Тендер - мониторинг цен в электронной форме на аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования №291476255

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	18.02.2025
Окончание:	27.02.2025 23:59:59
Тендер №:	291476255
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Центральный ФО / Московская область / Электросталь
Регион поставки:	Центральный ФО / Московская область / Электросталь
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Аргон жидкий высокой чистоты 99.998% ТУ 2114-003-77290008-2011	-	-	350000	-

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Электростали

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Договор поставки газов .docx	80 КБ	18.02.25 10:35	Действующая
запрос КП.pdf	219 КБ	18.02.25 10:35	Действующая
ТЗ на аргон жидкий для корп.601 .docx	28 КБ	18.02.25 10:35	Действующая

Скачать все файлы

Поставщик должен предусмотреть все необходимое для эксплуатации криогенного оборудования: заземление, освещение, молниезащиту, электроснабжение телеметрического оборудования (при необходимости).

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Поставщик должен предусмотреть энергосберегающие (светодиодные) светильники для обеспечения нормированными нормами освещения в соответствии с СП 52.13330.2016

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Криогенное оборудование должно быть подобрано и установлено с учётом бесперебойной подачи газообразного аргона в круглосуточном режиме (24 часа, 7 дней в неделю)

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Для хранения в надлежащем качестве жидкого аргона и обеспечения требуемого профиля потребления газообразного аргона Заказчиком, в соответствии с разделом 14 технического задания, Исполнитель должен предусмотреть размещение на территории Заказчика оборудование для испарения сжиженного аргона:

криогенная емкость объёмом от 25 м 3 до 30 м 3 , испарители атмосферного типа (без электрического подогрева), необходимую запорную и регулирующую арматуру.

На оборудовании работающие под избыточным давлением (на жидкой и газообразной фазе) должны быть предусмотрены сертифицированные предохранительные клапаны, рассчитанные на давление 15 Бар.

Средства измерения должны быть внесены в Госреестр РФ средств измерений

Все измерительные приборы должны иметь первичную поверку средства измерений на заводе-изготовителе или сретифицированной лабораторией.

На выходе после атмосферных испарителей Исполнитель должен установить регулятор давления с фактически настроенным диапазоном давления газообразного аргона▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБар.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

На бирке сосуда ёмкости жидкого аргона, должна быть нанесена следующая информация:

- Тип, марка

- Заводской номер

- Год выпуска

- Объём

- Температурные и технические характеристики

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки_газов_

Договор № ____________

поставки газов

г. Электросталь «_____»____________20____г.

Акционерное общество «Машиностроительный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице___________________________________________________,

(указать должность и ФИО подписанта) [1]

действующего на основании Устава или доверенности №__________ от ___________ (выбрать нужное), с одной стороны, и _________________________________________________________,

(Указать организационно-правовую форму и наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________,

(указать должность и ФИО подписанта)

действующего на основании Устава или доверенности №________ от ___________ (выбрать нужное), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

А.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить Товар по цене, в порядке и на условиях, определенных Договором.

А.2. Товар – имущество, поставляемое по Договору по наименованиям и в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 2), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 3).

А.3. Настоящий договор заключен в соответствии с укажите процедуру закупки или иной документ, на основании которого заключается договор.

А.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться свободным от прав на него третьих лиц.

Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)

Б.1. Цена Договора составляет – ... рублей, включая НДС в размере … рублей.

Б.2. НДС – ... рублей или привести основание освобождения от НДС со ссылкой на статью НК РФ.

В цену товара все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. расходы на доставку товара до Покупателя, подключение для слива в криогенную емкость, услуги по телеметрии.

Б.3. Условия оплаты: - в течение 45 календарных дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). (для Поставщиков за исключением МСП)*

- в течение 15 рабочих дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). (для Поставщиков МСП)*.

* выбирается применимое условие.»

Б.4. Валютная оговорка: не применяется

Условия внесения оплаты: в соответствии с пунктом 2.3.1

Б.5. Особые условия оплаты: Окончательная цена договора определяется фактически отгруженной продукцией и действующей на дату отгрузки цены за единицу продукции.

В. Условия поставки (статья 3)

В.1. Условия поставки: доставка Покупателю

В.2. Место поставки: Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, 12

В.3. Срок поставки – с даты заключения договора на основании ежедневной передачи данных системой телеметрии. Поставщик направляет в письменном виде по электронной почте уведомление с указанием планируемой даты поставки.

Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту разгрузки Продукции, включая сквозной проезд или разворот автотранспорта Поставщика.

Покупатель гарантирует, что приемка поставляемого газа может производиться в любое время с 8:00 по 15:00 по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При необходимости производится срочная поставка по времени, согласованному с Покупателем.

В.4. Страхование Товара – не требуется.

В.5. Особые условия поставки: в соответствии с ТЗ

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов/паспортов качества, сертификатов безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

- товарно-транспортную накладную;

- УПД/товарную накладную и счет-фактуру Поставщик направляет по системе ЭДО в соответствии с п.З.4

Г. Упаковка, маркировка, предоставление и возврат тары (статья 4)

Г.1. Особые условия упаковки, маркировки, предоставления и возврата тары:

Отсутствуют

Д. Условия приемки Товара (статья 5)

Д.1. Особые условия приемки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Д.2. Приемка Товара на соответствие условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту осуществляется Покупателем в момент фактической передачи Продукции Покупателю. Приемка Продукции по качеству осуществляется на основании Паспорта/Сертификата качества, предоставляемого с каждой партией Продукции, согласно требованиям НД, ТЗ (приложение №3), а также в соответствии с положениями настоящего Договора. Скрытые дефекты (отступления Товара от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты Поставщиком) должны быть выявлены Покупателем в течение гарантийного срока.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, либо по товарно-транспортной накладной по форме 1-T в случае, если товарная накладная будет подписываться не в момент поставки.

Фактическая отгрузка и приемка Продукции в месте поставки осуществляется на территории Покупателя. Поставщик может полагаться на полномочия принимающего лица, явствующие из обстановки. Дополнительное предоставление Поставщику доверенности на приемку Товара не требуется

Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)

Е.1. Гарантийный срок: согласно НД Поставщика.

Е.2. Особые требования к качеству Товара: в соответствии с Техническим заданием

Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)

Ж.1. Обеспечение исполнения: не требуется.

Ж.2. Обеспечение предоставляется по выбору Поставщика в форме: не требуется.

Ж.3. Отношения Поставщика и Покупателя по предоставлению обеспечения регулируются: не требуется.

Ж.4. Дополнительные условия: отсутствуют.

З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

З.1. Срок действия договора: настоящий договор является заключенным с момента его подписания обеими сторонами, момент подписания соответствует более поздней дате из проставленных на титульном листе договора или совместно с подписью одной из сторон.

Договор действует в срок до 31.12.2027 («Первоначальный период»). Договор автоматически продлевается на последующие периоды сроком 5 (лет) каждый («Период продления»), если о его прекращении не заявит одна из Сторон путем направления другой Стороне заказного письма с уведомлением о вручении не менее чем за 3 (три) месяца до окончания Периода продления.

З.2. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются

Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1 – по электронной почте

Адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

З.3. Адреса электронной почты Покупателя и Поставщика для целей, указанных в п. 11.7.:

Покупатель:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: __________________

З.4. Обмен электронными документами – применяется

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

З.5. Ответственность Сторон определяется настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Каждая Сторона не будет нести ответственность за убытки, причиненные вследствие событий вне ее контроля, по вине или небрежности другой Стороны и/или третьей стороны, которую данная Сторона не может контролировать. При этом Поставщик будет нести ответственность только за прямой реальный имущественный ущерб, причиненный по его вине Покупателю, по каждому случаю и в совокупности за каждый год действия Договора на сумму не более стоимости Продукции, поставленной Покупателю по настоящему Договору в течение соответствующего года действия Договора.

3.6. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения обязательств по Договору, если такое неисполнение или просрочка произошли вследствие неконтролируемых Стороной или ее подрядчиками обстоятельств, которые включают, без ограничения, стихийные бедствия, действия третьих сторон, локаут, забастовки, выход из строя оборудования, не связанный с его ненадлежащим обслуживанием, взрыв, наводнение, пожар, землетрясение, повреждение системы коммуникаций, невозможность получить электроэнергию, средства транспорта или основные виды снабжения, принятие новых законов, подзаконных актов, действия государственных органов, невозможность получить или продлить срок действия разрешений. Срок действия настоящего Договора будет продлен на срок, в течение которого Поставщик был лишен возможности исполнения обязательств по Договору по указанным выше причинам.

Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в разумный срок направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

З.7. Стороны соглашаются, что любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются по выбору истца либо в Арбитражном суде Московской области, либо путем обращения в третейские суды в соответствии с пунктом 11.7.3 Договора..

З.8. Покупатель настоящим заверяет, что он является конечным пользователем Продукции. В случае если данное положение не применимо, Покупатель обязуется при подписании настоящего Договора предоставить Поставщику информацию о цепочке поставки Продукции, включая наименование и реквизиты всех перепродавцов Продукции и ее конечного пользователя.

Несоблюдение положений настоящей статьи является существенным нарушением настоящего Договора и предоставляет Поставщику право отказаться от исполнения настоящего Договора.

3.9. Стороны обязуются соблюдать свои обязанности в отношении защиты и конфиденциальности персональных данных в соответствии с применимым законодательством о защите персональных данных, а также будут принимать необходимые технические и организационные меры для обеспечения защиты персональных данных.

Каждая Сторона подтверждает, что уведомила субъектов персональных данных об обработке их персональных данных в соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре, и получила от них необходимые для этого согласия на обработку персональных данных, требуемые в соответствии с действующим законодательством.

Для ясности, в рамках исполнения настоящего Договора каждая из Сторон может собирать и обрабатывать персональные данные сотрудников, подрядчиков и/или клиентов другой Стороны, а также иных категорий субъектов персональных данных, которые потребуются для исполнения Договора.

З.5. Приложения к Договору:

Приложение № 1. Общие условия

Приложение № 2. Спецификация

Приложение № 3. Техническое задание

Приложение № 4. Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»

Приложение № 5. Соглашение сторон о применении налоговой оговорки

З.6. Особые условия – отсутствуют

Привлечение субпоставщиков при исполнении договора: не допускается.

И. Неотъемлемость Общих условий поставок АО «МСЗ»

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с указанными Общими условиями поставок, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______________от «___» _____________

Общие условия

поставок товаров АО «МСЗ»

(«Общие условия»)

Предмет Договора

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

Цена Договора и условия оплаты

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость:

Товара;
тары;
упаковки;
маркировки;
расходов на транспортировку товара до Места поставки;
расходы на разгрузку товара в Месте поставки, (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара);
страхование на условиях, определенных Договором;
все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валюта платежа.

2.3.1. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.3.2. Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перехода права собственности. При внесении авансового платежа оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.3.3. Если цена Договора определена в иностранной валюте и в соответствии с пунктом Ж.1 требуется предоставление обеспечения возврата аванса, то авансовый платеж выплачивается в рублях по курсу валюты Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора. Окончательная оплата по Договору осуществляется в рублях по курсу валюты Центрального Банка Российской Федерации на день перехода права собственности.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный п. Б.3 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если предусмотрено Особенными условиями).

Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии) выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на основании счета Поставщика.

Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 (пять) дней, при наличии в п. Б.3 Особенных условий авансового платежа и при условии выплаты Поставщику этого авансового платежа, отношения Сторон по условиям оплаты меняются следующим образом: Поставщик при наступлении вышеуказанных обстоятельств обязан в срок не превышающий 2 (двух) дней с момента их наступления возвратить Покупателю полученный аванс, а оплата товара будет осуществляться Покупателем на условиях п.2.4.2.

В случае, если Поставщиком было предоставлено обеспечение возврата аванса, Покупатель не позднее 2 (двух) дней после возврата Поставщиком аванса (зачисления на счет Покупателя) возвращает Поставщику предоставленное обеспечение.

В случае, если Поставщик в срок, не превышающий 7 (семь) дней с момента наступления просрочки поставки, не выполнит свое обязательство по добровольному возврату аванса, Покупатель вправе начать действия по возврату аванса из предоставленного обеспечения исполнения договора.

Если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

2.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.

100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

2.5. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.6. Дата платежа.

Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя (если иное не предусмотрено в разделе Б. Особенных условий).

2.7. Предоставление счета-фактуры.

В случаях, когда счет-фактура или УПД не предоставляется в соответствии с пунктом 3.1.1, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру или УПД не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.8. Зачет требований.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

2.9. Отказ от оплаты.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.3-5.5.

2.10. Сверка взаиморасчетов.

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней после окончания квартала представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением к договору, указанным в разделе З. Особенных условий.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

Условия поставки

3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.

3.1.1. Сопровождающая Товар документация.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - Принадлежности):

документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов качества, сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));

технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

счет и счет-фактуру или УПД;

товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

акт приема- передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

транспортную накладную.

Особенными условиями Договора настоящий перечень может быть сокращен или дополнен.

3.1.2. Срок поставки – существенное условие.

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.

В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 16.00 (пятница) в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.1.5. Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.6. Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

3.1.7. Применение пунктов 3.2 – 3.4.

В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4, положения остальных пунктов при этом не применяются.

В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2 – 3.4 применяются в части ему не противоречащей.

3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.

3.1.10. Соблюдение требований Инструкции по пропускному режиму на АО «МСЗ».

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований Инструкции по пропускному режиму на АО «МСЗ», установленных соответствующим приложением к настоящему договору, указанному в разделе З. Особенных условий.

3.1.11. Привлечение соисполнителей Поставщиком.

Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору соисполнителей (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного письменного запроса направляет Поставщику ответное письмо, в котором указывает о принятом решении. При неполучении ответного письма в указанный срок кандидатура заявленного соисполнителем считается согласованной Покупателем.

3.2. Поставка с доставкой.

3.2.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

3.2.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.

3.2.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя (если иное не предусмотрено в пункте В.6. Договора или в графике поставок).

3.2.4. Переход рисков.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

3.3. Поставка с выборкой.

3.3.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.

3.3.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.

3.3.3. Срок выборки.

Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному пунктом В3.

3.3.4. Предварительное извещение.

Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.

3.3.5. Переход рисков (общие условия).

3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:

- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4;

- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;

- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;

- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.

3.4. Поставка с передачей перевозчику.

3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.

3.4.2. Обязательства Поставщика.

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после вручения Товара первому перевозчику и вручения соответствующего письменного уведомления Покупателю.

3.4.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.4.4. Предварительные уведомления.

3.4.4.1. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.

3.4.4.2. За 7 (семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).

3.4.4.3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

3.4.4.4. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.

3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).

Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).

Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.

3.6. Переход рисков (при отсутствии страхования Товара).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

3.7. Переход рисков (при страховании).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по страхованию Товара и передаче страхового полиса Покупателю.

Риски случайной гибели и случайного повреждения незастрахованного (ненадлежаще застрахованного) Товара или Товара, страховой полис на который не был передан Поставщиком Покупателю в установленный срок, несет Поставщик.

Упаковка, маркировка, предоставление и возврат тары

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

Порядок предоставления и возврата тары указан в пункте Г.1.

4.2. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Условия приемки Товара

5.1. Общие требования.

Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется в Месте поставки в день прибытия (выборки) Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Покупатель обязан проверить соответствие по количеству тарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает накладную ТОРГ-12 или УПД и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной ТОРГ-12 или УПД свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.

Приемка Товара на соответствие условиям Договора по количеству (внутритарная), качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем на своем складе в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с момента поставки, либо по мере запуска Товара в производство.

Скрытые дефекты (отступления Товара от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты Поставщиком) должны быть выявлены Покупателем в течение гарантийного срока или в пределах двух лет со дня поставки Товара, если гарантийный срок не установлен или менее двух лет.

При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности приемка приостанавливается. Покупатель уведомляет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.

Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель оформляет Акт в одностороннем порядке.

В случае споров о качестве поставленного оборудования может быть проведена экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) дней с момента получения ее результатов.

5.2. Товарная накладная.

Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.3. Отказ от Товара.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

- при поставке с доставкой (пункт 3.2) и при поставке с выборкой (пункт 3.3) – представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается;

- при поставке с передачей перевозчику - при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

5.4. Последствия подписания акта об отказе.

Доставляемый Поставщиком согласно пункту 3.2 Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком согласно пункту 3.4 Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3 акта об отказе от Товара.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.5. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

Статья 6. Гарантии Поставщика и качество Товара.

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия не использования Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).

6.4. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества в срок не более 10 (десяти) дней или в иной срок, согласованный Сторонами.

6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

6.6. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты передачи Товара.

6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке, если иной срок не установлен в уведомлении.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. Возврат неисправного или дефектного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).

Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

Статья 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Термин «обеспечение».

Под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.

7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.3.1. Требования определены в установленных Приложениях к договору. При выборе конкретного вида /видов обеспечения в пункте Ж.3. делается ссылка на соответствующее Приложение.

7.3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (десяти) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей) или перехода на оплату по факту поставки.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. Материальная ответственность (неустойка).

8.1.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки Товара, не перечисления или несвоевременного перечисления платежей, Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет 0,1% (от суммы не перечисленного платежа, стоимости не поставленного Товара и т.д.) и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности.

В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара.

8.1.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 2 (два) рабочих дня, поставки Товара ненадлежащего качества, не предоставления документов, подтверждающих качество товара, Поставщик уплачивает штраф за каждый случай нарушения в размере 1 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по своевременной замене дефектного Товара и/или допоставки Товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 5% стоимости такого Товара.

8.1.3. За несвоевременное выставление счетов-фактур и (или) неправильное оформление счетов-фактур, согласно ст. 168,169 Налогового кодекса РФ, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы счета-фактуры в случае непредставления исправленных документов в течение 10 календарных дней с момента оповещения о допущенных нарушениях.

8.1.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов (за исключением счета-фактуры), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.

8.1.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных статьей Ж Особенных условий Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 5 % от размера соответствующего обеспечения.

8.1.6. В случае привлечения Поставщиком соисполнителей, не согласованных с Покупателем в порядке, определенном п. 3.1.11 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) руб. за каждого несогласованного соисполнителя.

8.2. Однократное нарушение срока поставки Товара.

Стороны договорились, что однократное нарушение срока поставки Товара (партии Товара) больше чем на 10 (десять) календарных дней является существенным нарушением условий договора. В этом случае Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

8.3. Взыскание неустойки.

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 - 8.1.6 допускается при проведении расчетов за поставленный Товар путем удержания суммы начисленных штрафных санкций из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, или из предоставленного обеспечения исполнения договора.

Если цена Договора определена в иностранной валюте применяются следующие положения:

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 – 8.1.6, допускается при проведении расчетов за поставленный Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности на Товар или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

При проведении расчетов за поставленный частично, либо партией Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности на части Товара или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

В случае не поставки Товара по договору взыскание с виновной стороны штрафных санкций допускается из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

8.4. Убытки и неустойка.

Неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит штрафной характер. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме, сверх начисленной неустойки.

8.5. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.

10.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору (если иные сроки действия не установлены пунктом З.1. Особенных условий).

В случае истечения срока действия Договора, установленного в п.З.1, в части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения. Обязательства по допоставке Товара с истечением срока действия договора не прекращаются. При этом штрафные санкции, установленные в Договоре, могут быть взысканы до момента исполнения обязательства.

10.2. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (пункт 7.3.2);

- при наступлении обстоятельств, установленных в пункте 8.2. Общих условий Договора;

- в случае неполного предоставления контрагентом информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах;

- в случае непредоставления контрагентом информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами;

- в случае включения контрагента и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента направления Стороной уведомления (если иной срок не указан в уведомлении). Уведомление направляется в адрес другой стороны, указанный в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления. С момента расторжения договора обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3.) прекращаются.

10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Статья 11. Заключительные положения.

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено пунктом З.2. Особых условий).

11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.1.6. Покупатель вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в АО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа, без предварительного согласия Поставщика.

11.1.7. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены посредством факсимильной связи, по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов, экземпляры, направленные по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу или по электронной почте текста.

11.2. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

11.4. Изменение реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

11.5. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.6. Направление уведомлений.

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса, электронной почты или системы объединенных компьютерных сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны.

Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

11.7. Подсудность.

11.7.1. В случае возникновения каких – либо разногласий между Сторонами, связанных с выполнением Договора, Стороны предпринимают все возможное для их разрешения путем переговоров. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительно направления претензии второй (другой) Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку, либо направляется с помощью иных служб доставки.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии, если иной срок не указан в претензии, с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку, либо направляется с помощью иных служб доставки.

11.7.2. Если поставщиком по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение, или аффилированное лицо АО «Атомэнергопром»,

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный
суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.3. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – резидент Российской Федерации,

любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются по выбору истца:

11.7.3.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.3.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным;

11.7.3.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.7.4. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – нерезидент Российской Федерации,

11.7.4.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

11.7.4.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

11.7.4.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.7.5. Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.

11.7.6. В случае, если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11.8. Валютная оговорка.

11.8.1. Любая из сторон договора вправе отказаться от исполнения договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком РФ курса валюты в которой установлена цена договора, к рублю РФ (далее – курс).

Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом:

базовый курс – это курс на момент заключения договора,

расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе.

Уведомление об отказе от договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления».

11.8.2. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к валюте, в которой установлена цена договора, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

11.9. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) рабочих дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).

11.10. Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

11.11. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпораций «Росатом» сроком на 2 года.

11.12. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товаров (работ) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству продукции (товаров, работ) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции (товаров, работ) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.13. Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В АО «МСЗ» действует Антикоррупционная политика (утверждена приказом от 22.07.2014 № 18/696-По), разработанная в рамках действия Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 22.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». В рамках Антикоррупционной политики АО «МСЗ» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.14. Заверения об обстоятельствах

Каждая сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

Договор подписан уполномоченным лицом;

Заключение и /или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, просим нормативным актам, актам органов государственной власти / или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в т.ч. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, крупной сделки.).

11.15. В целях недопущения поставки контрафактной Продукции, Поставщик не возражает против проверки его деятельности службами экономической безопасности Покупателя.

11.16. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _________ от «____» ______ 202__.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору между АО «МСЗ» и ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

НДС:

Всего:

При этом стоимость по спецификации является базовой и рассчитывается по следующей формуле на момент поставки:

Примечание:

1. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств.

2. Срок и условия оплаты: в соответствии с пунктом Б.3., Б.5 Особенных условий.

3. Условия поставки: в соответствии с пунктом В.1, В.2. Особенных условий.

4. Срок поставки – в соответствии с пунктом В.3. Особенных условий.

5. В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. расходы на доставку товара до Покупателя, подключение для слива газа в криогенную емкость, услуги телеметрии.

6. Привлечение субпоставщиков при исполнении договора: не допускается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № ________________ от «___» ______20__

Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима

на АО «МСЗ»

Поставщик ознакомлен и обязан соблюдать нижеуказанные положения Инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»:

Основным документом, дающим право для прохода (проезда) на АО «МСЗ», является пропуск. Пропуск установленного образца оформляется и выдается на месте.

Время оформление пропуска и пропуска автотранспорта с 8:00 до 15:00, в пятницу с 8:00 до 14:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.

Для пропуска и досмотра автотранспорта актом ведомственной комиссии установлен АКПП-3, расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, Строительный переулок.

Пропуск через АКПП-3 разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность. Документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт, заграничный паспорт, удостоверение личности офицера МО, МВД, ФСБ, МЧС, СК, Прокуратуры, в исключительных случаях – водительское удостоверение.

Доступ на территорию иностранных граждан запрещен.

В исключительных случаях, прием иностранных граждан осуществляется только в соответствии с Техническим заданием на прием иностранных граждан, подготовленным и утвержденным в соответствии с порядком изложенном в Единых отраслевых методических указаниях по организации выезда из РФ работников организаций ГК «Росатом» и приема организациями ГК «Росатом» иностранных граждан на территории РФ.

Проезд личного легкового автотранспорта через АКПП-3 на территорию предприятия запрещен.

Автомобильный транспорт сторонних предприятий и организаций пропускается через АКПП-3 при наличии у водителя документа, удостоверяющего личность; пропуска, разрешения для него; путевого листа; свидетельства о регистрации транспортного средства; накладных и иных сопроводительных документов на груз для АО «МСЗ».

В путевом листе должны быть указаны:

- печать или штамп юридического лица, индивидуального предпринимателя и другие документы владельца транспортного средства на правах собственности или ином законном основании;

- Фамилия, Имя, Отчество водителя;

- марка, модель транспортного средства, его государственный регистрационный номер.

Водители допускаются на территорию предприятия после ознакомления под роспись в журнале с «Памяткой для водителей автотранспорта сторонних организаций, прибывающего на территорию ОАО «МСЗ» б/н 2011 года.

При проезде через АКПП-3 автомобильный транспорт подлежит досмотру с применением правила двух лиц, с выходом всех проезжающих на нем, с целью предотвращения несанкционированного проезда лиц, ввоза запрещенных предметов, ввоза-вывоза материальных ценностей без оформления соответствующих документов.

В каждом транспортном средстве должна находиться опись инструментов и закреплённого за ТС имущества. Данная опись подписывается руководителем организации, либо начальником гаража организации. Все запорные устройства, установленные на вещевых ящиках ТС должны быть исправны и открыты по требованию постового КПП.

Материальные ценности, вносимые (ввозимые) на предприятие, пропускаются через КПП с досмотром в соответствии с «Инструкцией о порядке ввоза (вноса) на территорию АО «МСЗ» материальных ценностей и вывоза (выноса) материальных ценностей с территории завода».

Грузы, доставляемые транспортными средствами, досматриваются постовыми КПП. В случаях, когда досмотр ввозимых материальных ценностей затруднен, они пропускаются через КПП в сопровождении наряда ведомственной охраны, выделяемого комендатурой предприятия по заявкам принимающих подразделений.

При наличии в транспортном средстве транзитного груза допуск на предприятие осуществляется в сопровождении наряда ведомственной охраны.

При въезде всех видов транспорта на территорию АО «МСЗ» имеющиеся на них видеорегистраторы должны быть внесены в опись инструментов закреплённого (перевозимого) имущества. До въезда на досмотровую площадку видеорегистратор должен быть выключен и демонтирован с панелей автомобиля до состояния, исключающего проведение с видеорегистратора кино-фотосъёмки.

Проезд транспортного средства по территории АО «МСЗ» с установленным видеорегистратором является нарушением пропускного и внутриобъектового режимов и влечет за собой установленную данной инструкцией ответственность.

Запрещено проносить-провозить через АКПП-3 ноутбуки, радиостанции, диктофоны, плееры, фото-видео-технику, электронные носители информации (кассеты, дискеты, диски, флэшки и т.п.) и другие радиоэлектронные устройства.

На территории предприятия производить несанкционированную кино-фото-видеосъёмку запрещено с помощью любых устройств, в том числе мобильных телефонов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к Договору от « »

Соглашение сторон о применении налоговой оговорки

Акционерное общество «Машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице начальника отдела закупок Новосельского Вадима Валентиновича, действующего на основании доверенности № 18/240/2023-ДОВ от 19.12.2023г, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР» (ООО «КОНДОР»), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директора Стафеева Ивана Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее по тексту – Соглашение) к Договору № 18/22105-Д от 10.09. 2024 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, полноты и своевременности предоставления налоговой отчетности, недопущения искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности. а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

2. Сторона 2 заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Сторона 2 не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Сторона 2 гарантирует, что все ее действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Сторона 2 несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Сторона 2, а также привлекаемые ей для исполнения Договора третьи лица, являются добросовестными поставщиками/исполнителями/подрядчиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Стороны 2, а также третьих лиц, привлеченных Стороной 2 к исполнению обязательств по Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков/исполнителей/подрядчиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в исполнении обязательств по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях со Стороной 2.

Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичных документах Стороны 2 и третьих лиц, привлеченных ей в целях исполнения Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

3. Сторона 2 подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Сторона 2 подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Сторона 2 гарантирует, что:

- лица, подписывающие от ее имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- ее исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Стороны 1, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

4. Сторона 2 обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Стороне 1 копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия Договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания Договора. Сторона 2 также обязуется в период с начала действия Договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения Договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Стороны подтверждают, что условие о предоставлении Стороной 2 согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия Договора, признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.1. В случае непредоставления Стороной 2 Стороне 1 в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Стороной 1 в период действия договора факта отзыва Стороной 2 Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 уплату штрафа в размере 20 % от цены Договора.

Кроме оснований для одностороннего отказа от Договора, предусмотренных действующим законодательством и условиями Договора, Сторона 1 также вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в случае непредоставления Стороной 2 или отказа от предоставления копии с отметкой налогового органа о принятии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также при выявлении Стороной 1 в период действия договора факта отзыва Стороной 2 Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям со Стороной 2, Сторона 2 в целях недопущения причинения имущественных потерь Стороне 1 обязана урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Сторона 2 обязана возместить полностью все имущественные потери Стороне 1, причиненные вследствие неприменения Стороной 1 налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках Договора.

При получении уведомления от Стороны 1 о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Стороны 2 источнике для принятия к вычету сумм НДС Сторона 2 принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг), не ограничиваясь прямой сделкой со Стороной 2 по Договору, но и в ситуации, когда Сторона 2 или ее контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров/работ/услуг).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Стороны 2 источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Стороной 2 формирования в бюджете источника для применения Стороной 1 вычета по НДС в сумме, уплаченной Стороне 2 по Договору в составе стоимости товара (работы/услуги), то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям со Стороной 2, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Сторона 2 обязуется возместить имущественные потери Стороны 1, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Стороне 1 и (или) добровольным отказом Стороны 1 от применения вычета НДС.

Имущественные потери Стороны 1, подлежащие возмещению Стороной 2 вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Стороны 2 источника для принятия Стороной 1 к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Стороной 1 в бюджет вследствие добровольного отказа Стороны 1 от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям со Стороной 2;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Стороне 1.

Сторона 2 обязуется возместить Стороне 1 имущественные потери Стороны 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Стороны 1 в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Сторона 1 вправе удовлетворить требования к Стороне 2 о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Стороне 2 по любым основаниям (в том числе, по иным договорам при наличии в таких договорах соответствующих условий), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Сторона 1 имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости поставленного товара (выполненной работы/оказанной услуги) на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача товара/были выполнены работы/оказаны услуги.

6. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные Налоговой оговорке заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

7. Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

8. Срок действия Договора в части возмещения имущественных потерь.

Право Стороны 1 на возмещение имущественных потерь по Договору сохраняется в течение 4 (четырех) лет с момента исполнения обязательств Стороной 2 вне зависимости от действия Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

МП

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам организации по состоянию на дату предоставления настоящей информации, для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

По тексту договора информационный текст, выделенный курсивом, необходимо удалить до оформления окончательной редакции договора, выделения текста цветом необходимо снять. ↑

запрос_КП

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Акционерное общество

«Машиностроительный завод»

(АО «МСЗ»)

Руководителю

ул. Карла Маркса, д. 12, г. Электросталь,

Московская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1491

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

Запрос коммерческого предложения

В целях формирования начальной цены для проведения конкурентной

закупки прошу выслать в наш адрес коммерческое предложение на поставку аргона

жидкого с предоставлением в аренду криогенного оборудования. Техническое

задание в приложении.

В случае заинтересованности прошу Вас течение 7 рабочих дней включительно

направить коммерческое предложение на ЭТП или по адресу электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В предложении необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из

предложения должны однозначно определяться цена единицы продукции в рублях

с НДС, общая цена договора в рублях с НДС, а также срок действия ценовой

информации (предпочтительный срок действия предложения: 60 календарных дней

с даты подачи предложения).

Данная процедура сбора информации не влечет за собой возникновение

каких-либо обязательств Сторон.

Приложение: техническое задание - 1 файл pdf.

Специалист главный

отдела закупок

Павлова Татьяна Егоровна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В.В. Смирнов

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №295525877 Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Право требования к ООО «Полимер-ПРО» (ИНН 5031131549, ОГРН 1185053032262) в сумме 7 563 705 руб. Право требован...	Электронный аукцион #295525877	7 563 705	20 дней 04.04.2025 21.05.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291476124 Кислород	Малая закупка #291476124	46 174 Обеспечение заявки: 2 309	срок истек 18.02.2025 18.02.2025
Тендер №291476085 Поставка химических реактивов	Малая закупка #291476085	34 449	срок истек 18.02.2025 24.02.2025
Тендер №291476044 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК" объявляет тендер: Поставка жидкости противообледенительнлой IV-типа (с результатом)	Запрос котировок #291476044	6 116 900	срок истек 18.02.2025 25.02.2025
Тендер №291475874 FMB Закупка Государственных стандартных образцов (ГСО) для АО "Лебединский ГОК" в апреле 25г. FMB Закупка Государственных стандартных образцов (ГСО) для АО "Лебединский ГОК" в апреле 25г.	Запрос предложений #291475874	См. док.	срок истек 18.02.2025 25.02.2025
Тендер №291475752 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования	Анализ цен #291475752	См. док.	срок истек 18.02.2025 27.02.2025

Тендеры из региона Электросталь

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №291475752 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования	Анализ цен #291475752	См. док.	срок истек 18.02.2025 27.02.2025
Тендер №291469541 АО "МСЗ" объявляет тендер: контейнеры	Анализ цен #291469541	См. док.	срок истек 18.02.2025 20.02.2025
Тендер №291469504 АО "МСЗ" объявляет тендер: аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования (с результатом)	Анализ цен #291469504	См. док.	срок истек 18.02.2025 27.02.2025
Тендер №291469010 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования (с результатом)	Анализ цен #291469010	См. док.	срок истек 18.02.2025 27.02.2025
Тендер №291468617 мониторинг цен в электронной форме на контейнеры	Анализ цен #291468617	См. док.	срок истек 18.02.2025 20.02.2025

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на аргон жидкий высокой чистоты с предоставлением в аренду криогенного оборудования №291476255

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Электросталь