Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Порошок гексаферрита стронция BMS – 5 №294561034

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2_Форма_КП

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2025 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений № ___________ от __________.2025 мы, нижеподписавшиеся, предлагаем заключить договор на поставку порошка гексаферрита стронция BMS – 5 в соответствии со следующим прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае если Ваша организация не является плательщиком НДС, то необходимо указать «НДС не облагается» с указанием соответствующей статьи Налогового кодекса РФ и предоставления подтверждающих документов.

Сроки и условия оплаты: 100% оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя;

Срок поставки: в соответствии с проектом договора;

Место поставки: – доставка производится Поставщиком на склад Покупателя ООО «ЭЛЕ-МАШ МАГНИТ», г. Электросталь, Московская обл., ул. К. Маркса, 12 с учетом требований Технического задания

Порядок поставки: в соответствии с техническим заданием от 21.03.2025 № ЭЛМ 62/321

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Проект_договора_ПФС

ДОГОВОР №__________

о поставке продукции

г.Электросталь «____» ________ 202_г.

_________________________________, и ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Фетисова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

• Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
• Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц.

Порядок и условия поставки

2.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Протоколом закупочной комиссии ____________, опубликованном на официальном сайтеzakupki.rosatom.ru_____________ с учетом преддоговорных переговоров.

2.2. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать п. 1.1. Договора, а также требованиям, указанным в Техническом задании № ……………………. (Приложение № 2 к Договору) и следующим характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

* - Магнитные свойства и усадка измеряются на анизотропных образцах, изготовленных из порошка. Для изготовления образцов используется измельченный до размера частиц 0,6-0,8 мкм порошок марки BMS-5 с добавлением СаСО 3 , SiО 2 ,Н 3 ВО 3 , Аl 2 О 3 .

Для подтверждения качества Поставщик предоставляет Покупателю на каждую технологическую партию поставляемой продукции сертификат качества на русском языке содержащий следующую информацию:

- наименование материала;

- дата изготовления;

- номер партии;

- количество порошка в партии;

- количество и нумерация тарных мест в партии;

- фактические замеры среднего размера частиц, измеренные у Поставщика;

- фактические замеры магнитных параметров образцов, изготовленных у Поставщика (кривые размагничивания).

Сертификат и протоколы измерений, являющиеся приложением к сертификату, подписываются уполномоченным представителем Поставщика и скрепляются печатью организации.

Поставленный порошок по физико-химическим характеристикам и характеристикам, полученных из него магнитов по технологии и на оборудовании Заказчика должен соответствовать предварительно поставленной партии (реперной партии), с указанием химического состава.

Предварительно поставляемая партия порошка весом не менее 200 кг и не более 1000 кг входит в общее количество поставляемого порошка. Срок поставки – не позднее 80 календарных дней с момента заключения договора. Характеристики образцов (магнитные параметры и усадка) изготовленных из предварительной партии должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3.1 Технического задания (Приложение № 2).

2.3. Срок поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент оформления товарной накладной.

• Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технического задания (приложение № 2).

Права и Обязанности сторон.

• Поставщик обязан:

Произвести поставку продукции своими силами и за свой счет на склад Покупателя по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12.

Способ доставки – автомобильный транспорт, при этом Поставщик обязан обеспечить требования по допуску транспортных средств на территорию Покупателя, в том числе следующие:

- лица сопровождающие груз (водители, экспедиторы и т.п.) только граждане РФ;

- пропуск оформляется только при наличии паспорта гражданина РФ и свидетельства о регистрации транспортного средства;

- допуск на территорию осуществляется в будние дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

• • Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.
  • Незамедлительно уведомить Покупателя об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: наименование и количество продукции, дату поставки.

При поставке продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт или сертификат качества на русском языке.

• • Поставка продукции без паспорта или сертификата качества считается некомплектной.
  • Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
  • Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки.
  • Предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
• Покупатель обязан:
• Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему договору.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Разгрузка транспортного средства производится силами и за счет Покупателя.

З.3. Налоговая оговорка.

З.3.1. Заверения и гарантии Сторон

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

З.3.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субпоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субпоставщики) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком или Субпоставщиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

З.3.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Поставщика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

З.3.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания договора. Поставщик также обязуется в период с начала действия договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

З.3.5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения имущественных потерь Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить полностью все имущественные потери Покупателю, причиненные вследствие неприменения Покупателем налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего договора.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Поставщиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия покупателю к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателем от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Покупателя в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Покупатель имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости поставленного товара на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача товара.

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Соглашении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

З.36. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в случае непредоставления Поставщиком или отказа от предоставления копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Порядок приемки продукции.

• Для проверки качества продукции Покупатель проводит входной контроль в соответствии с подразделом 4.1 Технического задания (Приложения № 2 к Договору). Входному контролю подвергается каждая партия продукции.
• В случае обнаружения несоответствующей продукции в процессе производства, забракованная продукция подлежит возврату Поставщику в полном объеме.

Цена продукции и порядок расчетов.

• Общая стоимость поставляемой продукции составляет ____________________________ CNY за весь объем поставленной продукции, включая НДС 20 % ___________________________.
• Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

Цена договора включает все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку до склада Покупателя. Покупатель производит расчет за поставляемую продукцию в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в порядке и в сроки, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему договору. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Ответственность сторон.

• В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
• Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.
• В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
• В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствуют условиям договора, и забракована по п. 4.1 настоящего договора с оформлением акта забракования, подписанного сторонами, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества, соответствующей договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.
• В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.
• В случае обнаружения продукции несоответствующего качества до момента оплаты, Покупатель вправе уменьшить сумму платежа за поставленную продукцию на сумму стоимости забракованной продукции.
• В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) и неисполнением Поставщиком в этом случае своих обязательств согласно п. 6.3.2 Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы и возмещение убытков;

Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком (в том числе и по факсу).

• • В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству и качеству (п. 6.3.2. настоящего договора), Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.
• Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

6.5. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

6.7. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по его письменному требованию все документально подтвержденные обоснованные расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением необходимых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая необходимые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или необходимые иные расходы.

Форс-мажорные обстоятельства.

• Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера.
• Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.
• Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации со стороны Покупателя или Китайской Международной экономической и торговой комиссии (Пекин) со стороны Поставщика.
• Положения разделов 6,7 Договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находилась продукция, предусмотренная предметом настоящего Договора.

Разрешение споров.

• Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

• В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Конфиденциальность сведений

• Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
• Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.
• Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.
• Покупатель вправе передавать сведения, касающиеся настоящего Договора, в АО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.11.2010г между ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» и АО «Гринатом», без предварительного согласия Поставщика.
• Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

Срок действия Договора.

• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
• Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.
• Настоящий Договор может быть расторгнут:
• по взаимному согласию сторон;
• на основании п. 6.3.5настоящего Договора;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

Антикоррупционная оговорка.

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» действует Антикоррупционная политика, разработанная в рамках действия Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 22.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». В рамках Антикоррупционной политики ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Дополнительные условия

• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
• Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 13 несет виновная Сторона.
• По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
• Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
• Условия по сверке взаимных расчетов:

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направит Продавцу подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору в двух экземплярах. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по п. 12.5 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплатить пени в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательств.

• Продавец не вправе требовать с Покупателя уплаты процентов на сумму долга по денежному обязательству Покупателя, предусмотренной статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.
• Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
• Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленному в письменной форме.
• Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.
• Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены, переданы доступными средствами связи (факс, электронная почта) и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы передаваемые экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданной информации.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

12.12. Взаимодействие Сторон в области качества осуществляются Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции.

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»

__________________ Директор

_________________/_______________ / _________________/Фетисов В.В./

Приложение № 1

к договору № __________________.

Спецификация

______________________________________, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Фетисова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны приняли настоящую спецификацию:

1. Поставщик поставляет продукцию, а Покупатель принимает и оплачивает ее в соответствии со спецификацией:

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки: доставка производится Поставщиком на склад Покупателя ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ», г. Электросталь, Московская обл., ул. К. Маркса, 12 с учетом требований Технического задания (Приложение № 2 к договору).

3. Общая стоимость по договору составляет _______________________________________________ CNY за весь объем поставленной продукции, с учетом расходов на перевозку, страхование и иных обязательных платежей.

4. Срок и условия оплаты: 100% оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют условия Договора.

6. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора.

Поставщик ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»

___________________ Директор

_________________/_______________________ / _________________/Фетисов В.В./

Приложение № 2

к договору № _________________

Техническое задание №

………………………….

Поставщик ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»

___________________ Директор

_________________/_______________________ / _________________/Фетисов В.В./

Приложение № 3 к Договору

№ _____________ от ______________.

Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество

Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП) с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

При отсутствии электронной подписи у работников организации-стороны по договору, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

При использовании УКЭП стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п.4.6 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № _______ от ________.

Условия об ответственности за нарушение требований по использованию

ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению

ЕОС-Качество

1. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (расположен по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству, далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока установленного в ЕОС-Качество , и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,01 % от цены договора (но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей) [1] за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в пп. 2) настоящего пункта, если просрочка подписания План коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания Акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком ОИАЭ; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования.

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1000 (одной тысячи) руб. за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в договоре, уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронную почту Покупателя ______________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

5. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п.1.2) настоящих условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в п.3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество, и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в п.3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

6. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателем, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

7. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в договоре, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в договоре, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

Приложение № 5

к договору __

Форма предоставления информации, в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

Для договоров с ценой менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 рублей. размер пени указывается в размере не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей ↑

ТЗ_на_ПФС_

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Порошок гексаферрита стронция BMS-5. Далее по тексту – порошок.

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный

характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные

товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные

модели, промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что

произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу, равноценны

(эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения

соответствия аналогов (эквивалента) представлены в разделе 3 настоящего технического

задания.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставленный порошок должен быть изготовлен не раньше, чем за 1 год до факта

поставки.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

24.10.12.390 Ферриты и лигатуры прочие

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок для изготовления постоянных анизотропных магнитов.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

Технические требования.

Химическая формула – SrFe12O19(SrO*6Fe2O3).

Средний размер частиц порошка: 3-5 мкм.

Молярное отношение Fe2O3 к SrO: 5,6-6,0.

Влажность в состоянии поставки: не более 0,5% (вес).

Магнитные параметры образцов, изготовленных из порошка:

- остаточная индукция (Br): не менее 0,400 Тл.

- максимальное магнитное произведение (BHmax): не менее 30 кДж/м3.

- коэрцитивная сила по индукции (Hcb): не менее 240кА/м.

- коэрцитивная сила по намагниченности (Hcj): не менее 250 кА/м.

- усадка в направлении перпендикулярном, направлению магнитного поля при прессовании:

12±1,0%

Образцы должны иметь следующие технологические параметры изготовления:

- средний размер частиц прессуемого порошка 0,6-0,8 мкм.;

- до начала помола к порошку добавить комплексную добавку следующего состава: CaCO3

- 1,4%, H3BO3 - 0,2%, SiO2 - 0,3%, Al2O3 - 0,3% (содержание указано в % к весу сухого

порошка;

- прессование в магнитном поле величиной не менее 6000Э;

- прессованные образцы подвергаются одностадийному обжигу, при температуре▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьºС, время выдержки не более 120 минут, среда – воздух, охлаждение – в печи до 100ºС.

В случае если для получения требуемых магнитных параметров требуется другое

количество легирующих добавок – Поставщик обязан указать оптимальное количество в

сертификате качества, в случае необходимости использования дополнительных

легирующих добавок данные добавки должны быть поставлены вместе с порошком.

Поставленный порошок по физико-химическим характеристикам и характеристикам,

полученных из него магнитов по технологии и на оборудовании Заказчика должен

соответствовать предварительно поставленной партии, ссылка на которую обязательна

в договоре, с указанием химического состава.

Предварительно поставляемая партия порошка весом не менее 200 кг и не более 1000 кг

входит в общее количество поставляемого порошка. Срок поставки – не позднее 80

календарных дней с момента заключения договора. Характеристики образцов (магнитные

параметры и усадка) изготовленных из предварительной партии должны соответствовать

требованиям, указанным в п. 3.1.

Подраздел 3.2 Требования к упаковке

Упаковка должна гарантировать герметичность при хранении в условиях открытого

склада в течение не менее 24 месяцев, а также при транспортировке любыми видами

транспорта.

Упаковка должна обеспечивать защиту материала (каждого тарного места) от

ультрафиолетового (солнечного) излучения.

Упаковка должна содержать маркировку:

- Обозначение материала,

- Вес нетто,

- Номер партии,

- Номер тарного места,

Маркировка должна быть выполнена на русском языке.

Вес одного тарного места должен быть 25±2кг. Допускается укладка нескольких тарных

мест на один поддон, суммарным весом брутто не более 1020 кг.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Выборочному входному контролю подвергается каждая партия порошка.

Характеристики образцов (магнитные параметры и усадка), изготовленных из промышленной

партии, должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3.1. В случае несоответствия

по какому-либо параметру, отбирается удвоенная выборка порошка из данной партии и

подвергается повторному контролю того параметра, по которому было выявлено

несоответствие. В случае несоответствия по этому параметру партия бракуется полностью.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Поставщик передает одновременно с порошком оригиналы сертификатов качества на

каждую партию продукции. Сертификат должен содержать следующую информацию на

русском языке:

- название материала,

- дата изготовления,

- номер партии,

- количество порошка в партии,

- количество и нумерацию тарных мест в партии,

- фактические замеры среднего размера частиц, измеренные у Поставщика,

- фактические замеры магнитных параметров образцов, изготовленных у Поставщика