Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Полиамид (капролон) ПА-6 для технических нужд филиала АЭМ-технологии "Ижора" №268560672

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Полиамид (капролон) ПА-6 для технических нужд филиала АЭМ-технологии "Ижора"
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	15.03.2024
Окончание:	19.03.2024 23:59:59
Тендер №:	268560672
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург / Колпино
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Полиамид (капролон) ПА-6 для технических нужд филиала АЭМ-технологии "Ижора"
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Полиамид ПА6марка Б 600х400х150	-	-	164	-
2	Полиамид ПА6 блочный марка А 650х650х150мм ТУ 6-05-988-87	-	-	750	-
3	Полиамид ПА6 блочный марка Б высший сорт 470х760х120мм ТУ 6-05-988-87	-	-	718	-
4	Полиамид ПА6 блочный марка Б первый сорт 60х60х160мм ТУ 6-05-988-87	-	-	100	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Колпина

Задать вопрос по тендеру:

Документация

прил.1.1 - ТФД поставки - приказ №67-П от 29.02.2024.docx	120 КБ	15.03.24 14:29	Действующая
ТЗ Полиамид (капролон) ПА-6 ОБЩИЙ.docx	19 КБ	15.03.24 14:29	Действующая

Скачать все файлы

Поставляемый товар должен быть новым, произведенным не ранее первого квартала 2023 года, свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) не восстановленным, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Полиамиды(капролоны) должны изготавливаться в соответствии с требованиями указанных стандартов из сырья и по технологии, утвержденной в установленном порядке, и иметь сертификаты качества: ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Полиамиды(капролоны) должны изготавливаться и поставляться согласно требованиям нормативных документов по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке: ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87

Подраздел 1.5 Код ОКП

20.16.54.000 Полиамиды в первичных формах

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымиприл.1.1_-_ТФД_поставки_-_приказ_№67-П_от_29.02.2024

Приложение № 1.1

Типовая форма договора поставки

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «АЭМ-технологии» от ________ № ______

Договор поставкИ № ____________________________

г. _______________ ____ _____________20___ г.

(Дата Договора)

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В порядке и на условиях, установленных в Договоре, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется его принять и оплатить обусловленную Договором денежную сумму.
Наименование, количество, цена, ассортимент, иные характеристики Товара, условия доставки, место поставки, наименование и адрес Грузополучателя определяются Сторонами в Спецификации (Спецификациях), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Товар должен соответствовать действующим государственным отраслевым стандартам и техническим условиям (далее по тексту – ГОСТ и ТУ), иным обязательным требованиям, конструкторской документации и чертежам, техническому заданию, а также иным требованиям, приведенным в Спецификации.
Товар, поставляемый по Договору, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и (или) не изготовленным с использованием из бывших в употреблении и (или) восстановленных материалов (узлов, компонентов).
Товар, поставляемый по Договору, приобретается для нужд филиала

АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск (пункт указывается в случае заключения Договора для нужд филиала «Атоммаш»).

АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск (пункт указывается в случае заключения Договора для нужд филиала «Петрозаводскмаш»).

АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» (пункт указывается в случае заключения Договора для нужд филиала «АЭМ-Спецсталь»).

АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (пункт указывается в случае заключения Договора для нужд филиала «Ижора»).

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

«Аудит обеспечения качества» - документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.

«ВК» - процедура Входного Контроля Покупателя (филиала Покупателя).

«Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

«Дата отгрузки» - дата приёмки Грузовых мест первым перевозчиком Поставщика, подтвержденная товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им Товара к перевозке в указанную дату.

«Дата поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара» - дата, определяемая в соответствии с п.4.4., 4.5. Договора.

Декларация на товары (ДТ) - документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

«Дефект» - несоответствия в Товаре установленным требованиям.

«Качество» – степень соответствия Товара, работ, процессов, требованиям, установленным Договором, законодательством, технической документацией и/или нормативно-технической документацией, в том числе в сфере ядерной безопасности, требованиям, предъявляемым к подобного рода Товару, а также, без исключения для указанного выше, пригодность Товара для целей, прямо или косвенно предусмотренных Договором, а при отсутствии указаний относительно такого назначения – соответствие своему обычному назначению.

Коносамент ((Bill of Lading) -документ, выдаваемый перевозчиком груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержащий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю.

«Место поставки» - место, определенное сторонами в пунктах 4.4., 4.5. Договора и/или в Спецификации к Договору.

Сертификат происхождения товара - документ определенной формы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный уполномоченным государственным органом или уполномоченной организацией страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) происхождения товара.

«Товар» - Оборудование, изделие, материал, полуфабрикат, комплектующее изделие, заготовка или поковка, как определено в Приложении №1 к Договору, соответствующее требованиям, определенным Договором, и поставляемое Поставщиком Покупателю на условиях и в сроки, установленные Договором.

«Товарная накладная» – товарная накладная ТОРГ-12 по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998, или по форме Приложения № 7 к настоящему Договору в случае заключения Договора в валюте, отличной от российского рубля.

Товарно-транспортная накладная - товарно-транспортная накладная по форме 1-Т или железнодорожная накладная или иной документ подтверждающий транспортировку Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Субпоставщик/соисполнитель» - организация, привлекаемая Поставщиком к выполнению части его обязательств по исполнению условий договора.

«УКД» - универсальный корректировочный документ.

Транспортные документы:

автомобильные перевозки - товарно-транспортная, либо транспортная накладная, международная товарно-транспортная накладная (CMR);

железнодорожные перевозки – ж/д накладная;

авиа перевозки - авиагрузовая накладная (Airway bill);

морские перевозки - коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы).

«УПД» - универсальный передаточный документ, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость и первичный учетный документ о передаче товаров (услуг), в результате которого изменяется финансовое состояние передающей и принимающей стороны, основанного на форме счета-фактуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, по форме приведенной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, согласованном с Минфином России и с учетом действующих на дату выставления документа изменений.
«УКЭП» - усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица.
CMR - международная товарно-транспортная накладная CMR (фр. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route — Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом) — транспортный документ, который, по сути, подтверждает наличие договора об автодорожной перевозке грузов.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Вариант1. Редакция пункта 3.1 для договоров, заключаемых в российских рублях

Цена Товара (единицы Товара) определяется Сторонами в Спецификации(ях). Цена Товара является твердой и после подписания соответствующей Спецификации изменению не подлежит, если стороны не договорятся об ином.

Цена Договора (Общая стоимость Договора) складывается из Общей стоимости Товара (единиц Товара), указанной в Спецификации(ях).

Цена Товара и Цена Договора включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, уплатой налогов, сборов, таможенных сборов и пошлин, связанных с ввозом товара на территорию Российской Федерации.

Вариант 2. Редакция пункта 3.1 для договоров, где цена рассчитывается в валюте, отличной от российского рубля, и устанавливается в рублевом эквиваленте валюты, отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-резидентов

Цена Товара (единицы Товара) определяется Сторонами в Спецификации. Цена Товара является твердой и после подписания соответствующей Спецификации изменению не подлежит, если стороны не договорятся об ином.

Цена Товара составляет рублевый эквивалент▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть- [1] .

Цена Товара включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, уплатой налогов, сборов, таможенных сборов и пошлин, связанных с ввозом товара на территорию Российской Федерации.

Вариант 3. Редакция пункта 3.1 для договоров, заключаемых валюте, отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-нерезидентов.

Цена Товара определяется в _________________ [2] .

Цена Товара включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, стоимость всех лицензий и разрешений, необходимых для ввоза товара в РФ, уплатой налогов, сборов, таможенных сборов и пошлин, связанных с ввозом товара на территорию Российской Федерации.

Порядок расчетов [3] :

Выбрать один из вариантов в каждом пункте, соответствующий порядку расчётов:

Вариант 1пункта 3.2.1: отсутствие аванса, 100% после поставки

- Выплата авансового платежа не производится.

Вариант 2 пункта 3.2.1: аванс предусмотрен, предусмотрено обеспечение возврата аванса, обеспечение договора не предусмотрено.

- Покупатель выплачивает аванс в размере ____________ процентов от Цены Договора, согласованной Сторонами в Спецификации. Выплата аванса Поставщику производится в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала обеспечения возврата аванса, но не ранее 15 (Пятнадцати) дней от Даты Договора, и только при условии предоставления обеспечения возврата аванса, соответствующего требованиям раздела 6 Договора и Приложений № 3-4 к настоящему Договору.

В случае отказа Поставщика от получения аванса предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

Выплата аванса не является встречным обязательством Покупателя по отношению к обязательству Поставщика выполнить поставку в предусмотренные настоящим Договором сроки. При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления, несвоевременного или ненадлежащего предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за их нарушение.

Вариант 3 пункта 3.2.1: аванс предусмотрен, предусмотрено обеспечение возврата аванса, предусмотрено обеспечение договора.

3.2.1. Покупатель выплачивает аванс в размере ____________ процентов от Цены Договора, согласованной Сторонами в Спецификации. Выплата аванса производится только при условии своевременного предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения Договора.

Выплата аванса Поставщику производится в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала обеспечения возврата аванса, но не ранее 20 (Двадцать) дней от Даты Договора и только при условии своевременного предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора и предоставления обеспечения возврата аванса, соответствующих требованиям раздела 6 и Приложений № 3-4 к настоящему Договору.

В случае предоставления обеспечения возврата аванса и обеспечения исполнения Договора до даты его подписания, аванс в размере ____________ процентов от Цены Договора, согласованной Сторонами в Спецификации выплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) дней от Даты Договора.

В случае отказа Поставщика от получения аванса предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

Вариант 1 пункта 3.2.2. отсутствие аванса, 100% оплата после поставки.

- Покупатель оплачивает 100 % от Общей стоимости поставленного Товара в течение ___ (_________) дней от даты поставки Товара, при условии получения положительных результатов прохождения процедуры Входного контроля (ВК) завода Покупателя (прохождение ВК без замечаний) и предоставления Покупателю оригиналов оформленных в соответствии с условиями договора и действующего законодательства счета-фактуры и товарной накладной или УПД, а также оригиналов или заверенных нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копий Транспортных документов.

Вариант 2 пункта 3.2.2 для договоров с условиями авансового платежа.

- Окончательный расчет осуществляется в течение ___ (_________) [4] дней от даты поставки Товара, при условии получения положительных результатов прохождения процедуры Входного контроля (ВК) завода Покупателя (прохождение ВК без замечаний) и предоставления Покупателю оригиналов оформленных в соответствии с условиями договора и действующего законодательства счета-фактуры и товарной накладной или УПД, а также оригиналов или заверенных нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копий Транспортных документов.

При окончательном расчете за частично поставленный Товар зачет аванса производится в сумме пропорциональной стоимости такого частично поставленного Товара в Цене Договора, а Поставщику перечисляется превышение цены фактически поставленного Товара по Спецификации над суммой зачтенного таким образом аванса.

- В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, предоставление Поставщиком товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры или УПД, подписанных УКЭП уполномоченного лица, осуществляется посредством юридически значимого электронного документооборота.
- Процедура Входного контроля проводится в срок, не превышающий ___ (______) [5] календарных дней от даты поставки Товара. Процедура Входного контроля проводится при поставке Товара изготовителем – по сертификатным данным (данным подтверждающим качество Товара определённым в документах о качестве Товара (п. 4.17 настоящего Договора) в иных случаях – проведением испытания на полное соответствие поставленного Товара требованиям нормативно-технологической документации на поставку по методикам и программам испытаний Покупателя с использованием аттестованного испытательного оборудования.
- Пункт применяется в случае, если Договором предусмотрена выплата аванса.

Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после зачисления предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет обязан оформить счет-фактуру в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ и направить его Покупателю по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________, с последующей отправкой в течение 5 (Пяти) рабочих дней оригинала по почте (применимо для Поставщиков, являющихся плательщиками НДС).

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после зачисления предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет обязан оформить счет-фактуру в формате, утвержденном соответствующим приказом ФНС, подписать его УКЭП уполномоченного лица и направить Покупателю через систему юридически значимого электронного документооборота (применимо для Поставщиков, являющихся плательщиками НДС).

Вариант 1. Редакция пункта 3.3 для договоров, заключенных в российских рублях

Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

Вариант 2. Редакция пункта 3.3 для договоров, заключенных рублевом эквиваленте валюты отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-резидентов

Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме в российских рублях по официальному курсу, установленному ЦБ РФ для ________ (валюта договора) на дату осуществления платежа [6] , путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

Вариант 3. Редакция пункта 3.3 для договоров, заключаемых валюте, отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-нерезидентов.

Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме в валюте, определенной п. 3.1 настоящего Договора или иной альтернативной валюте (юань, тенге, турецкая лира и т.п.) по согласованию сторон путем обмена письмами с указанием банковских реквизитов для перечисления применяемой альтернативной валюты, по курсу альтернативной валюты к валюте, определённой п. 3.1 настоящего Договора на дату оплаты – дату списания с текущего счета Покупателя.

Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Редакция пункта 3.5. в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом"»

Ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.

Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.

В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.

Редакция пункта 3.5. в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»:

Ежегодно, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.

Товар, поставляемый по настоящему Договору, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю не считается находящимся в залоге у Поставщика.
В соответствии с настоящим Договором допускается прекращение обязательств путем зачета однородных встречных требований в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Срок и/или периоды поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации.

Под периодом поставки Товара Стороны понимают согласованный Сторонами в Спецификации период времени в пределах срока действия Договора, в течение которого осуществляется поставка партии Товара, указанной в Спецификации.

Товар должен быть укомплектованным в соответствии с условиями Договора и товаросопроводительной документацией.
Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента поставки Товара, который определяется в соответствии с положениями пункта 4.4. Договора.
Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, датой поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя либо иного уполномоченного Покупателем лица (Грузополучателя) в месте назначения - на складе, указанном Покупателем, на территории Покупателя (Месте поставки):
Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Зайцева, дом 65 {для договоров, заключаемых для нужд Филиала «Петрозаводскмаш»}.
Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10 {для договоров, заключаемых для нужд Филиала «Атоммаш»}.
Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорский завод, дом 39{для договоров, заключаемых для нужд Филиала «АЭМ-Спецсталь»}.
Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, дом 55, литер О{для договоров, заключаемых для нужд Филиала «Ижора»}.
Санкт-Петербург, Колпино, улица Финляндская, дом 13, лит. ВМ {для договоров, заключаемых для нужд головного подразделения}.

В случае поставки Товара железнодорожным транспортом датой поставки признается дата, указанная в оригинале накладной в разделе «Календарные штемпеля» в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю», фиксирующая дату выдачи груза грузополучателю. При этом моментом полного исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) в месте назначения (Месте поставки), указанном в п. 4.4. Договора.

В этом случае в связи с необходимостью доставки Товара до места назначения железнодорожными путями необщего пользования Покупатель от своего имени и за счет Поставщика организует услуги по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до Места поставки (места назначения), а Поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы по оплате сборов за подачу-уборку вагонов на путях необщего пользования в соответствии с тарифами установленными в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» в действующей редакции, а также иных платежей, сборов, штрафов, которые могут возникнуть при транспортировке Товара от станции назначения до места поставки (места назначения) на основании отчета о произведенных расходах в форме справки-расчета произведенных расходов и счета-фактуры в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты предоставления указанных документов.

Оплата указанных расходов производится Поставщиком платежным поручением на расчетный счет Покупателя.

Допускается прекращение обязательств по оплате указанных расходов путем одностороннего зачета встречных однородных требований при осуществлении окончательного расчета по настоящему Договору.

Покупатель вправе удержать сумму расходов, подлежащих возмещению, при проведении расчетов по Договору в соответствии пунктом 7.14 Договора.

Редакция абзаца для договоров, заключаемых головным подразделением:

В случае поставки Товара автомобильным транспортом датой поставки признается дата, указанная в товарно-транспортной накладной в разделе «ГРУЗ ПОЛУЧИЛ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ».

Редакция абзаца для договоров, заключаемых для нужд филиала:

В случае поставки Товара автомобильным транспортом датой поставки признается дата, указанная в товарной накладной в разделе «ГРУЗ ПОЛУЧИЛ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ» или УПД в разделе «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял».

Поставка Товара может осуществляться железнодорожным и/или автомобильным транспортом. Допустимы перевозки в прямом смешанном сообщении. Вид транспорта, которым осуществляется доставка груза, определяется Поставщиком. В случае перевозки груза в прямом смешанном сообщении датой поставки признается дата, указанная в товаросопроводительном/товарораспорядительном документе, оформленном при последней перевозке и подтверждающая передачу Товара Грузополучателю.

Если доставка Товара Покупателю Поставщиком не предусмотрена, датой поставки признается дата передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем, либо самому Покупателю которая подтверждается подписью Покупателя, либо уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной или Транспортном документе.

Вариант 1 пункта 4.6 для договоров с предварительным уведомлением Покупателя о готовности Товара к отгрузке

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке в соответствии со сроками, указанными в Договоре, и согласовать с Покупателем дату отгрузки Товара в следующем порядке:
Не позднее, чем за _____ (___________) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте на адрес _____________@____________ Запрос о согласовании даты отгрузки Товара, содержащий следующую информацию:
наименование Товара;
ожидаемую дату отгрузки Товара;
общее количество грузовых мест;
вид транспорта, используемого при перевозке;
ориентировочную дату прибытия Товара в место поставки.

Дополнительно указывается следующая информация:

наименование Товара, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;
описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Товара, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;
место отгрузки Товара, если отгрузка осуществляется вне места деятельности Поставщика;
возможность штабелирования Товара с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика;
схемы строповки Товара при разгрузке.
- Покупатель в течении _____(_________) календарных дней от даты получения Запроса о согласовании даты отгрузки Товара имеет право перенести (отложить) срок отгрузки Товара (срок поставки Товара по Договору) на срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней от срока поставки Товара, указанного в Спецификации, путем направления в адрес Поставщика Уведомления по электронной почте на адрес _____________@____________ либо согласовать указанную Поставщиком дату отгрузки Товара.
- Отгрузка Товара Поставщиком без получения подтверждения Покупателя о готовности принять Товар не допускается. В случае если поставка Товара произведена Поставщиком без получения от Покупателя подтверждения о готовности принять Товар, Покупатель оставляет за собой право не принимать Товар в Месте поставки.
- В случае переноса срока отгрузки Товара (срока поставки Товара по Договору) на основании и в соответствии с Уведомлением Покупателя, указанным в п. 4.6.2, Поставщик не будет считаться просрочившим срок поставки Товара по Спецификации (если просрочка поставки допущена вследствие перенесения срока отгрузки); в течение всего срока такого переноса ответственность, предусмотренная п. 7.2 настоящего Договора, применяться к Поставщику не будет. Одновременно, Поставщик не будет иметь оснований для предъявления к Покупателю требований о возмещении любых расходов, убытков, упущенной выгоды, неустоек и любых иных выплат, а также требований об исполнении обязательств по Договору в связи с таким перенесением.
- В случае нарушения Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором, Покупатель будет иметь право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора.

Вариант 2 пункта 4.6 для договоров БЕЗ предварительного уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке

4.6. В дату отгрузки Поставщик направляет на адрес электронной почты Покупателя указанный в п. 4.10 Договора уведомление об отгрузке Товара со склада Поставщика (Грузоотправителя).

Погрузка Товара в транспортное средство, перевозка, перегрузка Товара при прямом смешанном сообщении и доставка Товара до места назначения осуществляется за счет Поставщика, его силами и средствами, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, с учетом положений п. 4.4. настоящего Договора.
Если иное не установлено в Спецификации, стоимость доставки Товара в место, указанное Покупателем (адрес разгрузки/место поставки), включена в стоимость Товара и отдельно не оплачивается.

При этом, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом оплата Поставщиком расходов по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до места поставки осуществляется в порядке, указанном в пункте 4.4. настоящего Договора.

Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, которое используется для перевозки Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного Товара, номер и дату Спецификации.
В течение 2 (Двух) дней от даты отгрузки Товара Поставщик направляет по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________, копии следующих документов:
- транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортную накладную на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент);

- счет-фактуру и товарную накладную на поставку Товаров (применимо для российских поставщиков) или универсальный передаточный документ (УПД).

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, Поставщик в день отгрузки Товара направляет:

а) через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде: товарную накладную на поставку Товаров (ТОРГ-12) и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица;

б) по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________, копии товарно-транспортной накладной (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) транспортной накладной, и (или) железнодорожной квитанции о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке, и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортового коносамента).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, техническим регламентам изготовителя, а также условиям Договора, для исключения повреждения, порчи либо уничтожения Товара в процессе его транспортировки или хранения.
Тара не является многооборотной и возврату не подлежит.
Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
Если при поставке Товара будут применяться другие условия, касающиеся тары и упаковки, то они должны быть установлены Сторонами в соответствующей Спецификации.
Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ и ТУ, техническим регламентам изготовителя, иным обязательным требованиям, и условиям Договора.
В случае если это предусмотрено Спецификацией, условие об одновременной поставке партии Товара либо условие об одновременной поставке комплекта Товара являются существенными условиями настоящего Договора. Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору, а под комплектом Товара понимается определенный набор взаимосвязанного Товара, подлежащий поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору.
В дату поставки Поставщик обязан

Редакция пункта 4.17. для договоров, заключаемых головным подразделением:

направить в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении надлежащим образом оформленный комплект документов на Товар:

- оригинал счета-фактуры на Товар, оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, – 1 (Один) экз. и

- оригинал товарной накладной– 2 (Два) экз.

или

- оригинал УПД – 2 (Два) экз.;

- оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии Транспортных документов, подтверждающих транспортировку Товара;

-оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии документов, подтверждающих качество Товара (Сертификат качества Поставщика/Изготовителя и/или Сертификат соответствия /Декларация о соответствии и иные документы);

- заверенная Поставщиком копия Декларации/ий на Товары, в случае если Товар не является товаром российского производства и/или Товар иностранного происхождения ввезен в Российскую Федерацию из государства, не входящего в ЕАЭС;

-заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих страну происхождения Товара, в случае если Товар не является товаром российского производства и/или Товар иностранного происхождения ввезен в Российскую Федерацию из государства, не входящего в ЕАЭС (заверенная Поставщиком копия Сертификата о происхождении Товара и иные документы, касающиеся изготовления и поставки Товара) [7] .(документы о происхождении товара могут быть исключены если товар не является критически важной продукцией).

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота Поставщик в дату отгрузки Товара направляет через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде товарную накладную и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица, а также заверенные УКЭП уполномоченного лица копии документы, подтверждающие страну происхождения Товара, в случае, если поставленный Товар не является товаром российского производства (копии грузовых таможенных деклараций и иных документов, касающихся изготовления и поставки Товара).

Редакция абзаца для договоров, заключаемых в валюте, отличной от российского рубля:

В случае заключения договора в валюте отличной от рубля, товарная накладная по форме Приложения № 7 к настоящему Договору и счет-фактура оформляются на бумажном носителе, в этом случае положения Соглашения об электронном документообороте, заключенного Сторонами, не применяются.

Покупатель подписывает УКЭП товарную накладную или УПД по результатам приемки Товара на складе в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара в место назначения.

В случае осуществления поставки Товара, входящего в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, Поставщик указывает идентификатор – регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости (РНПТ), в счете-фактуре или УПД. В этом случае Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или УПД только через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами.

В случае, если Товар не является товаром российского производства, Поставщик обязан указать необходимые сведения о стране происхождения Товара и номере грузовой таможенной декларации, по которой осуществлен ввоз Товара на территорию Российской Федерации, в счете-фактуре (УПД), выставляемой в адрес Покупателя, в случае отсутствия такой информации в счете-фактуре (УПД), счет-фактура (УПД) считается ненадлежаще оформленным.

Если по каким-либо причинам Поставщик не обеспечил передачу Покупателю оригиналов вышеперечисленных документов вместе с Товаром, он обязан отправить их в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 (Двух) календарных дней от даты отгрузки Товара.

Редакция пункта 4.17 для договоров, заключаемых филиалом:

предоставить в адрес Покупателя надлежащим образом, оформленный комплект документов на Товар:

- оригинал счета-фактуры на Товар, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ, – 1 (Один) экз. и

- оригинал товарной накладной– 2 (Два) экз.

или

- оригинал УПД – 2 (Два) экз.;

Поставщик обязан передать вместе с Товаром оригинал товарной накладной или УПД в 2 (Двух) экземплярах.

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота Поставщик в дату отгрузки Товара направляет через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде товарную накладную и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица, а также заверенные УКЭП уполномоченного лица документы, подтверждающие страну происхождения товаров, в случае, если поставленный Товар не является товаром российского производства (копии грузовых таможенных деклараций и иных документов, касающихся изготовления и поставки Товара).

Редакция абзаца для договоров, заключаемых в валюте, отличной от российского рубля:

Наименование Товара в первичных документах бухгалтерского и налогового учета (счете-фактуре и товарной накладной или УПД) должно строго соответствовать наименованию Товара, указанному в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. В случае выявления расхождений в указанных документах, Поставщик обязан внести соответствующие исправления в первичные документы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях в указании наименования Товара в первичных документах направляется поставщику по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________.
Все документы, направленные Поставщиком, должны быть надлежащим образом им оформлены.

При выявлении несоответствия в представленных документах Сторона, направившая документ, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего уведомления представить исправленные документы.

В случае непредставления Поставщиком (предоставления в ненадлежаще оформленном виде) документов, указанных в п.4.17 Договора, Товар считается переданным некомплектным, а обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. При этом течение срока исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара приостанавливается до момента предоставления соответствующих документов (либо их надлежащего оформления), ответственность в виде неустойки, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего Договора, к Покупателю не применяется.
Поставщик обязуется по запросу Покупателя предоставлять информацию о заключенных для целей исполнения настоящего Договора сделках.

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Если иное не предусмотрено Спецификацией, Поставщик обязан предоставить Покупателю и его представителям возможность проведения аудита обеспечения качества с целью подтверждения того, что деятельность Поставщика ведется в соответствии с условиями Договора, и осуществления контроля за процессом изготовления Товара в соответствии с условиями Приложения №___. Поставщик обязан обеспечить выполнение согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества субпоставщиками/соисполнителями, выбранными в соответствии с настоящим пунктом. Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя в проведении аудита обеспечения качества у выбранных субпоставщиков/соисполнителей.

В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков/ субподрядчиков /соисполнителей Поставщик несет ответственность за действия привлеченных к исполнению Договора лиц, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком/субпоставщиком/ соисполнителем, в том числе ответственность за убытки/имущественные потери, причиненные участием субподрядчика/субпоставщика/соисполнителя в исполнении Договора.

Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ; ТУ и др.), конструкторской документации и чертежам, согласованным с изготовителем требованиям, техническому заданию, другим требованиям, в соответствии с Договором; подтверждаться сертификатом Поставщика/Изготовителя и/или иными подтверждающими качество Товара документами.
Товар сдается Поставщиком и принимается Покупателем:

- по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора;

- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

Включение указанной ниже редакции абзаца 2 пункта 5.3 возможно по решению разработчика проекта договора, согласованному со службой качества Общества/Филиала.

В случае, когда Поставщик Товара не является его изготовителем или официальным дилером изготовителя, Покупатель проводит испытания товара на соответствие требованиям нормативной документации при проведении Входного контроля (ВК) по методикам и программам испытаний Покупателя с использованием аттестованного испытательного оборудования.

Товар считается принятым Покупателем при положительных результатах приемки Товара по количеству и качеству. При этом Товар считается принятым по качеству при положительных результатах проведения ВК Товара. Стороны установили, что процедура проведения ВК Товара производится в соответствии с порядком проведения ВК Товара, утвержденного на предприятии Покупателя, в том числе с использованием системы ЕОС-Качество, если это определено Договором, с применением методик и программ испытаний Покупателя при использовании аттестованного испытательного оборудования. Товар подлежит окончательной оплате в соответствии с условиями, установленными п.3.2.2 настоящего Договора.
Фактическое количество полученного Товара подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной накладной (ТОРГ-12) или в УПД.
При обнаружении несоответствия количества Товара в неповрежденной упаковке отгрузочным документам Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (или Акта, составленного в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) и направляет их Поставщику по электронной почте на адрес _____________@____________ или по номеру факса________________ с последующей отправкой оригинала.
Претензии по внешнему виду Товара (явные дефекты) могут быть заявлены в течение ___ (____________) месяцев с момента получения Товара Покупателем. При обнаружении явных дефектов в момент приемки Товара от перевозчика Покупатель направляет Поставщику уведомление о наличии дефектов/расхождений/несоответствий поставленного Товара по количеству и (или) качеству (в том числе с использованием системы ЕОС-Качество, если это определено Договором). Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (или Акта, составленного в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя для продолжения приёмки Товара, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем (Грузополучателем). В случае неявки представителя Поставщика в срок, согласованный Сторонами в настоящем пункте Договора, Покупатель имеет право составить Акт о выявлении расхождений/несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам. Составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

При обнаружении недостатков/дефектов Товара в течение гарантийного срока, Покупатель направляет Поставщику уведомление о наличии несоответствий поставленного Товара по качеству комплектности и/или несоответствий иным условиям настоящего Договора. Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара (составленного в любой форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя означает согласие Поставщика на составление Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке. В таком случае Покупатель имеет право составить Акт без представителя Поставщика в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам, факту и моменту обнаружения и установления несоответствий (недостатков/дефектов) поставленного Товара, а также периода и причин возникновения его несоответствий (недостатков/дефектов). Составленный Покупателем в одностороннем порядке Акт является подтверждением факта обнаруженного несоответствия качества и/или комплектности поставленного Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее установление недостатков/дефектов Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

Товар, не соответствующий условиям по качеству и/или количеству и/или комплектности и/или несоответствующий иным условиям настоящего договора, а также Товар, признанный Покупателем браком, считается не поставленным и оплате не подлежит.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, соответствующего условиям Договора по количеству и качеству,
и документов, определенных пунктом 4.17 Договора.
Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет ___ (______________) месяцев от даты поставки.
Товар, в котором при приёмке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты (далее – бракованный Товар), Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в согласованный с Покупателем срок, который в любом случае не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, с даты обнаружения дефектов Товара. В случае, если срок замены либо устранения дефекта связан с технологическим циклом изготовления Товара, то не более срока изготовления Товара взамен дефектного.

Поставщик обязуется принять бракованной Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения его недостатков/дефектов.

Возврат Поставщику бракованного Товара, его доставка и транспортировка осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.

При возврате бракованного Товара и передачи его Поставщику для замены на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Покупатель оформляет оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) в 2 (Двух) экз. (далее - товарная накладная на возврат), а Поставщик обязан выставить и передать Покупателю оригинал корректировочного счета-фактуры, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ (1 (Один) экз.) на стоимость бракованного Товара.

В случае, если стоимость бракованного Товара оплачена Покупателем до передачи его Поставщику для замены, обязательство Поставщика перед Покупателем по оплате денежной суммы за возвращённый бракованный Товар прекращается путём зачёта суммы, указанной в товарной накладной на возврат, в счёт суммы задолженности Покупателя за вновь поставленный Товар надлежащего качества.

С даты обнаружения дефектов бракованного Товара и до даты передачи его Поставщику для замены, бракованный Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя. В случае нарушения Поставщиком указанного в настоящем пункте срока принятия Поставщиком бракованного Товара, Поставщик возмещает Покупателю все необходимые расходы, понесённые Покупателем в связи с принятием бракованного Товара на ответственное хранение, его реализацией и/или его возвратом Поставщику.

По истечении указанного в настоящем пункте срока ответственность за риск случайной гибели бракованного Товара и/или его повреждения, за последствия, повлёкшие его утрату, включая возмещение стоимости бракованного Товара и возникшие убытки возлагаются на Поставщика.

Доставка, транспортировка товара, соответствующего условиям настоящего Договора и переданного Поставщиком взамен бракованного Товара (далее – заменяемый Товар) осуществляется силами и за счёт Поставщика на территорию промышленной площадки Покупателя, расположенной по адресу: ___________________________________________________________.

Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки заменяемого Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, используемого для перевозки заменяемого Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного заменяемого Товара.

В течение 5 (пяти) дней от даты отгрузки заменяемого Товара Поставщик обязан направить по электронной почте на адрес _____________________ копии следующих документов:

- транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке.

- счет-фактуру (в случае составления УПД (со статусом документа «1») счёт-фактура не направляется);

- товарную накладную на поставку товаров (ТОРГ-12) или УПД.

Подлинники документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются вместе с заменяемым Товаром.

Дефекты (недостатки), которые были обнаружены в Товаре при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) дней расходы, подтвержденные документально. Стороны согласовали, что достаточным документальным подтверждением понесенных Покупателем расходов на устранение дефектов (недостатков) Товара является подписанная Покупателем калькуляция.

Для этих целей стороны согласовывают следующие основные параметры калькуляции:

- стоимость нормочаса – в размере не ниже_____ [9] ;

- % Общепроизводственные расходы–в размере не ниже_____. [10]

Возврат Поставщику Товара, в котором были обнаружены дефекты, осуществляется силами и средствами Поставщика в срок, согласованный с Покупателем.
Иные претензии по качеству Товара (скрытые) дефекты могут быть заявлены в течение гарантийного срока на Товар, а в случае, если гарантийный срок не установлен или составляет менее 24 месяцев, то в течение 24 месяцев с момента передачи Товара Покупателю.
Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки и иные расходы Покупателя, связанные с поставкой Товара ненадлежащего качества.

Пункт 5.16 применяется для договоров, в которых в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П, обязательно применение ЕОС-Качество при взаимодействии сторон в части процессов управления качеством. [11]

Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) определяются настоящим пунктом и Приложением № 8 к Договору.
Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления качеством осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).
Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства.
Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.
Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются приложением № 8 к настоящему Договору.
В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № 8 к настоящему Договору.
Поставщик обязан включать в договоры с Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия о применении ЕОС-Качество Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.
Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в подпунктах 5.16.-5.16.6. настоящего пункта.

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Редакция пункта 6.1. для договоров при наличии условия об авансе:

Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты аванса.

В случае предоставления обеспечения возврата аванса до даты заключения настоящего Договора, аванс в размере ____________ процентов от Цены Договора, согласованной сторонами в Спецификации, выплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) дней от даты подписания настоящего Договора.

Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме выплачиваемого Поставщику аванса, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Вариант 1 абзаца для договоров, заключаемых в рублях (вариант 1 п. 3.1),

Обеспечение возврата аванса предоставляется в российских рублях.

Вариант 2 абзаца для договоров, где цена рассчитывается в валюте, отличной от российского рубля, и устанавливается в рублевом эквиваленте валюты, отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-резидентов (вариант 2 п. 3.1)

Обеспечение возврата аванса предоставляется в рублевом эквиваленте валюты, установленной п. 3.1 Договора.

Вариант 3 абзаца для договоров, заключаемых валюте, отличной от российского рубля – применяется для контрагентов-нерезидентов (вариант 3 п.3.1)

Обеспечение возврата аванса предоставляется в валюте, определенной п. 3.1 Договора.

Редакция пункта 6.1. для договоров при наличии аванса и требования об обеспечении исполнения Договора, либо при наличии требования об обеспечении исполнения Договора в соответствии с требованиями ЕОСЗ и/или решения уполномоченного лица Общества:

Поставщик обязан предоставить Покупателю:

- обеспечение возврата аванса в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты аванса.

- обеспечение исполнения Договора (обеспечение Договора) в срок не позднее 20 (Двадцать) дней от Даты Договора.

Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме выплачиваемого Поставщику аванса в соответствии с условиями Договора.

Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____ (_____________________) % Цены Договора, что составляет ___________ (____________________) рублей [12] .

Редакция пункта 6.1. для договоров без аванса (или в случаях если обеспечение возврата аванса не требуется в соответствии с ЕОСЗ) при наличии требования об обеспечении исполнения Договора:

Поставщик обязан предоставить Покупателю:

- обеспечение исполнения Договора (обеспечение Договора) в срок не позднее 20 (Двадцать) дней от Даты Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _____ (_____________________) % Цены Договора, что составляет ___________ (____________________) рублей [13] .

Редакция пункта 6.1. для договоров, в которых обеспечение не предусмотрено [14] :

Обеспечение Договором не предусмотрено.

Обеспечение возврата аванса/обеспечение исполнения Договора может быть оформлено:

- в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Условия банковской гарантии, банк-гарант, порядок согласования и предоставления банковской гарантии должны соответствовать требованиям, установленным Приложением № 3 к настоящему Договору;

- в форме договора поручительства, заключенного между Покупателем, Поставщиком и Поручителем. Условия договора поручительства, Поручитель, предоставляющий обеспечение, порядок согласования и предоставления обеспечения в форме договора поручительства должны соответствовать требованиям, установленным приложением № 4 к настоящему Договору;

- в форме независимой гарантии (за исключением банковской гарантии). Условия независимой гарантии, гарант, предоставляющий обеспечение, порядок согласования и предоставления обеспечения в форме независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) должны соответствовать требованиям, установленным приложением № 4 к настоящему Договору;

- в форме перечисления денежных средств (суммы обеспечения) на счет Покупателя (обеспечительный платеж). Условия предоставления обеспечения в форме обеспечительного платежа определены пунктом 6.3. настоящего Договора.

При предоставлении обеспечения в форме перечисления денежных средств (обеспечительный платеж) на счет Покупателя, факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора и обеспечения возврата аванса подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (выпиской с банковского счета).

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по настоящему Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Поставщика, принятых им по настоящему Договору.

Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее выполнение Поставщиком соответствующих обязательств перед Покупателем по настоящему Договору до момента их полного прекращения.

Обеспечительный платеж (полностью или в части), предоставленный Поставщиком в обеспечение возврата аванса, может быть удержан Покупателем в случае нарушения Поставщиком любого условия Договора, нарушение которого влечет возникновение у Покупателя права требовать возврат аванса как в соответствии с условиями Договора, так и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Обеспечительный платеж, предоставляемый в качестве обеспечения исполнения Договора, может быть удержан Покупателем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств по Договору, возникших с даты заключения Договора, в частности, несоблюдения любого из установленных Договором сроков, включая обязательства по уплате сумм неустоек, штрафов, рассчитанных исходя из условий Договора.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после удержания всей или части суммы обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с обязательным указанием суммы, которая удержана из обеспечительного платежа.

Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств на сумму выплаченного аванса (для обеспечения возврата аванса) и / или всех обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств) (для обеспечения исполнения Договора), в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок не ранее момента исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней (для обеспечения возврата аванса) и / или не ранее момента исполнения всех обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 (шестьдесят) дней (для обеспечения исполнения Договора).Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, с которого происходило перечисление обеспечительного платежа, если иной счет не указан в письменном требовании.

Покупатель имеет право потребовать замены предоставленного обеспечения, а Поставщик обязан удовлетворить соответствующее требование Покупателя в случае, если в течение срока действия предоставленного Поставщиком обеспечения выявится несоответствие банка, выпустившего банковскую гарантию, и/или поручителя, и/или гаранта требованиям, определенным настоящим Договором и требованиям, определенным Приложениями № 3 и № 4 , а также требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы/Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли/Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» и/или критериям, на основании которых банк-гарант/поручитель/гарант ранее был согласован.

Также Поставщик обязан предоставить Покупателю новое обеспечение (изменение к обеспечению) в случае, если обеспечение заканчивает свое действие, по каким-либо причинам перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика.

В случае окончания срока действия ранее выданного обеспечения новое обеспечение (изменение к ранее выданному обеспечению) должно быть предоставлено Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящем Договоре, не позднее 15 (Пятнадцать календарных дней до даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения, при этом срок действия нового обеспечения должен начинаться с момента окончания срока действия ранее выданного обеспечения.

Если обеспечение перестает быть действительным или иным образом перестает обеспечивать исполнение обязательств Поставщика по причинам, отличным от окончания срока его действия, новое обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящем Договоре, не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, когда такое обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Поставщиком, либо с даты получения Поставщиком требования Покупателя о замене обеспечения.

Обеспечения в форме банковских гарантий, независимых гарантий и договоров поручительства, предоставляемые Поставщиком в обеспечение исполнения договора, должны содержать обязательство банка-гаранта/поручителя обеспечивать исполнение любых обязательств по Договору, возникших с даты его заключения (Даты Договора).
Обеспечения в форме банковской гарантии, независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), поручительства с истекшим сроком действия не возвращаются.

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН [15]

В случае нарушения сроков оплаты поставленного в срок Товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) за каждый день просрочки от суммы просроченной оплаты, но не более 10 (Десяти) % несвоевременно оплаченной суммы.

Ответственность Покупателя, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на авансовые платежи.

Редакция пункта 7.2 для договоров на сумму до 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС, - и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (и/или партии Товара) в сроки, определенные настоящим Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки.

Редакция пункта 7.2 для договоров на сумму 500 (Пятьсот) тысяч рублей с учетом НДС, и более, и эквивалентную сумму в иностранной валюте.

- с 1-го по 90-й день просрочки включительно – в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки;

- с 91-го дня просрочки по фактическую дату поставки Товара (и/или партии Товара) включительно - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки.

В случае просрочки поставки Товара (партии Товара) более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее выплаченного аванса по настоящему Договору. Возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Поставщиком в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения Поставщиком требования Покупателя о возврате суммы ранее выплаченного аванса.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.

Редакция пункта 7.3 для договоров, заключаемых с поставщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации:

В случае просрочки поставки Товара (партии Товара) Поставщик возвращает Покупателю сумму ранее выплаченного аванса в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней от срока поставки Товара (партии Товара), определенного условиями настоящего Договора.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что исполнение Поставщиком требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении любой из Сторон настоящего Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных разделом 6 настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 (Десять) % от Цены настоящего Договора за каждый случай такого нарушения.
В случае нарушения Поставщиком обязательств по п. 6.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика полного возврата аванса, ранее выплаченного по настоящему Договору. Возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Поставщиком в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня от даты получения соответствующего требования Покупателя.

В случае непредставления или нарушения сроков представления документов, предусмотренных Договором, а равно нарушения сроков исправления ненадлежащим образом оформленных документов, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100 (Сто) рублей в день за каждый непредставленный документ.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку Товара до момента исполнения Поставщиком соответствующего обязательства по поставке Товара, при этом ответственность в виде уплаты неустойки, определенная пунктом 7.1 настоящего Договора, к Покупателю не применяется.
В случае ненадлежащего исполнения обязательства по поставке Товара (партии Товара) в части комплектности, качества, ассортимента, а также предоставления документов (пункт 4.17 настоящего Договора) обязательство по поставке Товара (партии Товара) не считается исполненным, а обязательство по оплате Товара (партии Товара) у Покупателя не возникает. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.2. настоящего Договора, до даты фактического исполнения соответствующего обязательства по поставке Товара (партии Товара) надлежащим образом.

В случае поставки некачественного или некомплектного Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от Цены некачественного или некомплектного Товара. Уплата данного штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре и от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательства согласно п. 7.2. настоящего Договора, а также от возмещения всех убытков Покупателя.

Покупатель вправе приостановить оплату Товара без ущерба для иных способов защиты своего права до надлежащего исполнения всех обязанностей Поставщиком, и в том случае, если допущенные Поставщиком нарушения Договора, поименованные в настоящем пункте, не носят существенного характера. Настоящим стороны договорились исключить требование о существенности нарушения договора (ст. 450 ГК РФ) для целей настоящего пункта.

Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату груза при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Товара, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.
При выявлении дефектов/недостатков/несоответствий, в течение гарантийного срока, в случае если срок устранения таких дефектов/недостатков/несоответствий превысит срок, установленный Договором, или иной установленный Покупателем срок, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,04 (четыре сотых) % от Цены Товара, в котором выявлены дефекты, недостатки/несоответствия, за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Поставщиком обязанности по возмещению расходов в соответствии с пунктом 4.4. Договора в установленные указанным пунктом сроки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере, определяемом в соответствии со ст. 395 ГК РФ на дату уплаты пени, при этом неустойка исчисляется от неоплаченной Поставщиком суммы, но не более 2% (двух процентов) от неоплаченной в срок суммы за все время просрочки.
При непредоставлении Поставщиком решения о применении импортной продукции (когда такое решение является обязательным в соответствии с условиями настоящего Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,1% от Цены Товара, на который не предоставлено такое решение, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей.
Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (штраф, пени), возместить убытки, имущественные потери, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения Договора и возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий Договора. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеню) в течение срока, определенного пунктом 9.4 настоящего Договора для ответа Покупателю.

В случае неудовлетворения требования Покупателя об уплате договорной неустойки в указанный в настоящем пункте срок, Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму платежей, подлежащих перечислению Поставщику по Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму удержанной неустойки.

Покупатель направляет Поставщику заявление о прекращении обязательств зачетом по адресу, указанному в Договоре.

Зачет считается произведенным, а обязательство Поставщика по уплате суммы начисленной неустойки и обязательство Покупателя по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму такого зачета прекращаются с момента, в который обязательства стали способными к зачету.

Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им данных (информации и документов) необходимых для целей исполнения настоящего договора (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора).
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия, произведенные привлеченными им субпоставщиками/субподрядчиками/соисполнителями, как за свои собственные, включая ответственность за Товар и за любой ущерб, нанесенный данными лицами Товару, Покупателю или третьим лицам.
Поставщик несет ответственность за ошибки, несоответствия, первичных бухгалтерских документов сведениям, указанным в Спецификации на Товар , а также за ненадлежащее или неполное оформление счетов-фактур ( в том числе в части данных о стране происхождения Товара и номере ДТ) Поставщик гарантирует возмещение Покупателю любых убытков, ущерба и требований, которые могут возникнуть или которые могут быть понесены Покупателем в результате какой-либо небрежности, ошибки, несоответствия, ненадлежащего или неполного оформления первичных документов, а также обязуется выплатить по требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от Цены Товара, указанной в таком документе. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности предоставить документы, оформленные в соответствии с требованиями, определенными Договором.
Покупатель несет ответственность исключительно при наличии своей вины. Упущенная выгода и иные косвенные (непрямые) убытки возмещению Покупателем не подлежат.

РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и(или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Введение политических и экономических санкций против Поставщика, страны Поставщика, страны Покупателя не является форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа Поставщика от исполнения Договора или изменения обязательств и ответственности Поставщика по Договору.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельства непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Товары для целей исполнения Договора.
Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
Поставщик подтверждает, что ограничительные меры, как уже введенные органами власти Российской Федерации и зарубежных стран на дату заключения настоящего договора в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), так и ограничения, которые могут быть введены в будущем, не препятствуют Поставщику исполнению принятых на себя обязательств в порядке и сроки, установленные настоящим договором. Соответствующие ограничения также не являются форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа от исполнения договора Поставщиком или изменения порядка и сроков исполнения обязательств и освобождения от ответственности по нему.

РАЗДЛЕЛ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.
Претензии направляются в письменной форме с обязательным указанием суммы претензии, требования Стороны и обстоятельств, на которые Сторона ссылается как на основание своих требований. Претензия подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом.
Претензия со всеми прилагаемыми к ней документами направляется заказным письмом с уведомлением о вручении/ценным письмом с описью вложений, либо вручается лично уполномоченному лицу Стороны с проставлением отметки о принятии.
Претензия должна быть рассмотрена и направлен ответ на нее в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. В ответе указываются: при полном или частичном удовлетворении – признанная сумма; при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ. Ответ подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае отсутствия в сроки, определенные в пункте 9.4 настоящего Договора, ответа или отказа в удовлетворении претензии

Вариант № 1 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»:

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использования следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ___________________

Поставщик: ___________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант № 2 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом» (один из вариантов рассмотрения споров, указанных ниже, выбирается сторонами при подписании договора):

Вариант 2.1.:

все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. (редакция для договоров, заключаемых головным подразделением, филиалами «Ижора» и «АЭМ-Спецсталь»).

все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. (для договоров, заключаемых филиалом «Атоммаш»).

все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации. (для договоров, заключаемых филиалом «Петрозаводскмаш»).

Вариант 2.1. применяется в обязательном порядке в договорах, в ходе исполнения которых сторонами производится обмен информацией, составляющей государственную тайну.

Вариант 2.2. (вариант для внешнего контрагента, независимо от резидентства):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее по тексту – РАЦ) в соответствии с положениями Арбитражного регламента. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

В случае, предусмотренном Арбитражным регламентом РАЦ, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использованы следующие адреса электронной почты:

АО «АЭМ-технологии»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

________________________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также РАЦ. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

Для целей арбитража Стороны договорились о следующем порядке выбора арбитров и Составе арбитража:

Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из одного арбитра из рекомендованного списка арбитров РАЦ, кандидатуру которого Стороны согласуют путем обмена письменными уведомлениями о согласовании кандидатуры арбитра в срок не позднее 20 (Двадцати) дней после подачи Уведомления или Иска.

В случае, если Стороны не согласовали кандидатуру единоличного арбитра в указанный срок, то единоличный арбитр назначается Президиумом РАЦ не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ.

Вариант 2.3. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

Вариант 2.4. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. СРОК ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его заключения (Дата Договора) и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств.

Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.

Редакция пункта 10.1 для договоров, заключаемых с поставщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации:

Договор вступает в силу с даты его заключения (Дата Договора) и действует по «__»____________ 20 __ г. включительно.

Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Окончание срока действия Договора по любому из оснований, его расторжения и/или отказа от него не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, а также от исполнения тех обязательств, которые возникнут в будущем (после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него) и/или которые требуется исполнить в связи с наступлением после окончания срока действия Договора событий, вытекающих из исполнения условий Договора, а также в связи с нарушением какого-либо обязательства, гарантии или заверения, установленных настоящим Договором. В соответствии со статьей 453 Гражданского кодекса РФ, после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него сохраняют свою силу и продолжают действовать положения настоящего пункта Договора, а также положения пунктов, предусмотренных разделами 14, 17 и 18 настоящего Договора. В случае противоречия иных положений Договора и/или приложений/спецификаций к нему положениям настоящего пункта, приоритет при толковании условий Договора имеют положения настоящего пункта.

РАЗДЕЛ 11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Любые изменения и дополнения к Договору возможны по соглашению Сторон, должны быть оформлены в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Одностороннее изменение условий Договора Поставщиком запрещено. Односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора допускается только в случаях, предусмотренных законом.
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, а также расторгнуть Договор в соответствии со ст.450.1 ГК РФ без возмещения Поставщику каких-либо убытков, причиненных таким расторжением, в следующих случаях:

- нарушение Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором;

- нарушение Поставщиком сроков предоставления обеспечений возврата аванса и/или исполнения Договора в случаях, когда соответствующее обязательство и сроки его исполнения определены условиями настоящего Договора;

- нарушение Поставщиком условия раздела 6 настоящего Договора (если разделом 6 предусмотрено предоставление обеспечений);

- нарушение Поставщиком условий конфиденциальности (Приложение № 2);

- нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более, чем на 30 (Тридцать) дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- поставка Товара некомплектно или ненадлежащего качества с дефектами, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

- обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- обращение в суд кредитора (-ов) Поставщика, самого Поставщика или его органов управления с заявлением о признании Поставщика банкротом;

- иные случаи, предусмотренные Договором, в том числе, предусмотренные п. 4.6.5, 14.5, 15.1, 16.4 настоящего Договора.

- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор прекращается с момента получения уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) в порядке, установленном п. 19.1 настоящего Договора.

Отказ от Договора (исполнения Договора), а также его расторжение, влекут прекращение Договора и/или обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств.

В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) Покупателем по основаниям, указанным в настоящем пункте, Поставщик возвращает Покупателю сумму ранее выплаченного аванса в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

РАЗДЕЛ 12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

Стороны обязуются соблюдать условия о конфиденциальности в порядке, предусмотренном Приложением № 2 и на основе соглашения о конфиденциальности (при его наличии).

РАЗДЕЛ 13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции.

РАЗДЕЛ 14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или действующим законодательством Стороны или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами или иными регулирующими деятельность Стороны документами, и при заключении Договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;

- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

- отсутствуют какие-либо иные обстоятельства ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение обязательств по нему;

- вся информация и документы, предоставленные Стороной в связи с заключением Договора, являются достоверными

- до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

Поставщик заверяет и гарантирует:

- реальность заключаемой сделки;

- проведение Поставщиком до даты заключения Договора необходимой и достаточной оценки объема обязательств по Договору, удовлетворенность ценой Договора, которая покрывает все обязательства и риски, принимаемые Поставщиком по Договору.

- наличие у Поставщика необходимой квалификации, знаний, ноу-хау, материально-технической базы и опыта поставки с выполнением всех требований норм и правил для выполнения обязательств по настоящему Договору;

- наличие у Поставщика фактической возможности осуществить поставку Товара Покупателю, а также обладание всеми необходимыми ресурсами;

- наличие у Поставщика (субпоставщика) разрешений и лицензий, необходимых для исполнения обязательств по Договору. Поставщик несет ответственность за последствия, наступившие в связи с отсутствием / окончанием срока действия таких разрешений и лицензий и т.п.;

- фактическое исполнение обязательств по настоящему Договору лицами, указанными в первичных бухгалтерских документах, выставляемых Поставщиком в адрес Покупателя;

- привлечение к исполнению всех или части обязательств по настоящему Договору субпоставщиков и / или субисполнителей и / или иных третьих лиц исключительно по согласованию с Покупателем и на основании заключаемых с такими лицами договоров, приемку товаров / работ / услуг по договорам с такими третьими лицами – исключительно на основании первичных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что привлекаемые Поставщиком к исполнению Договора лица являются добросовестными исполнителями обязанностей по своим обязательствам, обладают достаточными для этого имущественными и трудовым ресурсами;

- полноту и достоверность предоставления Покупателю данных (информации и документов) о ходе и порядке исполнения обязательств по настоящему Договору, данных (информации и документов), предоставляемых для исполнения обязательств по Договору (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора);

- своевременность и полноту исполнения Поставщиком обязанностей по уплате налогов и сборов, сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и / или зачет (возврат) суммы налога;

- надлежащее оформление выставляемых в адрес Покупателя счетов-фактур (в том числе при предъявлении Покупателю НДС), (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС), иных документов, в том числе первичного учета, представленных Поставщиком при исполнении обязательств по Договору;

- отражение всех операции Поставщика по приобретению Товара (работ / услуг) у своих контрагентов, реализации Товара Покупателю в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика, в установленный срок;

- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

- по сделкам с Поставщиком не имеется и в последующем не возникнет признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- отражение в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (работы, услуги) (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- наличие у Поставщика всех необходимых в соответствии с действующим законодательством документов на Товар в случае, если Поставщик Товара не является собственником Товара, и наличие у поставщика соответствующей отчетности.

- Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и пр.), препятствующих надлежащему исполнению Договора.

Все гарантии и заверения, данные Поставщиком в соответствии с Договором и настоящим разделом, даны Поставщиком как в отношении себя, так и в отношении субпоставщиков / соисполнителей.
Стороны признают, что при заключении Договора Стороны полагались на заверения и гарантии, указанные в настоящем разделе Договора, и что их достоверность имеет для Сторон существенное значение.
Если какие-либо из указанных выше заверений и гарантий Поставщика оказались изначально недостоверными на дату заключения настоящего Договора или были/стали таковыми в ходе его исполнения, то Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

РАЗДЕЛ 15. ОГОВОРКА О САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ.

Поставщик настоящим гарантирует, что он сам, его субпоставщик/соисполнитель/ изготовитель не контролируются лицами, включенными в перечни физических лиц, юридических лиц, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни его субпоставщик/соисполнитель/изготовитель, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, а также субпоставщиков/соисполнителей/изготовителей или лиц, которые их контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ.

Редакция первого абзаца п. 16.1, применяемая в случае, если Поставщик НЕ является организацией Госкорпорации «Росатом» Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________ на адрес электронной почты Покупателя _____________@____________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция первого абзаца п. 16.1, применяемая в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом» Стороны гарантируют друг другу и несут ответственность за полноту, точность и актуализацию предоставленных в Единой отраслевой системе управления нормативно - справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения).

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Покупателем, Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие).

16.2 Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений в соответствии с положениями п. 16.1 Договора и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3. Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

16.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

РАЗДЕЛ 17. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.

В случае расторжения Договора Покупателем в одностороннем порядке, по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, а также в случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора после его заключения, когда такая обязанность предусмотрена условиями настоящего Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.
Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиком» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и(или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и(или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупреждён, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

Если по причинам, зависящим от Поставщика и / или субпоставщиков / соисполнителей, привлеченных Поставщиком к выполнению обязательств (части обязательств) по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, по причине ненадлежащего оформления документов, в частности первичного учета, указанными лицами, непредоставления сведений о выполнении обязательства по Договору субпоставщиками / соисполнителями, иными лицами / организациями, в том числе не согласованными с Покупателем и / или ввиду несоблюдения Поставщиком каких-либо гарантий и / или заверений, данных в настоящем Договоре:

Выбрать один из вариантов абзацев 2 и 3

Вариант 1: Подрядчик является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав налоговых вычетов сумм НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, и / или в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых вычетов / налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание налоговых вычетов по НДС и расходам для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Вариант 2: Поставщик не является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание расходов для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком, а Поставщик принимает на себя обязательство уплатить штраф в размере 5% от Цены Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

Стороны договорились, что Поставщик в соответствии со ст.406.1 ГК РФ возмещает Покупателю в течение 5 календарных дней с даты соответствующего требования Покупателя все имущественные потери последнего, возникшие:

- в связи с неотражением выставленных счетов-фактур в первичной или уточненной налоговой декларации по НДС, поданной Поставщиком или иным лицом за Поставщика, в случае неустранения «налогового разрыва по НДС» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования Покупателем Поставщику в размере НДС, доплаченного в бюджет, и соответствующих пеней на основании информационных писем и протоколов совещаний органов ФНС России; (абзац применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору, из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС (если Поставщик является налогоплательщиком НДС) и/или из-за исключения стоимости приобретенных товаров / работ / услуг из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Выбрать один из вариантов абзацев 8 и 9.

Вариант 1: Поставщик является налогоплательщиком НДС:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа, в связи с получением информации о наличии признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС и пр.) с внесением необходимых исправлений в части суммы подлежащего уплате НДС и / или отказом от налогового вычета по соответствующей сделке в размере НДС, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом Договора Товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Вариант 2: Поставщик не является налогоплательщиком НДС:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа и пр.) с внесением необходимых исправлений по соответствующей сделке в размере суммы налога, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Заказчика являющийся предметом Договора результат Работ, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за исключения стоимости приобретенных результатов Работ, товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

В случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, стоимость договора (работ/услуг) рассматривается включающей в себя НДС и изменению не подлежит, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае неправомерного освобождения от НДС Поставщик за свой счет вносит в бюджет, исчисленный от стоимости работ НДС по ставке согласно действующему законодательству.

- в связи с нарушением Поставщиком каких-либо заверений, данных Поставщиком в разделе 14 в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет.

Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, и / или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе.

Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе в ходе встречной налоговой проверки) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по Договору и / или подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа, если иной срок не установлен в запросе.
В случае проведения налоговым органом налоговой проверки одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона обязуется оказывать Стороне, в отношении которой проводится такая проверка, содействие в виде представления проверяющим необходимой информации (в том числе документов), связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.
Поставщик совершит все необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не установлен в запросе.
Стороны договорились, что обязательства и ответственность, предусмотренные настоящим разделом Договора и возникшие, как в период действия Договора, так и после окончания срока его действия, его расторжения и/или отказа от него любой из Сторон, сохраняют свое действие и/или являются действительными и подлежат исполнению после окончания срока действия Договора.

РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все уведомления, сообщения, необходимые в соответствии с Договором, должны направляться в письменной форме по адресам, указанным в Договоре.

Все письма и иные документы (в том числе, но не ограничиваясь – уведомления (в том числе, но не ограничиваясь – об отказе от Договора), заявления, декларации и т.п.) направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и считаются надлежащим образом доставленными Стороне, являющейся адресатом:

- при вручении лично или с курьером – в момент передачи под роспись;

- при почтовой доставке письмом – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления на почтовое отделение, обслуживающее адрес места нахождения Поставщика, указанного в ЕГРЮЛ на момент отправки;

- при электронной передаче – в момент направления (передачи) их на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре.

Адресат обязан любыми способами обеспечить получение поступающей почтовой корреспонденции по почтовому, электронному и иным адресам, указанным в настоящем Договоре. С момента поступления корреспонденции в отделение почтовой связи, непосредственно обслуживающее адресата по адресу, указанному им в настоящем Договоре, риск ненадлежащего исполнения организацией почтовой связи своих обязанностей переходит к адресату.

Любое уведомление, сообщение или иной документ, направляемые по электронной почте, должны отправляться с приложением документа, подписанного надлежаще уполномоченным представителем отправителя, в сканированном нередактируемом формате PDF.

Любой документ должен содержать наименование юридического лица, от которого он исходит, его реквизиты (ИНН, ОГРН), наименование должности лица подписавшего документ и ссылку на документ, свидетельствующий о наличии у такого лица полномочий (в случае если ранее такой документ не передавался, к сообщению должна быть приложена также его удостоверенная копия).

Уведомление или иной документ запрещается вставлять непосредственно в тело письма.

Стороны признают юридическую силу документов, оформленных и направленных в соответствии с требованиями настоящего пункта и полученных с адресов электронной почты:

- от Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

- от Поставщика e-mail: ____@________.

Претензии, письма (в т.ч. уведомления, заявления, декларации и т.п.) и иные документы, предоставление которых в оригинале предусмотрено Договором (в том числе, соглашениями и/или приложениями к нему), нормативной, конструкторской, технической и /или иной регламентирующей документацией, должны направляться только в оригинале только ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в отношении контрагентов с местонахождением на территории Российской Федерации или иной почтовой связью в отношении контрагентов, находящихся вне территории Российской Федерации в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

Любая переписка и договоренности Сторон до даты заключения Договора теряют силу с момента подписания Договора в части, противоречащей условиям Договора.
Во всем, что не урегулировано настоящим Договором стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. Применимым правом к правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора и возникающим в связи с ним, в том числе связанным с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, является законодательство Российской Федерации.
Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), а также изменение ключевой ставки Банка России являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.
Стороны договорились, что в случае противоречий условий Договора и приложений к нему приоритет имеют условия Договора. [16]
Стороны договорились, что, в случае дополнительного письменного подтверждения сторон об обмене электронными документами посредством электронного документооборота, стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение первичных учетных документов, предусмотренных Договором (товарных накладных, счетов-фактур (корректировочных и исправительных счетов-фактур), универсальных передаточных документов (УПД) (универсальных корректировочных документов (УКД)) в электронном формате, утвержденном соответствующим приказом ФНС, действующем на дату передачи электронного документа (формализованные документы), а также актов сверки взаимных расчетов. Стороны подтверждают, что указанные документы, при условии наличия в них всех сведений, определенных Договором, признаются сторонами оформленными в соответствии с условиями Договора. Стороны признают электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и соглашения сторон юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

Положения настоящего пункта не ограничивают стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.

При наличии соглашения о юридически значимом электронном документообороте и выставлении первичных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, приоритет будут иметь первичные документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручными подписями представителей сторон.

Пункт 19.7 применяется для договоров, заключаемых по результатам проведения закупочной процедуры на ЭТП.

Настоящий договор заключен по результатам проведения закупочной процедуры _______________ (протокол/решение № ____________ от _________). Информация о закупке размещена по адресу в сети «Интернет» _________________. Поставщик ознакомлен и принял требования к заключению настоящего Договора, его исполнению и последствиям расторжения договора, опубликованные в составе закупочной документации.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1: Спецификация (-ии).

Приложение № 2: Условия конфиденциальности.

Приложение № 3: Требования к обеспечениям, оформляемым в виде банковских гарантий, и к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организациям

Приложение № 4: Требования к обеспечениям, оформляемым в виде договором поручительства, независимых гарантий (за исключением банковских гарантий) и к поручителям (гарантий), предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Приложение № 5: Условия пребывания специалистов Покупателя на предприятии Поставщика / Субпоставщика.

Приложение № 6: Форма запроса о согласовании даты отгрузки Товара.

Приложение № 7: Форма Товарной накладной ТОРГ-12 (применяется при заключении договора в валюте, отличной от российского рубля).

Приложение № 8: Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом». [17]

РАЗДЕЛ 21. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

___________ __________________

Указать официальное наименование иностранной валюты (Евро, Доллар США, Фунт стерлингов Соединенного королевства и т.п.). При определении эквивалентной суммы в иностранной валюте расчет выполняется, исходя из официального курса Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ или Банк России), установленного на дату заключения Договора. ↑

Указать официальное наименование иностранной валюты (Евро, Доллар США, Фунт стерлингов Соединенного королевства и т.п.). ↑

В случае заключения договора на нетиповых условиях (условиях оплаты при наступлении ключевых событий) условия п. 3.2 подлежат согласованию с руководителем структурного подразделения, в компетенции которого находятся финансовые вопросы, руководителем подразделения по вопросам бюджетирования и экономики, руководителем службы безопасности соответствующего филиала и/или головного подразделения в соответствии с матрицей согласования договоров, действующей в АО «АЭМ-технологии». ↑

Указывается конкретный срок в соответствии с п. 7. ст. 9 ЕОСЗ. ↑

Срок прохождения ВК проставляется контрактодержателем по согласованию со службой качества соответствующего филиала (головного подразделения) и сообразуется со сроком оплаты, определенным пунктом 3.2.2. ↑

Второй вариант, допустимый для применения в договорах: на дату отгрузки ↑

В случае если предметом закупки является критически важная продукция (далее – КВП) и покупателем, в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, принято решение об установлении требования о стране происхождения продукции, инициатор договора включает в пункт 4.17 условие об обязанности Поставщика предоставить сертификат о происхождении товара, в иных случаях не требуется. ↑

В случае если предметом закупки является критически важная продукция и покупателем, в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования, подготовки к проведению закупочных процедур, формирования отчетности по закупкам за счет собственных средств для нужд Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, принято решение об установлении требования о стране происхождения продукции, инициатор договора включает в пункт 4.17 условие об обязанности Поставщика предоставить сертификат о происхождении товара, в иных случаях не требуется ↑

Размер определяется показателем, утвержденным у Покупателя на текущий год, установленным соответствующим Распоряжением «О нормативах накладных расходов для целей ценообразования на текущий год». Указывается непосредственно при подписании Договора Сторонами. ↑

Пункт 5.16 включается для договоров:

- на закупку продукции для комплектации готового оборудования для АЭС;

- на разработку проектной продукции, проектной конструкторской документации (выполнение проектных и конструкторских работ);

- на НИОКР;

- на закупку продукции производственного назначения для производственной деятельности;

- заключаемых с органами сертификации при сертификации, инспекционных аудитах, ресертификации систем менеджмента;

- заключаемых при реализации ИТ-проектов или разработки цифрового продукта;

- со специализированными организациями в рамках поставки продукции для сооружаемых и действующих ОИАЭ в Российской Федерации и за рубежом;

- в иных случаях по требованию службы качества. ↑

Размер обеспечения исполнения договора, предоставляемого Поставщиком, определяется согласно положений Части 3 Приложения 3 «Методика расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок» Раздела 4 «ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК» Главы 2 «ГЛАВА 2. ТИПОВАЯ МЕТОДИКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ (ОТБОРОЧНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИИ)» Приложения № 10 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом» «Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии).

(Данный вариант применяется в случае, если у лица, с которым заключается договор, в результате оценки его предложения выявлен недостаточный уровень финансовой обеспеченности (от 20 до 30 единиц));

Если Поставщиком, предложена цена договора (с учетом всех переторжек), которая на 25% и более ниже НМЦ, обеспечение исполнения договора увеличивается в 1,5 раза. (Например, если в договоре указано обеспечение исполнение договора в размере 5% от цены договора, то размер обеспечения исполнения договора для таких лиц будет 7,5% от НМЦ (5% * 1,5). ↑

При выборе данного варианта пункты 6.2 - 6.6 исключаются из договора. ↑

В п. 7.1 и 7.2 размер неустойки установлен на дату утверждения типовой формы договора исходя из необходимости соответствия ставки размеру не менее 1/300 ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, при несоответствии ставки неустойки данному значению в момент подготовки проекта договора, ставка подлежит корректировке. ↑

В случае, если необходимо чтобы при противоречии условий договора и приложений к нему приоритет имели условия приложений, соответствующая корректировка вносится в текст пункта. ↑

Приложение применяется для договоров:

- на закупку продукции для комплектации готового оборудования для АЭС;

- на НИОКР;

- на закупку продукции производственного назначения для производственной деятельности;

- заключаемых при реализации ИТ-проектов или разработки цифрового продукта;

- в иных случаях по требованию службы качества. ↑

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273124292 Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Право заключения договора на поставку стартовой смеси для заполнения сталевыпускного канала ДСП-120	Запрос котировок #273124292	3 302 400	10 часов 22.05.2024 30.05.2024
Тендер №273238165 Филиал Открытого акционерного общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Атоммаш" объявляет тендер: поставка комплекта сочетания проволоки Св-10ГН1МА и флюса ФЦ-16А	Анализ цен #273238165	См. док.	5 дней 23.05.2024 03.06.2024
Тендер №273294716 Волгодонский филиал акционерного общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Композиция антикоррозионная	Анализ цен #273294716	См. док.	18 минут 24.05.2024 29.05.2024
Тендер №273447668 мониторинг цен в электронной форме на Присадка ингибированная	Анализ цен #273447668	См. док.	7 дней 27.05.2024 05.06.2024
Тендер №273659554 мониторинг цен в электронной форме на Поставка сварочного флюса ФЦ-16А	Анализ цен #273659554	См. док.	9 дней 29.05.2024 07.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268560631 Жидкость охлаждающая Концентрат Нет Температура начала кристаллизации, °С Не выше -30 (с результатом)	Единственный поставщик #268560631	59 500	срок истек 15.03.2024 -
Тендер №268560266 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" объявляет тендер: Стандарт-титры	Запрос предложений #268560266	См. док.	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268560260 Закупка проточной жидкости для сортера клеток для аспирантуры (с результатом)	Единственный поставщик #268560260	1 200 Обеспечение заявки: 1 200	срок истек 15.03.2024 18.03.2024
Тендер №268560238 Кировский филиал АО «Апатит» объявляет тендер: № 164144 КФ Апатит: Закупка флокулянт Nalco 8103 (с результатом)	Запрос предложений #268560238	См. док.	срок истек 15.03.2024 18.03.2024
Тендер №268560144 Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Рузаевка» объявляет тендер: ПОСТАВКА РЕАКТИВОВ ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ: ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА MEDONIC M (24140505020) (с результатом)	Запрос котировок #268560144	172 804	срок истек 15.03.2024 20.03.2024

Тендеры из региона Колпино

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268560409 Филиал Открытого акционерного общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Атоммаш" объявляет тендер: Поставка круга для ВКУ	Анализ цен #268560409	См. док.	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268560212 Волгодонский филиал акционерного общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Поставка круга для ВКУ	Анализ цен #268560212	См. док.	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268557555 Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Поставка смазки металлургической ВНИИНЕФТИХИМ 002	Анализ цен #268557555	См. док.	срок истек 15.03.2024 26.03.2024
Тендер №268557186 Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" объявляет тендер: Право заключения договора на поставку кислорода жидкого технического (с результатом)	Запрос котировок #268557186	3 943 404	срок истек 15.03.2024 01.04.2024
Тендер №268557128 мониторинг цен в электронной форме на Поставка эталона двухпроволочного	Анализ цен #268557128	См. док.	срок истек 15.03.2024 20.03.2024

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Полиамид (капролон) ПА-6 для технических нужд филиала АЭМ-технологии "Ижора" №268560672

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Колпино