Тендер - Моющие средства №310566477

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР № ____

г.Курск «__» _________ 2025 г.

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующий на основании ______________________________ с одной стороны, и ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коротких Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» п.4 ч.1 ст.93, идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1 “Поставщик” обязуется поставить, а “Заказчик” - принять и моющие средства далее – товар, на сумму _________________ руб. _____ коп. (______________________________ рублей ____ коп.), НДС _________, в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2).
1.2 Ассортимент, количество, характеристики, цена единицы товара определяется согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Товар должен иметь упаковку, маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ для данного вида товара, способную предотвратить повреждения или порчу, а также обеспечить сохранность товара во время перевозки.
1.4. В цену договора входит доставка по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Курск, ул. Карла Маркса, 23, разгрузка, занос в указанное Заказчиком помещение.

Цена договора и порядок оплаты
2.1. Общая цена договора _________________ руб. _____ коп. (______________________________ рублей ____ коп.), НДС _________. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2. Способ оплаты - безналичный (платежными документами).
2.3. Порядок расчетов – последующая оплата в течение 7 рабочих дней после получения и приемки товара «Заказчиком».
2.4. Срок платежа – не позднее 7 рабочих дней с момента подписания документов о приемке.
2.5. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
2.6. Источник финансирования – средства федерального бюджета

Срок поставки, порядок приемки поставленного товара
3.1. Упаковка товара должна быть прочной, обеспечивающей сохранность его во время транспортировки.
3.2. Срок поставки товара «Поставщиком» в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора. Доставка товара осуществляется «Поставщиком» за свой счет.
3.3. Датой поставки товара считается дата передачи товара «Поставщиком» по соответствующей накладной (УПД) «Заказчику». «Поставщик» предоставляет «Заказчику» товарную накладную (УПД) вместе с поставленным товаром. Заказчик в срок не более чем пять рабочих дней проверяет соответствие качества, соответствующего действующим ГОСТам, для данной группы товаров, количества, комплектности товара требованиям, установленным договором и подписывает товарную накладную (УПД). В случае выявления несоответствия качества, соответствующего действующим ГОСТам, для данной группы товаров, количества, комплектности товара требованиям, установленным договором Заказчик действует в порядке определенном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Приемка товара осуществляется без присутствия поставщика.
3.5. Право собственности на поставляемый товар переходит от «Поставщика» к «Заказчику» в момент его передачи «Заказчику».

Обязательства сторон.

4.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства:

• обеспечить поставку товара «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего договора;
• информировать «Заказчика» о готовности товара к отгрузке;
• осуществить транспортировку товара до г. Курска, с полным страхованием, в специальной упаковке. Доставить товар по адресу г. Курск, ул. Карал Маркса, 23.
• передать товар, свободный от прав третьих лиц;
  4.2. «Заказчик» принимает на себя обязательства:
• обеспечить своевременный прием товара в пункте назначения
• погрузочные работы (в случае их необходимости) осуществляются силами «Поставщика»;
• подписывать акты сверок, предоставленных «Поставщиком» в течение 5 рабочих дней с даты их предоставления «Поставщиком»;
• оплатить стоимость товара в сроки, предусмотренные договором;
• составить Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденный Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
  - обеспечить подписание документов, в.т.ч. подтверждающих поставку товара, уполномоченными представителями (предоставление копии доверенности, заверенной Заказчиком, лицом осуществляющим приемку обязательно). При отсутствии у представителя Заказчика доверенности на получение товара и подписание документов, «Поставщик» имеет право не отгружать товар, без возможности предъявления претензий по срокам поставки товара;
• информировать «Поставщика», с предоставлением соответствующих документов, об изменении юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, изменения в списке лиц, уполномоченных подписывать товарно-транспортные накладные, не позднее 5 дней с даты, произведенных изменений.
  5. Ответственность сторон
  5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
  5.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
  5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору.
  6. Срок действия договора.
  6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.10.2025 г. Все обязательства по договору должны быть исполнены до 31.10.2025 г.
  7. Прочие условия.
  7.1 Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области.
  7.2 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, если это связано с обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть, или избежать, включая землетрясения, наводнения, пожары и др. стихийные бедствия.
  7.3 Расторжение договора допускается по соглашению «Сторон», по решению суда, в случае одностороннего отказа «Стороны» договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
  Любая «Сторона» договора вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения условий договора, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Стороны» договора об одностороннем отказе от исполнения договора другой «Стороны».
  7.4 Факт подписания настоящего договора подтверждает соответствие поставщика требованиям ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
  7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: - Посмотреть таблицу с данными
  к договору № _________ от __________________ 2025 г.
  Спецификация товара - Посмотреть таблицу с данными
  Общая стоимость товара (цена Договора) составляет _________________ руб. _____ коп. (______________________________ рублей ____ коп.), НДС _________ руб. Доставка до фактического адреса колледжа, разгрузка, занос на этаж, в помещения, указанные Заказчиком, сборка включены в стоимость товара. - Посмотреть таблицу с данными
  к договору № _____ от __________________ 2025 г.
  Техническое задание
  Моющие средства
  ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
  1. Заказчик: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
  2. Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Курск, ул. Карла Маркса д . 23.
  3. Объект закупки: Моющие средства (далее – товар). Дата производства товара 2025 год.
  4. Цена Товара: цена товара включает стоимость товара, оплату доставки и погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с поставкой товара. Доставка до фактического адреса колледжа, разгрузка, занос на этаж, в помещения, указанные Заказчиком, сборка включены в стоимость товара.
  5. Количество и технические характеристики товара
  А. Дезинфецирующее средство
  Назначение дезинфекция
  Вид средства хлорные таблетки
  Обрабатываемая поверхность твёрдые поверхности
  Количество штук в упаковке 300
  Основное действующее вещество хлор
  Страна происхождения Россия
  Дата производства 2025 год.
  Количество – 10 упак.
  7. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Курск, ул. Карла Маркса д . 23. ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России
  8. Сроки (периоды) поставки товаров: 3 рабочих дня с момента заключения договора.
  Датой поставки товара считается дата передачи товара «Поставщиком» по соответствующей накладной (УПД) «Заказчику». «Поставщик» предоставляет Заказчику товарную накладную (УПД) вместе с поставленным товаром. Заказчик в срок не более чем 5 рабочих дней проверяет соответствие количества, объема товара требованиям, установленным договором и подписывает товарную накладную (УПД).
  Приемка осуществляется без присутствия представителя Поставщика.
  При выявлении брака, иных недостатков или несоответствий товара бракованный товар возвращается Поставщику и за счет Поставщика, в надлежащей таре и упаковке в 5-дневный срок с момента составления рекламационного акта, который заменяет его на качественный в 5-ти дневный срок и за свой счет направляет Заказчику.
  9. Требования к условиям поставки товара. Поставщик должен доставить товар по адресу заказчика.
  Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
  «Поставщик» принимает на себя обязательства:
• обеспечить поставку товара «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего договора;
• информировать «Заказчика» о готовности товара к отгрузке;
• осуществить транспортировку товара до г. Курска, с полным страхованием, в специальной упаковке. Доставить товар по адресу г. Курск, ул. Карал Маркса, 23.
• передать товар, свободный от прав третьих лиц;

10. Требования к поставщику. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствие с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44~ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

11. Условия оплаты. Оплата товара производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.

- Посмотреть таблицу с данными