Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка газов технических №270171619

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Приложение_1_к_ТЗ.pdf
• Проект_договора_для_МИ_газы.docx

ДОГОВОР № ___________     

г. Нижний Новгород "___"_______ 20__г.

      (     ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны и Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице      , действующего на основании       с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны по итогам открытого запроса котировок (Протокол ___________ от _______ 20__ г. № ___ Лот №___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке на нижеизложенных условиях газов технических , именуемых в дальнейшем «Товар», в соответствии с заявками Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. Наименование и количество возможно допустимого Товара, который поставляется в соответствии с условиями настоящего Договора указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности и не обременен правами третьих лиц.

1.3. Сроки поставки, наименование и количество Товара подлежащего непосредственной поставке указываются в заявке Покупателя.     

2.1. Общая стоимость настоящего Договора складывается из стоимости и количества Товара, поставленного по исполненным заявкам (п. 3.2. настоящего Договора), рассчитывается согласно ценам на Товар, указанным в Спецификации, и не может превышать       (     ) руб., в том числе НДС (20 %) - _____ (_____) руб.

2.2. Оплата производится Покупателем в рублях РФ  путем перечисления денежных средств со счета Покупателя, указанного в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.          

2.3. Дата оплаты – дата списания денежных средств со счета Покупателя, указанного в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора. В случае, если Покупатель производит оплату (авансового платежа или окончательную оплату) по настоящему Договору, и денежные средства списываются со счета Покупателя в последние 2 (два) рабочих дня месяца, то не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств, Покупатель извещает Поставщика о произведенном платеже. Вместе с извещением Покупатель направляет Поставщику копию свидетельствующего о произведенной оплате платежного поручения с отметкой банка и уведомление Покупателя о фактической дате перечисления денежных средств.(редакция в поле включается в договор, если данный договор заключается с организацией, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ Госкорпорации «Росатом»)

2.4. Оплата в размере 100 (ста) % от стоимости Товара, поставленного по заявкам Покупателя в течение календарного месяца, производится Покупателем после наступления всех нижеуказанных событий в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления последнего (по срокам) из них:

- подписание Покупателем оригиналов транспортных накладных по всем заявкам, исполненным Поставщиком в течение соответствующего календарного месяца;

- подписание Покупателем оригиналов товарных накладных по всем заявкам, исполненным Поставщиком в течение соответствующего календарного месяца;

- получение Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур и единого счета на оплату Товара, поставленного в течение соответствующего календарного месяца, оформленных надлежащим образом.

2.5. В соответствии со ст. 488 ГК РФ поставленный Поставщиком Покупателю Товар не является находящимся в залоге Поставщика, а платеж, предусмотренный п. 2.4. настоящего Договора, в соответствии со ст. 823 ГК РФ не является коммерческим кредитом, займом и т.п., проценты на него Поставщиком Покупателю не начисляются и последним не уплачиваются.

2.6. Расходы Поставщика по изготовлению тары, упаковке и доставке Товара в адрес Покупателя, участию в приемке, расходы, необходимые для обеспечения соответствия качества Товара, поставляемого по настоящему Договору, его условиям (в том числе на получение необходимых для этого документов, включая, но не ограничиваясь: ГОСТ, ОСТ, ТУ) и т.п., а также по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, входят в стоимость настоящего Договора.

2.7. Цена Товара по настоящему Договору является твердой и изменению не подлежит.

2.8. Досрочная поставка осуществляется только с письменного согласия Покупателя, при этом Поставщик обязан не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты досрочной поставки Товара письменно согласовать с Покупателем дату и объем досрочно поставляемого Товара, при этом оплата досрочно поставленного Товара производится в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

В случае досрочной поставки Товара без предварительного письменного согласования с Покупателем даты и объема досрочно поставляемого Товара последний оставляет за собой право принять фактически поставленный Товар, но оплатить его в соответствии п. 2.4. настоящего Договора, исчисляя срок на оплату, исходя из сроков (дат) поставки, согласованных в соответствующей заявке Покупателя, что не является нарушением со стороны Покупателя сроков оплаты.

2.8.1. Допускается частичная поставка Товара по любой позиции заявки Покупателя. При этом частично поставленный Товар подлежит оплате Покупателем в пропорциональном размере его стоимости по Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.           

2.9. Покупатель вправе отказаться от оплаты поставленного Покупателю Товара ненадлежащего качества, количества и/или некомплектного Товара впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены.

2.10. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут являться основанием для изменения или расторжения настоящего Договора (соответствующей заявки), а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору (соответствующей заявке). Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора, в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Датой поставки считается дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя (действующим на основании доверенности).

3.2. Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляется Поставщиком исключительно на основании письменных заявок Покупателя на поставку Товара, направляемых Покупателем в течение срока действия настоящего Договора. Покупатель вправе не направлять Поставщику заявки на весь объем Товара, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), что не является нарушением условий настоящего Договора и не предоставляет Поставщику прав предусмотренных п. 3 ст. 509 и п. 2. ст. 515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поставка Поставщиком Товара до подписания Сторонами соответствующей заявки недопустима, Покупатель вправе не принимать Товар поставленный Поставщиком до подписания соответствующей заявки Сторонами.

3.2.1. Покупатель по мере своей производственной необходимости направляет в адрес Поставщика (а также копию – по оперативным каналам связи) заполненную и подписанную со своей стороны заявку (по форме согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора).

3.2.2. Поставщик в течение 2 (двух) дней после получения подписанной заявки от Покупателя подписывает ее со своей стороны и направляет в адрес Покупателя (а также копию – по оперативным каналам связи), после чего заявка считается согласованной Сторонами и изменению не подлежит, либо в тот же срок направляет в адрес Покупателя (а также копию – по оперативным каналам связи) письменный отказ от поставки указанного Товара, со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

3.3. Вместе с поставленным Товаром Поставщик передает Покупателю оригиналы следующих документов:

транспортную накладную;

комплект документации: паспорта на Товар; копия свидетельства аттестации НАКС на Товар; Сертификат соответствия на баллон; Сертификат на вентиль на баллонах; реестр баллонов с указанием номера каждого баллона в партии; Паспорта безопасности химической продукции на Товар согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7;

товарную накладную (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Поставщика, согласно дате составления транспортной накладной);

счет-фактуру (если документы подписывает один человек за главного бухгалтера и руководителя, то копия приказа/доверенности на него на право подписи бухгалтерских документов);

накладную на отпуск товара на сторону (типовая межотраслевая форма М-15) на тару.

3.3.1. Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней по окончании каждого календарного месяца поставки направлять Покупателю оригинал единого счета на оплату Товара, поставленного в течение соответствующего календарного месяца.

3.4. Тарой для Товара являются баллоны и паллеты Поставщика. Тара должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Тара оборотная и является собственностью Поставщика.

Стоимость оборотной тары составляет: Баллон 40/150 У – () рублей за 1 (один) баллон; Баллон 50/200 У – () рублей за 1 (один) баллон; Паллета на 15 баллонов – () рублей за 1 (одну) паллету; Паллета на 12 баллонов – () рублей за 1 (одну) паллету.

Минимальный перечень необходимой оборотной Тары:

Баллоны под газ аргон в количестве 330 шт.

Паллета под оборотную тару – паллета в количестве 22 шт (вместимостью 15 баллонов) или 28 шт (вместимостью 12 баллонов).

Дополнительные требования к таре указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.4.1. Покупатель несет ответственность за сохранность оборотной тары в размере её стоимости. С учетом производственных процессов Покупателя возврат оборотной Тары Поставщику будет осуществляться по накладной М-15 в течении 3-х месяцев с даты поставки соответствующей партии Товара по мере выкачки газа.

В случае невозможности Покупателя возвратить оборотую тару Поставщику, Покупатель обязуется в течении 20 (двадцати) дней после получения письменного требования Поставщика оплатить Поставщику стоимость невозвращенной оборотной тары, в размере, указанном в п. 3.4. настоящего Договора.

3.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит с Поставщика на Покупателя с даты передачи Товара на территории Покупателя, указанной в транспортной накладной. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания последним товарной накладной.

3.6. Поставщик в день отгрузки Товара направляет Покупателю по оперативным каналам связи автотранспортную или железнодорожную накладную (в зависимости от вида транспорта) с указанием весогабаритных характеристик и количества грузовых мест. В случае отправки Товара автотранспортом Поставщик сообщает Покупателю следующие данные для оформления пропуска:

- марка автомашины, прицепа, полуприцепа;

- регистрационный номер машины, прицепа, полуприцепа;

- ФИО водителей.

- номер и дата товарной накладной.

4.1. Приемка Товара по количеству и целостности тары осуществляется Покупателем на своей территории во время получения Товара от транспортной организации или Поставщика, при этом уполномоченный представитель Покупателя подписывает транспортную накладную и товарную накладную. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Покупателем товарной накладной Покупатель направляет по оперативным каналам связи копию подписанной товарной накладной Поставщику. В случае обнаружения недостатков Товара (тары) и/или товаросопроводительной документации Покупатель совместно с транспортной организацией или Поставщиком оформляют рекламационный акт, с указанием выявленных недостатков, либо делают соответствующую отметку о недостатках в товаросопроводительной документации. В случае уклонения транспортной организации или Поставщика от документального оформления выявленных недостатков Покупатель в одностороннем порядке оформляет рекламационный акт и высылает его в адрес Поставщика. В этом случае рекламационный акт, оформленный Покупателем в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего акта.

4.2. Поставщик обязуется в согласованный Сторонами срок, но не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления рекламационного акта, либо товаросопроводительной документации с отметкой о недостатках устранить выявленные недостатки либо заменить Товар своими силами и за свой счет и повторно предъявить Товар к сдаче-приемке. В случае, если Поставщик не устраняет выявленные недостатки либо не заменяет Товар в вышеуказанный срок, Покупатель вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки или закупить аналогичный Товар у третьих лиц с возмещением всех возникших расходов за счет Поставщика.

4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Технических требованиях к Товару (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем на своей территории в течение 2 (двух) дней с даты поставки Товара . Представители Поставщика вправе присутствовать при приемке Товара по качеству. При приемке Товара по качеству Покупатель проверяет товарный вид. Соответствие Товара иным требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Технических требований к Товару (Приложение № 3 к настоящему Договору) устанавливается Покупателем по мере отправки Товара в производство, в течение гарантийного срока (п. 4.5. настоящего Договора).     

4.4. В случае обнаружения недостатков при приемке Товара по качеству, Покупатель обязуется незамедлительно письменно вызвать представителей Поставщика для оформления рекламационного акта с указанием выявленных недостатков. Поставщик обязуется в согласованный Сторонами срок, но не позднее 10 (десяти) дней с даты оформления рекламационного акта устранить указанные в рекламационном акте недостатки либо заменить Товар своими силами и за свой счет и повторно предъявить Товар к сдаче-приемке. В случае неприбытия представителей Поставщика на приемку Товара в разумный срок и/или уклонения Поставщика от документального оформления выявленных недостатков Покупатель в одностороннем порядке оформляет рекламационный акт и высылает его в адрес Поставщика. В этом случае рекламационный акт, оформленный Покупателем в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего акта. В случае если Поставщик не устраняет выявленные недостатки либо не заменяет Товар в вышеуказанный срок, Покупатель вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки или закупить аналогичный Товар у третьих лиц с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Поставщика.

4.5. Поставщик гарантирует качество Товара (отсутствие скрытых недостатков) в течение 3 (трёх) месяцев с даты поставки Товара, если участником закупки не будет предложен больший срок.      ФРАЗА ПРО УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ПОДЛЕЖИТ УДАЛЕНИЮ В ДОГОВОРЕ ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ           Поставщик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить замену некачественного Товара, или иным образом устранить выявленные недостатки.       Максимальный срок устранения недостатков либо замены Товара не может превышать 10 (десять) дней с даты получения рекламации Поставщиком. В случае, если Поставщик не устраняет выявленные недостатки либо не заменяет Товар в вышеуказанный срок, Покупатель вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки или закупить аналогичный Товар у третьих лиц с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Поставщика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя Товара.

5. Ответственность.

5.1. В случае просрочки поставки Товара (партии Товара), Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере:

- 0,03% от стоимости непоставленного в срок Товара, при просрочке на срок до 30 (тридцати) дней (включительно) или,

- 0,06% от стоимости непоставленного в срок Товара, при просрочке на срок более 30 (тридцати) дней, но до 90 (девяноста) дней (включительно) за весь период, начиная с первого дня просрочки или,

- 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара, при просрочке на срок более 90 (девяноста) дней за весь период, начиная с первого дня просрочки.         

5.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара такой Товар не считается поставленным, обязательства по оплате такого Товара у Покупателя не возникают, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 5.1. настоящего Договора, до даты фактического исполнения обязательств по поставке Товара надлежащего качества (в надлежащей комплектации). Кроме того, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного (не комплектного) Товара.

5.3. В случае если условиями настоящего Договора предусмотрены гарантийные обязательства Поставщика, и в гарантийный период будут выявлены недостатки Товара, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени за каждый день простоя Товара в размере 0,03% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за весь период, начиная с даты получения Поставщиком рекламации Покупателя с перечнем выявленных недостатков и до даты их полного устранения.

5.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара (партии Товара) более чем на 10 (десять) дней либо не устранения Поставщиком выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока недостатков Товара или не замены Товара в сроки, установленные настоящим Договором, либо если до наступления срока поставки станет очевидным, что Поставщик не сможет осуществить поставку Товара надлежащего количества, качества и/или комплектности в установленные настоящим Договором (соответствующей заявкой) сроки, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора (соответствующей заявки), уведомив о том Поставщика, при этом, настоящий Договор (соответствующая заявка) считается расторгнутым или измененным, а Поставщик обязуется, не позднее 7 (семи) дней с даты получения такого уведомления, возвратить Покупателю оплаченные по настоящему Договору суммы (в том числе, суммы аванса, если его выплата была предусмотрена условиями настоящего Договора), за вычетом стоимости Товара, поставленного в надлежащем количестве и качестве, уплатить начисленные штрафы и пени, а также возместить все иные убытки, возникшие у Покупателя в связи с расторжением (изменением) настоящего Договора (соответствующей заявки).

5.5. В случае необоснованного не подписания Поставщиком заявки Покупателя на условиях и в сроки, указанные в п. 3.2.2. настоящего Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости Товара, указанного в заявке Покупателя, от подписания которой Поставщик отказался, а также обязуется возместить Покупателю убытки последнего, в том числе в виде разницы между ценой Товара, указанной в соответствующей заявке Покупателя, и ценой данного Товара, установленной в договоре между Покупателем и третьим лицом, заключенном взамен заявки Покупателя, от подписания которой Поставщик отказался. При этом в случае необоснованного не подписания Поставщиком заявки Покупателя, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в п.п. 5.4., 5.7. настоящего Договора.

5.6. В случае если условиями настоящего Договора предусмотрена выплата Поставщику аванса, и Поставщик не предоставил Покупателю в установленные настоящим Договором сроки отчеты о целевом использовании полученных по настоящему Договору авансовых платежей и/или использует полученные авансы нецелевым образом, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,03% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления отчетов и/или использования авансов нецелевым образом, при этом Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в настоящем разделе.

5.7. Если Покупатель в одностороннем порядке отказался полностью или частично от исполнения настоящего Договора (соответствующей заявки), в том числе, по основаниям, указанным в настоящем разделе, либо настоящий Договор (соответствующая заявка) был расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего Договора, либо настоящий Договор (соответствующая заявка) был расторгнут из-за не предоставления Поставщиком обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору (в случае, если условиями настоящего Договора допускается предоставление обеспечений после его заключения) Поставщик по требованию Покупателя дополнительно к ответственности, установленной в иных пунктах настоящего Договора, уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от общей предельной стоимости настоящего Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора (при одностороннем отказе Покупателя от исполнения настоящего Договора).

5.8. В случае нарушения срока окончательной оплаты поставленного в установленный соответствующей заявкой Покупателя срок Товара, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.      

5.9. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

5.10. Убытки, возникшие у Покупателя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, возмещаются Поставщиком Покупателю в полном объеме сверх сумм, начисленных штрафов и пени.

5.11. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты доставки уведомления Поставщику.

5.12. В случае нарушения Поставщиком установленных настоящим Договором (или Законом) сроков предоставления (выставления) Покупателю первичных документов бухгалтерского учета (в т.ч. товарных или транспортных накладных, актов сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг, счетов, счетов-фактур и иных первичных документов бухгалтерского учета), а также в случае их ненадлежащего оформления Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю пени в размере 0,03% стоимости Товаров (работ, услуг), указанной в соответствующем первичном документе, за каждый день просрочки предоставления (выставления) таких документов, оформленных надлежащим образом.

Кроме того, в случае нарушения Поставщиком установленного Законом срока выставления и направления в адрес Покупателя счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями Закона, более чем на 10 (десять) дней Поставщик, по требованию Покупателя, также уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС, подлежащего выделению в невыставленном (ненаправленном в адрес Покупателя) в установленный срок счете-фактуре или в счете-фактуре, оформленном с нарушениями требований Закона.

5.13. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда или по соглашению Сторон или Покупателем в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего Договора, либо не предоставления Поставщиком обеспечения настоящего Договора (в случае, если условиями настоящего Договора допускается предоставление обеспечения после его заключения), информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 (два) года, если иное не установлено законодательством РФ.

5.14. В случае нарушения Поставщиком установленных настоящим Договором сроков предоставления актов сверки взаиморасчетов Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,03% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.     

6.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение настоящего Договора и предъявить акт о происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций.

7.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка согласно требованиям законодательства Российской Федерации (срок ответа на претензию – 10 дней с даты получения претензии), либо путем обращения в Единый арбитражный комитет АО «Атомэнергомаш» в соответствии с его регламентом,(ТЕКСТ В ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ, ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВХОДЯЩЕЙ В КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ», А ТАКЖЕ В ПРОЕКТАХ ДОГОВОРОВ НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК)а при не достижении соглашения:

- споры разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик:[АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ].

В случае изменений указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.(ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР, ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»)

- споры разрешаются по выбору истца либо в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим процессуальным законодательством, либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Офисом Волго-Камского отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в Нижегородской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: [АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ].

Если споры передаются на разрешение третейского суда, то:

а) вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для Сторон;

б) заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу взыскателя. (ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР, ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»)

7.2. В случае если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, то при не достижении Сторонами соглашения в претензионном порядке способ разрешения споров, указанный в п. 7.1. настоящего Договора, не подлежит применению, и споры разрешаются исключительно в Арбитражном суде Нижегородской области, в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с       и действует по «     »      20     г.      

8.1.1. Настоящий Договор также заканчивает свое действие в случае поставки всего объема Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) либо поставки Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 настоящего Договора) на полную стоимость настоящего Договора, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, ранее срока, указанного в п. 8.1. настоящего Договора.

8.1.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств.

8.2. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии их подписания обеими Сторонами кроме случаев, когда в законе или настоящем Договоре прямо предусмотрено иное.

8.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, оформляются в виде документа, подписанного уполномоченным представителем направляющей такое сообщение Стороны, и направляются заказным письмом, телеграммой или нарочным по адресам государственной регистрации Сторон, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

Юридически значимые сообщения могут быть направлены также посредством электронной почты или факсимильной связи.

При этом юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты или факсимильной связи, в целях установления достоверности их отправителя и получателя, подлежат направлению с адресов электронной почты (в том числе с адресов электронной почты, зарегистрированных в домене @okbm.nnov.ru) и номеров факсимильной связи Сторон, и направляются на адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, указанные в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.

Юридически значимые сообщения, исходящие с иных адресов электронной почты и номеров факсимильной связи, равно как сообщения, направленные по иным адресам электронной почты и телефонным номерам, не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.

Копии документов, направляемых в соответствии с настоящим пунктом посредством электронной почты или факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, которые каждая из Сторон обязуется направить в адрес другой Стороны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления их по факсу или электронной почте.

Юридически значимые сообщения, с которыми закон или настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон, влекут такие последствия с момента доставки Стороне соответствующего сообщения, направленного любым из перечисленных в настоящем пункте способов.

Сообщение считается доставленным также в случаях, если оно поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

8.4. Заверения об обстоятельствах

8.4.1. Стороны настоящего Договора в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны подтверждают, что лица, подписавшие настоящий Договор, не дисквалифицированы и имеют право на заключение настоящего Договора от имени Сторон, и в отношении указанных лиц соблюдены внутренние регламенты Сторон, если такие имеются, ограничивающие их полномочия по заключению настоящего Договора.

Стороны также подтверждают, что на дату подписания настоящего Договора:

- наличие необходимой правоспособности для заключения настоящего Договора (в том числе наличие (при необходимости) согласия третьих лиц и разрешения уполномоченных органов управления Сторон на заключение настоящего Договора), а также наличие необходимых лицензий, аккредитаций, свидетельств о допуске и иных разрешений и полномочий, необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора;

- отсутствие в отношении них решений о ликвидации или реорганизации, возбужденного судом производства по делу о банкротстве, ареста имущества, наложенного по решению судебных и иных государственных органов;

- фактическое местонахождение по адресу государственной регистрации, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, принадлежность Сторонам указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора номеров телефонов (факсов), адресов электронной почты, а также наличие возможности получать корреспонденцию по указанным адресам;

- о должной осмотрительности при выборе соисполнителей по настоящему Договору (не привлечение в качестве соисполнителей фирм-однодневок, юридических лиц, зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п.), а также отсутствие цели получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении настоящего Договора;

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, пени и штрафов в сумме, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату.

В случае недостоверности сведений, подтвержденных одной из Сторон (недобросовестная Сторона), добросовестная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом недобросовестную Сторону в порядке, установленном пунктом 8.3. настоящего Договора, при этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты доставки такого уведомления.

8.4.2. Заверения об обстоятельстве контроля лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».

8.4.2.1. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны руководствуются следующим:

Поставщик гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» с последующими изменениями и дополнениями, а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, ни его субпоставщики (субподрядчики, соисполнители), ни лица, которые контролируют указанные организации, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или его субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), или лиц, которые контролируют указанные организации, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление указанной информации является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

8.4.2.2. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующим:

Стороны гарантируют друг другу, что они не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» с последующими изменениями и дополнениями, а также что ни они сами, ни лица, подписавшие настоящий Договор, ни субпоставщики (субподрядчики, соисполнители) Поставщика, ни лица, которые контролируют указанные организации, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения одной из Сторон, ее единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от ее имени, или субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) Поставщика, или лиц, которые контролируют указанные организации, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, эта Сторона незамедлительно информирует об этом другую Сторону.

Стороны подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление указанной информации является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для этой Стороны.

8.5. Стороны подтверждают, что все условия настоящего Договора им ясны и понятны, ни одна из Сторон при подписании Договора не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств. Договор подписан лично уполномоченными представителями Сторон.

8.6. Поставщик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Покупателя. В случае совершения Поставщиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Покупателя Поставщик по требованию Покупателя уплатит Покупателю штраф в размере данного денежного обязательства.

В случае, если Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и намерен передать свои права и обязанности по настоящему Договору в пользу финансово – кредитных учреждений (факторинг), то положения абзаца первого настоящего пункта не применяются.

8.7. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Настоящий Договор составлен на ____ ( ) лист , включая приложения, подписан в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.                     

8.9. Условия о сверке взаиморасчетов между Сторонами.

8.9.1. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом» и входящее в периметр консолидации Госкорпорации «Росатом», то Стороны руководствуются следующим:

Стороны обязаны с периодичностью, установленной Госкорпорацией «Росатом» производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Сверка расчетов осуществляется на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Сверка расчетов на бумажном носителе производится один раз в год. Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного года в течение срока действия настоящего Договора направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 декабря прошедшего года. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить Поставщику мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки взаиморасчетов. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки взаиморасчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий. При составлении актов сверки взаиморасчетов Стороны используют форму, указанную в Приложении № 4 к настоящему Договору.

Периметр консолидации определяется Госкорпорацией «Росатом».

8.9.2. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом» или не входящее в периметр консолидации Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующим:

Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора направляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить Поставщику мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки взаиморасчетов. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа подписать встречный акт сверки взаиморасчетов, либо созвать согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий. При составлении актов сверки взаиморасчетов Стороны используют форму, указанную в Приложении № 4 к настоящему Договору.

8.10. Покупатель с целью ведения бухгалтерского и налогового учета Покупателя вправе передавать сведения, касающиеся настоящего Договора, в АО «Гринатом» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6) с гарантиями сохранения государственной тайны и/или конфиденциальности, а также обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа в соответствии с законодательством РФ и соглашением о конфиденциальности, заключенным между Покупателем и АО «Гринатом», без дополнительного согласования с другой Стороной.

8.11. Стороны по настоящему Договору обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих реквизитов (в том числе банковских реквизитов, адресов государственной регистрации, адресов электронной почты или номеров факсов) сообщить другой Стороне о таких изменениях в порядке, указанном в настоящем разделе. При этом Сторона настоящего Договора, которая своевременно не сообщила другой Стороне об изменении указанных реквизитов, несет риск ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, вызванного отсутствием необходимой информации.

8.12. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать антикоррупционные требования, изложенные в Приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.13. Условия о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников.

8.13.1. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, не подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующими условиями о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, а также привлекаемых Поставщиком субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) (далее – Сведения), предоставленные Поставщиком в рамках процедуры закупки, указанной в преамбуле настоящего Договора, или направленные Поставщиком по адресу электронной почты Покупателя, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или переданные Поставщиком Покупателю по акту, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора.

8.13.2. В случае если Поставщиком по настоящему Договору является юридическое лицо, подведомственное Госкорпорации «Росатом», то Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются следующими условиями о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников:

Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Сторон, а также привлекаемых Поставщиком субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), направленные Сторонами друг другу с использованием адресов электронной почты Сторон, указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или переданные Сторонами друг другу по актам, и/или размещенные в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ) (далее — Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений у одной из Сторон, эта Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или их уполномоченным должностным лицом, и/или размещением их в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ).

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.13.3. В случае если настоящий Договор заключен Покупателем в рамках своей административно-хозяйственной деятельности, то условия о раскрытии сведений в отношении цепочки собственников, предусмотренные п.п. 8.13.1. и 8.13.2. настоящего Договора, к отношениям Сторон не применяются. Покупатель подтверждает, что заключает настоящий Договор не в рамках своей административно-хозяйственной деятельности.

8.14. При исполнении настоящего Договора Стороны соглашаются с условиями о внесении сведений о деловой репутации Поставщика в информационную систему в соответствии с Приложением № 6, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.15. При исполнении настоящего Договора Стороны соглашаются с условиями обмена юридически значимыми электронными документами в соответствии с Приложением № 7, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.16.При оформлении хозяйственных операций при исполнении настоящего Договора Стороны вправе использовать вместо указанных в настоящем Договоре первичных документов бухгалтерского учета (товарных накладных) и счетов-фактур или вместо товарных накладных рекомендованную Федеральной налоговой службой России форму универсального передаточного документа (УПД).

8.17. К настоящему Договору прилагается:

1) Спецификация (Приложение №1) на       (     ) лист     ;

2) Форма заявки (Приложение № 2) на       (     ) лист     ;

3) Технические требования к Товару (Приложение № 3) на ( ) лист ;

4) Форма акта сверки взаиморасчетов (Приложение № 4) на ( ) лист ;

5) Антикоррупционная оговорка (Приложение № 5) на ( )

лист ;                    

6) Условия о внесении сведений о деловой репутации Поставщика в информационную систему (Приложение № 6) на ( ) лист ;

7) Условия обмена электронными документами (Приложение № 7) на ( ) лист .     

9. Реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №      

от "___"_______ 20__г.

к договору №       от "___"_______ 20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № #

от "___"_______ 20__г.

к договору № _________ от _________________

_________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ________, с одной стороны и Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании ________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, договорились о том, что в соответствии с условиями договора № ______ от __________ Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271410168 Средство для мытья посуды	Электронный аукцион #271410168	36 443 Обеспечение контракта: 5%	1 час 23.04.2024 02.05.2024
Тендер №271433007 Мыло туалетное жидкое	Электронный аукцион #271433007	2 203 Обеспечение контракта: 5%	59 минут 23.04.2024 02.05.2024
Тендер №271437915 Поставка товаров хозяйственного назначения для целей федерального государственного контроля (надзора) отделов (инспекций) Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии	Электронный аукцион #271437915	378 000 Обеспечение контракта: 10%	8 минут 23.04.2024 02.05.2024
Тендер №271437927 Поставка товаров хозяйственного назначения для целей федерального государственного контроля (надзора) отделов (инспекций) Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии	Электронный аукцион #271437927	378 000 Обеспечение контракта: 10%	8 минут 23.04.2024 02.05.2024
Тендер №271472500 бытовая химия	Электронный аукцион #271472500	107 957	16 часов 24.04.2024 03.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270171458 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ" объявляет тендер: Поставка стиральных и моющих средств	Запрос котировок #270171458	317 983	срок истек 05.04.2024 12.04.2024
Тендер №270171425 Закупка моющих средств для посудомоечной машины	Малая закупка #270171425	96 330	срок истек 05.04.2024 09.04.2024
Тендер №270171395 Продукты питания. Услуги питания.: Молоко и моллочная продукция ( 2 квартал)	Малая закупка #270171395	49 599	срок истек 05.04.2024 11.04.2024
Тендер №270171378 чистящие и моющие средства для уборки (с результатом)	Единственный поставщик #270171378	1 400	срок истек 05.04.2024 -
Тендер №270171373 Чистящее средство для сантехники (с результатом)	Единственный поставщик #270171373	4 200	срок истек 05.04.2024 -

Тендеры из региона Нижний Новгород

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270170809 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 62" объявляет тендер: Периодический медицинский осмотр (с результатом)	Единственный поставщик #270170809	118 550	срок истек 05.04.2024 -
Тендер №270170806 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОКА-ПОЛИМЕР" объявляет тендер: Оказание услуг по выполнению комплекта рабочих чертежей. (с результатом)	Единственный поставщик #270170806	1 640 000	срок истек 05.04.2024 -
Тендер №270170787 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОКА-ПОЛИМЕР" объявляет тендер: Оказание услуг по выполнению комплекта рабочих чертежей. (с результатом)	Единственный поставщик #270170787	730 000	срок истек 05.04.2024 -
Тендер №270170625 Поставка стерилизатора сухожарового (с результатом)	Электронный аукцион #270170625	324 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 05.04.2024 15.04.2024
Тендер №270170544 Поставка стерилизатора сухожарового	Электронный аукцион #270170544	324 000	срок истек 05.04.2024 15.04.2024