Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мыло жидкое, паста очищающая №294560856

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Договора

Договор поставки

№ 12/ - Д

г. Новоуральск « … » ……… 2025 года

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Заместителя Генерального директора по закупкам и логистике Денисова Валерия Ивановича, действующего на основании доверенности №12/391/2024-ДОВ от 09.12.2024 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью " " (ООО " "), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора, « » действующей на основании Устава, c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Продукция» - вещи, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

Предмет договора

2.1 Предметом настоящего договора является поставка ………… продукции в обусловленные договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить переданную продукцию,

2.2. Наименование, ассортимент, номенклатура, количество, качество, цена, способ и срок поставки, а также порядок и условия оплаты определяются спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1 к настоящему договору).

2.3. Срок поставки и место поставки продукции определены сторонами в спецификации.

2.4. Поставщик поставляет продукцию, свободную от прав, требований и претензий третьих лиц, гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, дата выпуска - не ранее 2025 г.

Цена продукции

3.1. Стоимость поставляемой продукции составляет: ………… (………………………………………………………….) рублей 24 коп., в том числе НДС (20%)

…………. (………………………..) рубля …. коп. В стоимость продукции включена стоимость тары, упаковки, транспортных расходов по доставке продукции, страхование в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанными в спецификации на основании оригинала договора, подписанного обеими сторонами.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

Передать своевременно продукцию Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в спецификации.

4.2. Поставщик имеет право досрочной отгрузки продукции с предварительного письменного согласия Покупателя (ст.508 ГК РФ).

• Покупатель обязуется:
• Осуществить оплату поставленной продукции в размере, порядке и сроки, предусмотренном настоящим договором.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Упаковка и маркировка

5.1. Продукция поставляется в специальной упаковке и таре, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и условиям на поставку продукции. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции и затаривание, способные предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка продукции и консервация, затаривание, крепление должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния, всякого рода повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения, погрузке и разгрузке, перевозке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и тару, не обеспечивающую сохранность продукции при ее хранении и транспортировании до места доставки.

Поставка продукции (оборудования) и документация

6.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки, места доставки и количества поставляемой продукции, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору).

6.2. Отгрузка продукции производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Дополнительные требования Покупателя к порядку отгрузки Продукции определены в Приложении № к 5 к настоящему Договору.

6.3. Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи продукции Покупателю в месте доставки, указанная в Акте приема-передачи продукции (форма установлена в приложении № 2 к настоящему Договору). При этом акт приема-передачи продукции подтверждает лишь факт передачи продукции Поставщиком Покупателю и не означает приемку продукции по количеству, качеству и комплектности поставленной продукции. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с п. 7.2. настоящего договора.

6.4. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели и случайного повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции.

6.5. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать условиям договора, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент выполнения договора, а также требованиям, указанным в

согласованной сторонами спецификации к настоящему договору. Качество продукции

удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами,

предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

6.6. При поставке продукции Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя по электронной почте об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

6.7.В день отгрузки продукции Поставщик обязан отправить Покупателю по факсу (или электронной почте) первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции:

а) документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов (паспорта) безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты качества, сертификаты (или декларации) соответствия, сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, копии гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ и т.д.);

б) технический паспорт на продукцию на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) продукции на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров продукции и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю (или УПД);

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД);

е) акт приема-передачи продукции в двух экземплярах (один экземпляр – Покупателю, один экземпляр – Поставщику);

ж) иные относящиеся к данной поставке документы.

6.8. В день поставки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции Поставщик должен в адрес Покупателя отправить (передать) Покупателю оригиналы счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и грузополучателя – акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества,заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется оборудование (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

6.9. В случае поставки продукции без документов, предусмотренных п. 6.7, 6.8 настоящего договора, поставка продукции считается некомплектной и не подлежит оплате до момента представления указанных документов. В таком случае Покупатель принимает продукцию на ответственное хранение и направляет Поставщику претензию с указанием срока передачи необходимых документов. Если в указанный срок документы переданы не были, Покупатель вправе отказаться от продукции. В этом случае продукция не оплачивается. Если продукции уже оплачена, Покупатель вправе отказаться от продукции и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставленную продукцию. Требование Покупателя о возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 3 рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

6.10. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство

должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременнно Поставщик или

его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

6.11. Основные требования по допуску и доступу граждан в ЗАТО г. Новоуральск.

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».

«Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО г. Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для своевременного оформления въезда в ЗАТО Новоуральск Поставщик обязан предоставить Покупателю не позднее чем за 10 рабочих дней до даты поставки в письменном виде следующую информацию:

- паспортные данные лиц Исполнителя – граждан РФ, сопровождающих продукцию, с указанием даты рождения и места регистрации;

- марка государственный номер автотранспортного средства (при необходимости).

7. Порядок приемки продукции

7.1. Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставленной продукции в ходе передачи продукции Покупателю на месте доставки.

7.2. Приемка продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

7.3. Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, чертежам и иным условиям, указанным в спецификации и удостоверяться сертификатами, предоставляемыми Покупателю при поставке продукции.

7.4. В случае поставки продукции, несоответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, НД и условиям договора, и/или качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Покупатель принимает такую продукцию на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 14 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить продукцию ненадлежащего качества качественной, а также доукомплектовать некомплектную продукцию, либо заменить ее комплектной, или в трехдневный срок с даты письменного требования Покупателя об отказе от договора вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

Расходы, связанные с принятием некачественной, либо некомплектной продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на продукцию надлежащего качества и комплектности, вывозом/ввозом с/на территории(ю) Покупателя, включая транспортные расходы, несет Поставщик.

7.5. Восполнение недопоставки продукции или замена продукции не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке продукции.

7.6. В случае недопоставки продукции в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части продукции надлежащего качества.

7.7. В случае возврата Поставщику некачественной продукции и продукции без соответствующих документов Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за такую продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

7.8. Покупатель имеет право проводить входной контроль качества поставляемой продукции.

Гарантия

8.1 Поставщик настоящим гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (не бывшей в употреблении). Поставщик гарантирует, что продукция, поставленная по данному договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленной продукции в соответствии со спецификацией.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей продукции, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления продукции, безупречное качество изготовления продукции и ее сборки;

- полное соответствие поставляемой продукции условиям настоящего договора.

8.4. Гарантия на поставленную продукцию составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с момента поставки на склад Покупателя.

8.5. Неисправная или дефектная продукция будет возвращена Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачивается Поставщиком. В случае замены или исправления дефектной продукции гарантийный срок на данную продукцию соответственно продлевается.

8.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности продукции, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений продукции без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания продукции.

Порядок оплаты

9.1. Цена договора и валюта устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата за продукцию осуществляется в сроки и порядке, установленными в договоре и спецификации.

9.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направит Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

9.5. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об оказании услуг, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных

документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об оказании услуг, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный

счет-фактуру).

9.7. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.8. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.9. Положения пунктов 9.6, 9.7 не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6 документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.10. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.9 Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6, является для Сторон обязательным.

9.11 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон требований при поставке Продукции (части Продукции), указанной в пункте 9.10 настоящего Договора, то Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение, возмещает в полном объёме причиненные другой Стороне убытки, включающие (но, не ограничиваясь) не принятые налоговым органом к вычету суммы НДС, штрафы.

Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки продукции, предусмотренных в спецификации и/или недопоставки продукции, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости непоставленной и/или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

10.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции, предусмотренных в спецификации, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.

10.4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.5. В случае нарушения Поставщиком условий договора о таре, упаковке, маркировке продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости продукции, установленной в п. 3.1 договора.

10.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.8. В случае несвоевременного исполнения обязательств сторон по проведению сверки расчетов и (или) нарушения сроков предоставления актов сверки расчетов по п. 9.4 договора любая из сторон имеет право потребовать от стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

10.9. В случае нарушения сроков замены продукции, не соответствующей

требованиям спецификации по качеству и комплектности (п.7.4 договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной продукции.

10.10. Право стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано стороной в зависимости от ее воли.

10.11. В случае несвоевременного направления или непредставления Покупателю документов, включая предоставление счёта-фактуры/УПД относящихся к продукции, Поставщик несет ответственность в виде пени в размере 0,5% от стоимости продукции за каждый случай ненадлежащего исполнения такого обязательства.

10.12. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры, включая предоставление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

10.13. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в

одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

10.14. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленную Продукцию.

Срок действия договора

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 30.10.2025 г., а в части исполнения обязательств - до их полного исполнения.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

11.2.1. По взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения;

11.2.2. В одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.3.1. В случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах в типовой оговорке, представленной в приложении № 1 к распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 № 1-1/104-Р «Об исполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации».

11.3.2. В случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами.

11.3.3. В случае поставки товаров согласно перечню в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

11.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Договором, при условии направления письменного уведомления о данном намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, (см. Приложение №4 к настоящему договору), направленные с адреса

электронной почты Поставщика ………….. на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. Поставщик представляет Покупателю следующие документы, подтверждающие сведения о Поставщике:

- Устав юридического лица (последняя редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.

- Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа.

12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Поставщиком соответствующего письменного

уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные

экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получением Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых в настоящем пункте применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Противодействие коррупции

13.1. При исполнении настоящего договора стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе, какой либо из сторон в связи с настоящим договором, не будут прямо или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Обстоятельства непреодолимой силы

(форс-мажор)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия,

запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

Уведомления

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается по электронной почте, указанной в главе 18 настоящего Договора или письма по адресу другой стороне, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическим указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Порядок разрешения споров

16.1. Правом, регулирующим вопросы заключения, исполнения, прекращения действия настоящего договора, а также любые иные связанные с настоящим договором вопросы, в т.ч. вопросы по вытекающим из настоящего договора спорам между Сторонами,

является право Российской Федерации.

16.2. Обращение стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой стороны. Заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручена другой стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью стороны и подписью лица,

уполномоченного действовать от имени стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

16.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени стороны. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. Претензия считается доставленной контрагенту, если отправка осуществлена по адресу, указанному в договоре.

16.4. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский Институт современного арбитража»
в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «УЭХК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

………………………………..;

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты
Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Арбитражному центру
при автономной некоммерческой организации «Российский Институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное

решение. Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным
для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо:

2) В Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо:

3) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность).

либо:

4) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими
на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение
будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Прочие положения

17.1. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в договоре. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую сторону и заключить впоследствии дополнительное соглашение к договору. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в договоре, несет виновная сторона.

17.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

17.4. Заверения об обстоятельствах.

Каждая сторона гарантирует другой стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять договор;

- заключение и (или) исполнение стороной договора не противоречит и прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Поставщика, второй экземпляр договора находится у Покупателя.

17.6. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по электронной почте, и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы копии документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по электронной почте текста.

17.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения к нему:

17.7.1. Приложение № 1 – Спецификация;

17.7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи продукции (форма);

17.7.3. Приложение № 3 – Акт сверки взаиморасчетов (форма);

17.7.4. Приложение № 4 – Информация о контрагенте (форма);

17.7.5. Приложение № 5 – Требования Покупателя к порядку отгрузки Продукции;

17.7.6. Приложение № 6 – Форма электронного уведомления;

17.7.7. Приложение № 7 – Паспорт паллеты;

17.7.8. Приложение № 8 – Упаковочный лист;

17.7.9. Приложение № 9 – Техническое задание от 23.10.2024 № 12-49/9775-У.

Юридические адреса и иные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору № 12/ - Д от 20.11.2025

Поставщик: ……………………………………………………………

Покупатель: АО «УЭХК», г. Новоуральск, Свердловской области.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате: В стоимость продукции включена стоимость тары, упаковки, транспортных расходов по доставке продукции, страхование в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

Оплата продукции производится 100% по факту поставки продукции на основании оригиналов договора (или счёта), товарных накладных и счетов-фактур (или УПД) в течение 45 календарных дней с момента поступления на склад АО «УЭХК» продукции надлежащего качества.

Отгрузка продукции производится автотранспортом Поставщика.

Место поставки продукции: склад Покупателя – АО «УЭХК», ул. Торговая 4,

г. Новоуральск, Свердловской области.

Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до фактического въезда в г. Новоуральск, Поставщик направляет в адрес АО «УЭХК» информацию о сотруднике (данные паспорта, регистрации) на которого оформляется въезд. О готовности документов на въезд, Поставщик, по своему обращению, получает информацию по тел. 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до въезда.

Срок поставки продукции – с 09.12.2025 по 15.12.2025 г.

Год выпуска продукции – не ранее 2025 г.

Продукция поставляется в строгом соответствии с техническими заданием ТЗ

От…………………, утвержденным Покупателем в одностороннем порядке, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ (ОБРАЗЕЦ)

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), в лице __________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ________________________ в лице ___________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Покупатель получил следующую продукцию:

________________________________________________________________________________

(описание продукции)

_

_

Стоимость поставленной продукции составляет:

________________________________________________________________________________

(сумма за поставленную продукцию)

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Продукции: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12, транспортная накладная.

Акт подтверждает лишь факт передачи продукции Поставщиком Покупателю. Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятую продукцию. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения продукции переходят к Покупателю.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр акта находится у Поставщика, второй экземпляр акта находятся у Покупателя.

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ /___________/»

м.п

Приложение № 4

Информация о контрагенте

1

2

3

4

№ п/п

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Доля участия

1

Генеральный директор _____________________/____________________/

МП (подпись) (ФИО)

Приложение № 5

Требования Покупателя к порядку отгрузки Продукции

1. О готовности к отгрузке Продукции Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление в электронном виде (по форме, приведенной № 6 к договору).

2. Продукция объёмом менее 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением не более 2 SKU наименований Продукции на транспортный короб/транспортную упаковку допускается к разгрузке без паллета при весе одного транспортного короба не более 30 кг и размерами транспортной упаковки не более: длина 700* высота 700* ширина 700 мм.

3. Продукция, не являющаяся крупногабаритной и объёмом больше 10 транспортных коробов/транспортных упаковок с вложением в транспортный короб не более 2 SKU, допускается к разгрузке и первичной приемке только на паллете, стандарт 800*1200, свесы допускаются только со стороны 1200 мм, но не более 50 мм.

4. Продукция в силу конструктивных особенностей не помещающаяся на паллете размерами 800*1200 отгружается на паллеты 1000*1200, свесы не допускаются.

5. Высота складируемой на паллете Продукции не должна превышать 1500 мм (кроме конструктивных особенностей отдельных видов Продукции, в этом случае конструкция устанавливается таким образом, чтобы маркировка паллет была видна со стороны выгружающего).

6. Допускается укладка Продукции слоями (в целях экономии полезного объема транспортного средства), но не превышая 2 SKU в одном слое, количество слоев на паллете разных номенклатур не должно превышать 5, каждый слой должен быть разграничен визуально (стрейч-пленкой, вложением прокладочного картона, крафт бумагой) и каждый слой должен иметь свой паспорт паллеты (приложение № 7 к договору).

7. Хрупкая и бьющаяся Продукция подлежит жесткой фиксации на паллете стрейч-пленкой, стяжками, и маркировке: «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «НЕ БРОСАТЬ» с двух сторон паллеты.

8. Для кислот, отгружаемых в кубах пластиковых, маркировка сроков погрузки и о составе наносится на предусмотренное место табличек, дополнительно на куб на бумажном носителе крепится паспорт паллеты (приложение № 7 к договору), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист (по форме в приложении № 8 к договору).

9. Для сыпучей Продукции, отгружаемой в биг-бегах, необходим паспорт паллеты (приложение № 7 к договору), в комплект документов к поставке более 3 грузовых мест необходим упаковочный лист. Отгрузка и транспортировка биг-бэгов в вагонах закрытого типа, контейнерах и пульманах не допускается.

10. Для сыпучей Продукции, отгружаемой в мешках/упаковочной таре/транспортной упаковке/возвратной таре. Тара должна соответствовать требованиям:

мешки/упаковочная тара/транспортная упаковка должны отгружаться и транспортироваться только с возможностью разгрузки механизированными средствами проведения погрузочно-разгрузочных работ;

возвратная тара должна иметь ярко выраженные средства идентификации поставщика, номер тары, сроки возврата тары, сроки проведения поверки тары, особые отметки. Возвратная тара должна отгружаться и транспортироваться только с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ механизированными средствами.

11. Уведомление об отгрузке Продукции направляется Поставщиком за 5 рабочих дней до даты фактической отгрузки. Направляемое от Поставщика уведомление должно содержать:

счет-фактуру к запланированной отгрузке;

упаковочный лист на поставку (при отгрузке в несколько транспортных средств для каждого транспортного средства свой упаковочный лист);

сертификат на товары;

гарантийный талон.

14. В случае несоблюдения Поставщиком настоящих требований, Покупатель вправе отказать в приёмке Продукции. Факт несоблюдения Поставщиком настоящих Требований факсируется в Акте о выявленных расхождениях с указанием причины отказа в приемке Продукции.

15. При невозможности Поставщика забрать несоответствующую Продукцию на такую Продукцию помещается ярлык «НЕСООТВЕТСТВИЕ», Продукция распределяется в выделенную зону склада «НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ» в течение одного рабочего дня.

16. На основании Акта о выявленных при приёмке Продукции несоответствиях Покупатель направляет в адрес Поставщика Акт и предписание об исправлении несоответствий в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента составления Акта.

17. В случае противоречия положений настоящих Требований условиям Договора, преимущественную силу имеют положения настоящих Требований.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

Форма электронного уведомления

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

Паспорт паллеты (образец)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8

Упаковочный лист (образец)

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_на_мыло_жидкое,_паста_очищающая

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по закупкам и логистике

________________________ В.И. Денисов

«_____» ______________2025

________________ № ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: Мыло жидкое, паста очищающая.

Новоуральск

2025

2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для подразделений АО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

3

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

Наименование

Мыло жидкое

«Линия обороны»

250 мл

ОКПД2 20.41.31.130

1

Паста, очищающая

«Линия обороны»

1 л или аналог

ОКПД2 20.41.44.110

2

Основные технические характеристики товара

Ссылка на

Едини

прилагаемый

ца

нормативный

измередокумент (ГОСТ,

ния

чертеж, ТУ, иной

нормативный

документ)

Мыло жидкое дерматологическое для очистки

кожи от легких загрязнений, смягчает и

защищает кожу от чрезмерного пересушивания

при многократном использовании средства.

Средство образует плотную и густую пену.

Средство должно иметь нейтральный

показатель рН и не иметь запаха. Не содержит

ТР ТС 019/2011

триклозана, силиконов, парабенов и

ГОСТ Р 12.4.301.

красителей. Обязательно содержание

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

пантенола и ионов серебра для смягчения кожи

и предотвращения воспалительных процессов.

Обязательно указания полного химического

состава на этикетке производителя. Также

наличие на индивидуальной упаковке контроля

первого вскрытия.

Паста очищающая предназначена для очистки

кожи рук и лица от трудносмываемых

загрязнений – металлической и угольной пыли,

сажи, графита, нефтепродуктов, смол, лаков,

клеев и др. Средство на основе воды с ионами

ТР ТС 019/2011

серебра содержит полиэтиленовый абразив.

ГОСТ Р 12.4.301Подходит для чувствительной и поврежденной

2018

кожи. Средство должно иметь нейтральный

показатель рН=7, не должно содержать

растворители, парабены, силиконы, красители и

не иметь запаха. В составе пасты обязательно

Количество

Объем

гарантий и

гарантийный

срок

В соответствии Гарантийный

со

срок не менее 12

спецификацией мес. с момента

приемки

к договору

продукции на

склад

АО «УЭХК»

шт.

шт.

В соответствии

со

Гарантийный

4

должны присутствовать глицерин, Д-пантенол,

спецификацией срок не менее 12

витамины А, Е, F. Обязательно указание

мес. с момента

к договору

полного химического состава на этикетке

приемки

производителя. Тип крышки: дозатор.

продукции на

склад

Паста, очищающая Паста очищающая предназначена для очистки

ТР ТС 019/2011;

АО «УЭХК»

«Линия обороны» кожи рук и лица от трудносмываемых

ГОСТ Р 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

200 мл или аналог загрязнений – металлической и угольной пыли,

ОКПД2 20.41.44.110 сажи, графита, нефтепродуктов, смол, лаков,

клеев и др. Средство на основе воды с ионами

серебра содержит абразив, не повреждающий

роговой слой кожи. Подходит для

чувствительной и поврежденной кожи.

3

Средство должно иметь нейтральный

шт.

показатель рН=7, не должно содержать

растворители, парабены, силиконы, красители

и не иметь запаха. В составе пасты обязательно

должны присутствовать глицерин, Д-пантенол,

витамины А, Е, F. Обязательно указание

полного химического состава на этикетке

производителя. Тип упаковки: туба с крышкой

флип-топ.

Требования к поставляемому товару: Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара

или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке

на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы

между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения

соответствия аналогов (эквивалента) представлены в Разделе 1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) представлены в Разделе1.

5

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее года заключения

договора, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными

образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна соответствовать существующим ГОСТам. Маркировка должна

содержать информацию о производителе товара на русском языке или продублирована

на русском языке, а также о товаре (наименование марки, формат, плотность, количество

штук в коробке или упаковке).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на

продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки. Упаковка фабричная, не должна

допускать порчи продукции при погрузке, разгрузке, транспортировки и хранения.

Упаковки должны быть чистыми, не поврежденными, не влажными, без посторонних

запахов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки,

установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по

качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от

15.06.1965 г, в последних редакциях.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

Поставщик обязан в день поставки, но не позднее 5(пяти) календарных дней с момента

отгрузки продукции в адрес Покупателя, отправить (передать) Покупателю оригиналы

счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением

правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 с последующими изменениями и

дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и

грузополучателя – Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»

или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копия паспорта (сертификата)

качества, заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому

поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных

разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие

реквизиты: Грузополучатель, Поставщик, Покупатель, Грузоотправитель, а также номер,

дата договора и спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка продукции производится Поставщиком на склад Покупателя в г. Новоуральск,

ул. Торговая 4, в крытом транспорте, для исключения попадания атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечивать сохранность качества изделий, предохранять

их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.

6

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Предоставление сертификатов, паспортов качества изготовителя с синей печатью

Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не

восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц,

без следов коррозии и механических повреждений.

Требования к предмету закупки по исключению возможного приобретения

контрафактной, фальсифицированной продукции и продукции сомнительного

происхождения:

1. Продукция не должна быть обременена правами третьих лиц;

2. Поставщик должен исключить незаконное использование чужих товарных знаков,

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,

промышленных образцов, наименований места происхождения товара;

3. До осуществления поставки продукции Поставщик обязан осуществить проверку на

отсутствие признаков ее принадлежности к контрафактной, фальсифицированной

продукции и продукции сомнительного происхождения.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы должны быть на русском языке, на бумажном носителе.

Начальник ОМТС отдела 4

__________________

Б.Н. Фоменко

Ведущий инженер ОМТС отдела 4

__________________

С.Н. Сутормин

Инженер ОМТС отдела 4

__________________

А.В. Мазанков

Запрос_на_мыло_жидкое,_паста_очищающая

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Акционерное общество

«Уральский электрохимический

комбинат»

(АО «УЭХК»)

Руководителям организаций

(по списку)

ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск,

Свердловская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0963

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения

Уважаемые господа!

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (далее –

АО «УЭХК») заинтересовано в приобретении следующей продукции:

№

Единица Колич

Наименование

ОЗМ

п/п

измерения ество

1 Мыло жидкое Линия обороны 250 мл

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

шт.

14 000

2 Паста очищающая Линия обороны 1 л

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

шт.

33

3 Паста очищающая Линия обороны 200 мл▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

шт.

2800

К данной продукции предъявляются требования в соответствии с

техническим заданием (приложение № 2). В случае предложения эквивалентной

продукции необходимо указать подробные технические характеристики.

Прошу проработать и направить в течение 2 дней в адрес АО «УЭХК»

технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) по форме, приведённой в

приложении № 1, на следующих условиях:

Не более 30 календарных дней с даты подписания

документов, подтверждающих исполнение поставщиком

обязательств, при условии поступления оформленных с

соблюдением установленных норм документов на оплату

Желательный

– для победителей-организаций субъектов МСП.

порядок оплаты

Не более 45 календарных дней с даты подписания

документов, подтверждающих исполнение поставщиком

обязательств, при условии поступления оформленных с

соблюдением установленных норм документов на оплату

– для победителей, не относящихся к субъектам МСП.

Доставка

за счёт Поставщика до склада АО «УЭХК».

Желательный срок

в течение 50 календарных дней с момента подписания

поставки

договора.

Срок действия цены не менее 60 календарных дней.

2

Из ТКП должны однозначно определяться цена единицы продукции, общая

цена договора на условиях, указанных в данном запросе.

Вами могут быть предложены иные условия поставки, соответствующие

ЕОСЗ. В случае отсутствия в ТКП иных условий принимается согласие с

вышеизложенными.

Одновременно сообщаю, что АО «УЭХК» является предприятием атомной

отрасли и осуществляет закупочную деятельность на основании Единого

отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом».

Во исполнение данного Положения о закупке прошу направить в адрес

АО «УЭХК» официальный ответ на бланке организации, зарегистрированный в

установленном порядке, с печатью, подписью уполномоченного лица (должность,

расшифровка), либо сообщить о незаинтересованности в поставке.

Предоставляя предложение по цене продукции, организация подтверждает,

что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся

предметом настоящего запроса, а также:

правомочна заключать договор;

не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признана

по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом);

не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению

суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой

приостановлена;

сведения об участнике отсутствуют в реестрах, ведение которых

осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц», в соответствии с положениями законодательства Российской

Федерации о размещении государственных поставщиков Госкорпорации

«Росатом»;

не имеет задолженности, размер которой превышает двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов участника, определяемой по данным

бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, по

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный

год.

Настоящее письмо не является офертой в соответствии с нормами

Гражданского кодекса Российской Федерации, проведение данной процедуры

сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств

АО «УЭХК».

Ответ прошу направить на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3

Приложения: 1. Рекомендуемая форма ТКП на 1 л.

2. Техническое задание от 14.03.2025 № 12-49/3152-УД на 6 л.

Ведущий инженер ОМТС

(по доверенности

от 06.12.2024 № 12/375/2024-ДОВ)

Мазанков Александр Викторович

(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

С.Н. Сутормин

Приложение № 1

к письму АО «УЭХК»

Бланк организации

Должность АО «УЭХК»

Фамилия И.О.

__________ № ____________

На № _________ от ________

Коммерческое предложение

Наименование товара

Изготовитель

Технические характеристики

Класс безопасности

Материал

Срок гарантии

Срок поставки товара

Единица измерения товара

Количество

Цена за единицу товара без НДС, валюта

Ставка НДС, %

Цена за единицу товара с учётом НДС,

валюта

ИТОГО стоимость с учетом количества с

учётом НДС, валюта

ИТОГО стоимость, валюта

Скидка

ИТОГО стоимость с учётом скидки, валюта

Валюта расчётов

Срок действия предлагаемой цены

Условия оплаты

Условия доставки/базис поставки

не менее 60 календарных дней

100% по факту поставки в

течение ___ дней

за счёт Поставщика до склада

Покупателя

Контактное лицо (И.О. Фамилия, телефон)

Приложение: Лицензия/Сертификат/Разрешение по предмету закупки на ___ л.

Руководитель предприятия

либо

Должность уполномоченного лица

(доверенность от ____ № _______)

Личная подпись

И.О. Фамилия

Личная подпись

И.О. Фамилия