проверки (контроля) оформляется акт, в котором указываются выявленные нарушения правил и норм, сроки их устранения. Акт подписывают представители комиссии, один экземпляр акта под роспись передается Поставщику.
В случае, если нарушения, отмеченные в акте, не будут устранены в согласованные сроки, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление в адрес Поставщика.
Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании ( к Договору), техническим условиям и иной Технической документации, а также действующим стандартам РФ, техническим регламентам и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем в течение Гарантийного срока.
Гарантийный срок на поставленный Товар указан в Техническом задании ( к Договору). 6.9.1. Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе поставленный взамен дефектного и/или с недостатками, исчисляется с даты поставки Товара и подписания Сторонами оригиналов следующих документов: товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных и/или транспортных накладных и/или УПД и счетов-фактур на поставленный Товар и/или подписания работ по Пусковому комплексу/очереди и заканчивается по истечении срока указанного в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативной-технической документацией.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался Покупателем из-за обнаруженных Несоответствий, при условии извещения Поставщика о выявленных Несоответствий Товара. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового Гарантийного срока, продолжительностью не менее срока, указанного в Техническом задании ( к Договору), и исчисляемого с момента такой замены.
Условия по управлению Несоответствиями (данный пункт применяется для поставки проектных материалов (Товара) и не применяется при поставке Товаров для АХД):
6.11.1.
Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.
6.11.2.
Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов: управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции, аудиты I стороны (для организаций Госкорпорации «Росатом»), II стороны (за исключением аудитов достоверности данных) и III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента - для организаций Корпорации); а также другие процессы после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, в том числе аудиты достоверности данных, контрольные мероприятия в рамках проведения строительного контроля; учет результатов согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества, а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом", утвержденными приказом Госкорпорации "Росатом" от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).
6.11.3.
Поставщик и Покупатель обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в п. 6.11.2. Договора процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.
6.11.4. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.
6.11.5. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе "Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации "Росатом", которые приложением № 7 к настоящему Договору.
6.11.6.
В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № 8 к настоящему Договору.
6.11.7. Стороны обязуются использовать ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество после получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя по Договору.
6.11.8. Доступ к ЕОС-Качество работникам организаций, использующим ЕОС-Качество в соответствии с требованиями Методических указаний или условиями заключенного с Покупателем договора предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.
6.11.9.
Если Поставщик не является организацией Корпорации, то при отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан оформить и направить с электронной почты Поставщика, указанной в договоре, на электронную почту Покупателя, указанную в договоре, в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта сооружения АЭС, в рамках которого заключается договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора, а также учесть замечания Покупателя по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Покупателем на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. В случае наличия у Поставщика доступа к ЕОС-Качество Поставщику необходимо в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора) направить с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках договора с указанием ролей в ЕОС-Качество, и сроках действия их учетных записей. Поставщику необходимо обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по договору.
Заявка (лист исполнения) на продление доступа к ЕОС-Качество должна быть подана Поставщиком в указанном выше порядке не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты прекращения доступа, указанной в ранее направленной заявке на подключение (листе исполнения) пользователя.
6.11.10.
Если Поставщик является организацией Корпорации, то при отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщику необходимо обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день заключения договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», а также информировать Покупателя о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Покупателя. В случае наличия у Поставщика доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора) направить с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя информацию о подключенных пользователях с указанием ролей в ЕОС-Качество, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках договора, и сроках действия их учетных записей. Поставщику необходимо обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по договору.
6.11.11.
Покупатель должен рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Поставщику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО №18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Поставщика (исключая день получения заявки от Поставщика), а также направить с электронной почты Покупателя на электронную почту Поставщика информацию о готовности к передаче учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Поставщика к ЕОС-Качество в соответствии с Пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных).
6.11.12. Стороны по договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения договора до окончания срока гарантийных обязательств по договору.
6.11.13. Несоответствия, выявленные с даты заключения договора до даты получения доступа Поставщика к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила несоответствие.
6.11.14. В случае выявления Несоответствия Покупателем, Покупатель посредством ЕОС-Качество уведомляет Поставщика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.
Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Поставщика на рассмотрение и/или расследование Несоответствия Покупатель осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что является надлежащим уведомлением Поставщика.
6.11.15. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора выпускает и направляет на электронную почту Покупателя, указанную в Договоре, организационно-распорядительный документ или иной официальный документ, предусматривающий организацию деятельности по использованию Поставщиком ЕОС-Качество. Указанный документ должен предусматривать назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество; получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество», «Контролер», «Руководитель контролера» и другие роли при необходимости.
Указанный организационно-распорядительный документ также должен предусматривать контроль сроков действия учетных записей работников Поставщика в ЕОС-Качество и сроков действия сертификатов электронной подписи в ЕОС-Качество.
Инструкция пользователей ЕОС-Качество с описанием системных ролей в ЕОС-Качество расположены в ЕОС-Качество по ссылке https://eosk.rosatom.com/normativedocuments/ в разделе «Инструкции».
Информация о технической поддержке системы размещена в ЕОС-Качество по ссылке https://eosk.rosatom.com/systemsupport/.
6.11.16.
Документы, оформляемые в ЕОС-Качество в процессе использования функционала, введенного в постоянную эксплуатацию, в том числе связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций, проведение входного контроля продукции (включая акт входного контроля) формируются в виде электронных документов (информации в электронной форме).
6.11.17. Документы, оформляемые в ЕОС-качество в процессе использования функционала, введенного в постоянную эксплуатацию, в том числе о несоответствиях и результатах контрольных операций, проведение входного контроля продукции (включая акт входного контроля), подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».
Согласование отдельных электронных документов осуществляется в ЕОС-Качество посредством применения ПЭП.
6.11.18. Стороны, заключившие договор, включающий Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, несут ответственность за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество в соответствии с договором, включающим Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
Сторона, намеренная расторгнуть Договор по соглашению Сторон направляет письменное предложение об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения предложения. С момента подписания Сторонами соглашения о расторжении Договор считается расторгнутым, если иной срок не указан в соглашении.
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:
при просрочке Поставщиком срока поставки Товара по заявке 2 (Два) и более раз;
при просрочке либо не подтверждении Поставщиком доставки заявки в установленный п. Договора срок 2 (Два) и более раз;
при поставке Товара с существенными нарушениями требований к качеству;
при просрочке Поставщиком установленного срока устранения Несоответствий, а равно, если замененный Товар повторно не соответствует условиям Договора, нормативной документации;
отсутствия, приостановления действия и/или аннулирования у Поставщика разрешений, согласований и лицензий, а равно их не продления в случае окончания срока действия или неполучения своевременно новых разрешений, согласований;
непредставления Поставщиком и(или) представления не в полном объеме, либо при отказе в представлении информации о собственниках Поставщика, указанной в статье Договора;
в случае, если какое-либо из заверений Поставщика, указанных в статье Договора, оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора;
по основаниям, предусмотренным п. Договора, а равно уклонение Поставщика от проведения проверки качества;
в случае включения сведений о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков;
в случае проведения в отношении Поставщика ликвидации, принятия арбитражным судом заявления о признании Поставщика банкротом, приостановления деятельности Поставщика, предусмотренного кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным закупочной документацией требованиям к участникам размещения заказа или представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником закупочной процедуры;
в случае принятия Заказчиком (при наличии), Госкорпорацией «Росатом» и иным уполномоченным органом решения об отмене строительства Объекта, либо о прекращении, приостановлении строительства (финансирования) Объекта на срок более одного года;
в случае расторжения договора подряда, во исполнение которого заключен настоящий Договор поставки (при наличии реквизитов соответствующего договора подряда в условиях Договора); Если срок действия Договора более одного года:
в случае отказа Поставщика от заключения дополнительного соглашения о снижении единичных расценок по виду поставляемого Товара согласно п. Договора.
Покупатель, воспользовавшись правом на одностороннее расторжение Договора, письменно уведомляет об этом Поставщика с указанием основания для расторжения Договора, не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Покупатель не может воспользоваться своим правом расторгнуть Договор (за исключением п., п. Договора), если Поставщик докажет, что вышеперечисленные действия или бездействия Поставщика произошли по вине Покупателя или связаны с обстоятельствами непреодолимой силы.
Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место до момента расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от урегулирования взаиморасчетов и выполнения гарантийных обязательств по поставленной части Товара.
В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком его условий, сведения о Поставщике включаются в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
При нарушении Покупателем договорных обязательств Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:
за нарушение сроков оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара- пени в размере 0,03% (Три сотых процента) от суммы просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы просроченного платежа. Штрафные санкции не применяются к Покупателю в случае, если задержка оплаты средств, причитающихся Поставщику, произошла в связи с нарушением Поставщиком условий Договора и/или если от Поставщика в течение 10 (Десяти) дней после даты наступления платежа, указанной в статье Договора, не поступило письменной претензии о несвоевременной оплате.
При нарушении Поставщиком договорных обязательств Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:
за нарушение срока поставки Товара - пени в размере 0,5% (Пять десятых процента) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства;
за поставку Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара, в том числе выявления Несоответствия по качеству Товара в период Гарантийного срока - штраф в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости некачественного, некомплектного Товара;
за нарушение Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов - штраф в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Товара, в отношении которого допущены нарушения;
за нарушения сроков устранения выявленных Несоответствий в Товаре, в том числе в период Гарантийного срока - пени в размере 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости Товара, в отношении которого выявлены Несоответствия, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства;
за просрочку предоставления или непредставление документов в соответствии с п.5 настоящего Договора - штраф в размере 1% (Один процент) от цены Договора, указанной в п. Договора, за каждый факт просрочки или непредставления документов;
за нарушение на территории места поставки работниками Поставщика и (или) третьими лицами, привлеченными Поставщиком, требований локальных актов по пропускному и внутриобъектовому режимов, - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать тысяч) рублей за каждое нарушение.
В случае возникновения обязанности у Поставщика возвратить денежные средства по Договору Покупателю, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ или Договором, Поставщик обязан возвратить денежные средства по Договору на расчетный счет Покупателя не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты возникновения такой обязанности. За просрочку возврата денежных средств по Договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,08% (Восемь сотых процента) от суммы невозвращенных денежных средств по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Уплата неустойки и возмещение убытков, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки.
Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара и/или работ/услуг по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара и/или работ/услуг;
судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара и/или работ/услуг по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара и/или работ/услуг;
подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком, Товара и/или работ/услуг по настоящему Договору, нарушающие права третьих лиц;
подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Условия о подведомственности и подсудности споров.
Условия пункта 9.1.1 Договора подлежат применению в отношении Поставщика, являющегося организацией Госкорпорации «Росатом». Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: Покупатель: [адрес электронной почты]; Поставщик: [адрес электронной почты]. В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Условия пункта 9.1.2 Договора подлежат применению в отношении Поставщика, не являющегося организацией Госкорпорации «Росатом».
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (г. Москва) в соответствии с положениями Арбитражного регламента. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: Покупатель: [адрес электронной почты], Поставщик: [адрес электронной почты]. В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража. либо
(вариант для Поставщика, который является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в г. Москва в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным и отмене не подлежит. В случае изменения адреса Стороны и/или адреса электронной почты, указанных в Договоре, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу и/или неактуальной электронной почте. либо (вариант для Поставщика, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в г. Москва в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным и отмене не подлежит. В случае изменения адреса Стороны и/или адреса электронной почты, указанных в Договоре, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу и/или неактуальной электронной почте. либо
(вариант для Курского филиала)
в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Центральным окружным отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (офис в Курской области) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Местом арбитража является Курская область.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
Покупатель: [адрес электронной почты],
Поставщик: [адрес электронной почты].
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
В случае изменения адреса Стороны и/или вышеуказанного адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также в Центральное окружное отделение Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (офис в Курской области). В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу и/или неактуальной электронной почте.
Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу или месту жительства Стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.
Обращение Стороной в третейский суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом, либо ценным письмом с описью вложения, либо вручается другой Стороне под расписку, либо направляется по адресам электронной почты, указанным в разделе 17 настоящего Договора. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом, либо ценным письмом с описью вложений, либо вручается другой Стороне под расписку, либо направляется по электронной почте.
ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
Стороны договорились о том, что риск невозможности исполнения Договора Поставщиком по причине принятия каких-либо санкционных мер против Российской Федерации, Покупателя, Поставщика (включая санкции и эмбарго, введенные Советом Безопасности ООН, экономические и иные санкции и эмбарго, вводимые страной Поставщика или третьими странами, а также последствия этих мер), несет Поставщик, и он не может ссылаться на такие обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) или существенно изменившиеся обстоятельства, которые невозможно было предвидеть при заключении Договора и определении его положений и условий, с целью изменения Договора и/или изменения своих обязательств и ответственности по нему.
В указанных случаях Поставщик ни при каких обстоятельствах не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Покупатель сохраняет за собой все применимые права по Договору и применимому праву, включая право на односторонний отказ от Договора, взыскание причиненных убытков и неустойки.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга в процессе исполнения Договора и отнесенной ее обладателем к информации ограниченного доступа. В рамках данного Договора не осуществляется обмен информацией, содержащей государственную тайну Российской Федерации.
Требования п.11.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Так же не считается разглашением конфиденциальной информации сообщение ее Госкорпорации "Росатом"; организациям, выступающим поручителями (гарантами) исполнения обязательств по Договору; страховщикам, осуществляющим страхование рисков, связанных с исполнением обязательств по Договору (в случае необходимости), при условии сохранения конфиденциальности, получаемой (передаваемой) информации. Однако даже в этих случаях Стороны обязаны предварительно письменно согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой конфиденциальной информации.
Поставщик не вправе использовать полученную от Покупателя конфиденциальную информацию, кроме как в целях исполнения Договора.
Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны заключают Соглашение о конфиденциальности ( к Договору).
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Условия пунктов 12.1. – 12.6. Договора подлежат применению в отношении Поставщика, не являющегося организацией Госкорпорации «Росатом».
При подписании Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия» ( к Договору), с приложением документов, указанных в п. настоящего Договора.
Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________@__________ на адрес электронной почты Покупателя ___________@____________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлениях об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет уставлена в уведомлении. Условия пунктов 12.7. – 12.8. Договора подлежат применению в отношении Поставщика, являющегося организацией Госкорпорации «Росатом».
Стороны гарантируют, что сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), содержащиеся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информации (ЕОС НСИ) на момент заключения настоящего Договора являются актуальными для каждой из Сторон.
В случае изменений сведений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), каждая из Сторон по Договору в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений, обязуется внести соответствующие изменения в ЕОС НСИ.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
заключение и/или исполнение Поставщиком настоящего договора не противоречит соглашениям, договоренностям Поставщика с третьими лицами, не повлечет нарушения им каких-либо обязательства перед третьими лицами и не даст оснований третьему лицу предъявлять к Поставщику какие-либо требования в связи с таким нарушением;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
полномочия лица на заключение настоящего Договора со стороны Поставщика не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Поставщика или иными регулирующими его деятельность документами и при заключении настоящего Договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;
в отношении Поставщика не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;
отсутствуют какие-либо иные обстоятельства ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Поставщика заключение настоящего Договора и исполнение обязательств по нему;
вся информация и документы, предоставленные Поставщиком в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными.
Поставщик уведомлен и признает, что при заключении настоящего Договора Покупатель полагался на указанные выше заверения и что их достоверность имеет существенное значение для Покупателя.
Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось изначально недостоверным или стало недостоверным в течение срока действия настоящего Договора, то Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким расторжением, или уплаты неустойки в размере 10% (десять процентов) от цены настоящего Договора.
Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует _____________ (указывается дата в формате дд.мм.гг либо календарный срок, но не более срока, утвержденного ЕОСЗ), либо до момента превышения общей цены по Договору, определенной в п. настоящего Договора (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее), а в части неисполненных платежных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств Покупателя по нему, за исключением неисполненных платежных обязательств.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями (при их наличии) и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При внесении изменений и дополнений в Договор Стороны должны руководствоваться условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации и Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) ГК «Росатом».
Стороны признают равную юридическую силу факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) уполномоченного лица его собственноручной подписи, исключительно только в нижних колонтитулах Договора и в нижних колонтитулах приложений к нему.
Стороны согласовали, что юридически значимые сообщения, доставленные Стороне с предусмотренных настоящим Договором номеров факсимильной связи или почтовых адресов электронной связи, являются достаточными для идентификации и установления достоверности, что указанные сообщения исходят от уполномоченного лица соответствующей Стороны по Договору.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их изменения. При неисполнении условий настоящего пункта все неблагоприятные последствия несет виновная Сторона.
В случае, если при подписании настоящего Договора Поставщик действовал в лице уполномоченного на основании доверенности лица, а также в случае если Поставщиком в дальнейшем была предоставлена доверенность на совершение действий от имени Поставщика по исполнению и(или) изменению Договора (подписание дополнительных соглашений, актов выполненных работ/оказанных услуг, накладных, транспортных документов и т.п.), и любая такая доверенность прекратила свое действие до истечения указанного в ней срока действия, Поставщик в обязательном порядке обязан письменно уведомить Покупателя о прекращении доверенности не позднее трех дней с даты такого прекращения. Стороны подтверждают, что неполучение Покупателем такого уведомления означает, что Покупатель не знал и не должен был знать о прекращении доверенности.
Поставщик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Покупателя. В случае совершения Поставщиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Покупателя Поставщик уплатит Покупателю штраф в размере данного денежного обязательства.
Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут быть основанием для изменения или расторжения настоящего Договора, а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Поставщика, второй - у Покупателя.
Во всем ином, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Спецификация;
Техническое задание;
Соглашение о конфиденциальности;
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия (форма);
Акт сверки (форма);
Заявка на поставку Товара (форма);
Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»;
Условия об ответственности за нарушение требований по управлению Несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями;
Цена Договора не может превышать ____________ (_______сумма прописью) рублей __ коп., в том числе НДС___% - ____________ (_______сумма прописью) рублей __ коп.
В Договор, заключаемый по результатам упрощенной закупки на основании пп. д) п.2 ч.1 ст.4.2.2 ЕОСЗ, включается номер реестровой записи соответствующего реестра, предусмотренного пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013, предложенного к поставке товара участником закупки, а также указывается следующее условие: «В ходе исполнения Договора запрещается замена Товаров, содержащихся в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013, на Товары, не содержащиеся в таких реестрах».
При поставке товаров, подлежащих прослеживаемости, дополнительно указывается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, при этом количество товара, подлежащего прослеживаемости, должно быть указано в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.
В целях выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору Стороны вправе осуществлять передачу (обмен) документов, содержащих конфиденциальную информацию (далее – Документы), по письменному запросу другой Стороны. Сторона, передающая Документы, именуется Передающей стороной, а принимающая документы – Принимающей стороной. Все Документы, оформленные в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» в рамках настоящего Договора, являются конфиденциальными. Меры, предусмотренные режимом коммерческой тайны, распространяются на Документы, имеющие соответствующий гриф конфиденциальности. Для Покупателя: Коммерческая тайна Экз. №___ Общество с ограниченной ответственностью «Трест Росспецэнергомонтаж» Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, пл. Свободы д. 3 Для Поставщика Коммерческая тайна Экз. № ___ _____________________ (полное наименование и место нахождения)
Передающая сторона передает Принимающей стороне по ее запросу Документы с целью выполнения своевременной и качественной работы Принимающей стороной в рамках Договора. В случае если для исполнения обязательств по настоящему Договору требуются Документы, не предусмотренные настоящим Договором, Передающей стороне направляется мотивированный запрос с указанием конкретных целей, для которых запрашиваются Документы. В каждом случае передача информации оформляется протоколом с приложением перечня конкретных Документов (указываются название Документа, гриф конфиденциальности, №№ экземпляров, количество листов). Протокол подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача (обмен) Документов между Сторонами осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон. Передача информации, составляющей коммерческую тайну по открытым каналам телефонной, телеграфной или факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается.
Все расходы, связанные с передачей Документов, сохранением их конфиденциальности до момента поступления к ответственному лицу Принимающей стороны несет Передающая сторона. Далее расходы по обеспечению конфиденциальности полностью несет Принимающая сторона.
В течение действия Договора, а также в течение 20 лет после его истечения или досрочного расторжения, Принимающая сторона не будет без предварительного письменного разрешения Передающей стороны воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам полученные от Передающей стороны Документы, а также разглашать или использовать содержащиеся в Документах сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, или выполнять на базе этих Документов какую-либо работу, кроме заранее оговоренной с Передающей стороной.
Стороны письменно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых нормативными документами Сторон к защите информации, составляющей коммерческую тайну, в объеме необходимом для выполнения настоящего Договора, а также об изменениях в таких нормативных документах, в том числе о прекращении действия в отношении информации режима коммерческой тайны. Принимающая сторона обязуется обращаться с информацией, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытие иным способом любой полученной информации, составляющей коммерческую тайну, любым из существующих способов, в том числе посредством копирования, воспроизведения или использования съемных электронных носителей, без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.
Информация не будет считаться конфиденциальной и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: - уже известна Принимающей стороне; - является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия передающей стороны; - легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора; - представлена третьей стороне Передающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны; - разрешена к опубликованию письменным разрешением Передающей стороны.
Документы остаются собственностью Передающей Стороны, если иное не предусмотрено Договором, в результате которого они получены. Передающая Сторона в любое время вправе потребовать от Принимающей стороны, вернуть ей все ранее полученные Документы, направив Принимающей стороне требование в письменной форме. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения такого требования Принимающая сторона должна вернуть все оригиналы документов, и уничтожить все их копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в её распоряжении.
В случае ликвидации или реорганизации Принимающей стороны, она должна до завершения ликвидации или реорганизации обеспечить возврат всех оригиналов документов, переданных Передающей стороной, и уничтожение снятых с них копий.
При утрате документов или разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.
При проведении расследования по факту утраты или разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны по взаимному согласованию могут направлять друг к другу уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей утрату или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну.
Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные другой Стороной в связи с любым раскрытием информации, составляющей коммерческую тайну, в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
за период: «___» _________20__г. по «___»___________ 20__г.
по Договору «__»__________ 20__г. №____________
между ООО «Трест РосСЭМ» Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, пл. Свободы д. 3
и ________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Трест РосСЭМ» Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, пл. Свободы д. 3, с одной стороны, и _________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
Форма заявки корректируется инициатором закупки самостоятельно в зависимости от условий поставки Товара
(ФОРМА)
Заявка №_______ от «___» __________ 20__г.
на поставку Товара по Договору от __.___.20__ №__________
Покупатель: ________________________________
(наименование организации)
Поставщик: ________________________________
(наименование организации)
На основании Договора поставки от __.___.20__ №__________ Покупатель направляет настоящую заявку на поставку Товара в следующем количестве и ассортименте:
по использованию электронной подписи в информационной системе
«Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»
Стороны по Договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).
Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).
Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.
Стороны по Договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.
Стороны по Договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.
УКЭП или УНЭП применяются для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.
При отсутствии электронной подписи у работников Сторон, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется Сторонами по Договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.
Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.
Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».
Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.
Стороны по Договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по Договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.
об ответственности за нарушение требований по управлению
несоответствиями, установленных Порядком по управлению
несоответствиями
В случае нарушения Поставщиком 3 требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:
неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;
неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий 4 ;
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5
__________ руб. (_______ рублей) за каждый случай такого нарушения либо уплаты пени в размере ____% (от цены договора/продукции) за каждый день просрочки 6 .
В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:
просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; 7
просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;
Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ________ руб. (________ рублей) за каждый случай такого нарушения.
Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Продавцу, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) 8 .
Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя_____________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) 9 .
Надлежащим доказательством просрочки Продавцом направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту ____________Покупателя соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) 10 .
Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.
Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.
Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.
Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пункте _____ договора 11 , считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте _____ договора, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество. - Посмотреть таблицу с данными к Договору №______ от ______________20__г. Соглашение об обмене электронными документами г. _______________
«____»___________ ____ г. Общество с ограниченной ответственностью «Трест Росспецэнергомонтаж» (ООО «Трест РосСЭМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с одной стороны, и _______________ полное наименование Поставщика (___________сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Покупатель и Поставщик подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов: счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным
действующими приказами ФНС России (за исключением
электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@); приложений к электронным документам об отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).
Стороны Соглашения подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и
обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.
Настоящее соглашение не ограничивает стороны в возможности выставления и получения, указанных в пункте 1 документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.
Обмен документами между сторонами предполагает
соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока действия договора.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
^ Поставщик/Подрядчик/Проектировщик/др. - указывается требуемое в соответствии с условиями договора.
Далее по тексту термин указывается единообразно.
^ Данный пункт предполагает исключение аналогичного обязательства, касающегося выплаты неустойки за нарушение сроков устранения несоответствий (если договор содержит иное обязательство, касающееся выплаты неустойки за нарушение сроков устранения несоответствий, то оно заменяется на данное условие).
^ Размер неустойки определяется в установленном в организации порядке коммерческими/договорными/ юридическими службами по согласованию со службой качества организации.
^ Вариант неустойки (штраф или пеня) указывается Покупателем в зависимости от потребности.
^ Данный пункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».
^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».
^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».
^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом».
^ 0 Указывается ссылка на пункты договора, в которых перечислены условия о нарушении Продавцом требований по управлению несоответствиями согласно настоящему приложению.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
