Тендер - моющие средства №307678633

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_моющие_средства

Договор № ____

г. Ульяновск "______" ________ 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности директора Плетяный Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании _________________________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», , на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется, в объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к договору) поставить товар для МБУ «ГСПС», по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, д. 38/8, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству, в соответствии с условиями Договора.

1.4. Страна происхождения поставляемого Товара является: Российская Федерация

1.5. ИКЗ _____________________________________________________________

Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет: ________________руб._____ коп. (___________), - НДС – (далее - цена договора).

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.5. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту, в течение 10 (десяти) рабочих дней, по факту поставки Товара, после подписания товарных накладных, и иных необходимых отчётных документов.

2.6. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, выделенных в виде субсидий на иные цели на 2025 год.

В случае изменения своего расчётного счёта Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статьи 11 Договора.

Статья 3. Порядок и сроки приемки Товара

3.1. Приемка поставленного Товара в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по мере поставки Товара.

3.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.3. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему необходимой документацией, с предоставлением копий деклараций (сертификатов) соответствия, экспертных заключений (писем) о соответствии продукции единым санитарным нормам Таможенного союза и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

3.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, обеспечивать сохранность Товара от повреждений, утраты товарного вида при хранении, транспортировке и отгрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению до приемки его Заказчиком.

3.5. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его приемки или использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках в порядке, установленном настоящим Договором, и приглашает уполномоченного представителя Поставщика для подписания Сторонами Акта по факту выявленных недостатков и несоответствий поставленного Товара условиям Договора. В случае отказа Поставщика от подписания данного Акта, в нем делается соответствующая пометка. Односторонний акт подписывается руководителем Заказчика и членами приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), после чего он направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.6. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать его замены на Товар надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего Договора.

3.7. Поставщик в срок, установленный в Извещении Заказчика о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору, обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

3.8 Порядок и сроки поставки Товара

3.8.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ульяновск, ул. Гончарова 38/8.

3.8.2. Товар поставляется в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

3.8.3. Доставка в место поставки, разгрузка в месте технического складирования, сортировка Товара по наименованиям осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.8.4. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

3.8.5. При разгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте его разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.

3.8.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза или отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

3.8.7. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в данном Договоре и Спецификации (Приложение № 1).

3.9. При поставке Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

3.9.1. Копии документов, подтверждающих качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.9.2. Товарные накладные УПД в 2 (двух) экз.;

3.9.2. Счет, счет-фактуру УПД в 2 (двух) экз.

3.10. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Для приемки поставленного Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек.

3.11. Все расходы, связанные при приемке Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора за свой счет.

4.1.2. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара.

4.1.3. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

4.1.4. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме о любых изменениях в своих реквизитах.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

4.1.7. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2. Права Поставщика:

4.2.1. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему Договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), действующей нормативной документацией.

4.3.2. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

4.4.4. Письменно уведомить Поставщика в случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям настоящего Договора и Спецификации.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. В случае невыполнения условий Договора одной из Сторон Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения поставщиком, подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленных Товаров), Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленных Товаров), размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей (в соответствии с пунктом 9 правил).

5.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) или за вычетом соответствующего размера неустойки.

5.10. Штрафы, пени уплачиваются Заказчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм поставщику (подрядчику, исполнителю) по указанным Стороной в претензии реквизитам.

5.11. Уплата штрафов, пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.12. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.13. В случае просрочки исполнения заказчиком предусмотренных статьей 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязательств по своевременному возврату денежных средств участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К вышеуказанным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. Срок действия Договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31 декабря 2025 года, а в части обязательств до полного исполнения их Сторонами.

10. Прочие условия.

10.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 10.1. обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить другие Стороны о наступлении указанных выше обстоятельств. Несоблюдение любого из этих условий лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Статья 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

№ ___от « ____ »______________ 2025 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц ИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________руб.____ коп. (_____________ рублей_____ копеек), - в т.ч. НДС (20%) –

Заказчик Поставщик

Исполняющий обязанности директора

МБУ «ГСПС»

___________________ Н.Н.Плетяный ___________________

«_____» ________ 2025 г. «_____»________ 2025 г.

М.П. М.П.