Тендер - моющие средства и хозяйственные товары №304056913

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):666304, Российская Федерация, Иркутская обл., МКР БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, 6
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.07.2025 по 15.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Техническое_задание

Утверждаю

Заказчик

ОГБУСО «СЦСР «Забота»

Л.А. Бухарова/___________

Ф.И.О. руководителя подпись

«__» ____________ 2025 г.

М.П.

Часть 2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Моющие и хозяйственные товары

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора

Место поставки: Иркутская область, г.Саянск, м-он Благовещенский, 6

Поставка товара должна быть осуществлена в рабочее время:

с понедельника по пятницу: с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное).

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Требование к поставляемому товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода используется.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара.

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующим Законодательством РФ, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении. Упаковка должна исключать механические повреждения и обеспечивать защиту от проникновения влаги.

Требования к отгрузке товара

Отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Требования к доставке товара

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

Замена товара по гарантийным обязательствам осуществляется за счет средств Поставщика.

Поставщик обязан при поставке Товара представить сертификаты, гарантийные талоны и (или) иные документы, обязательные для поставляемого Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Проект_договора

Утверждаю

Заказчик

ОГБУСО «СЦСР «Забота»

Л.А. Бухарова/___________

Ф.И.О. руководителя подпись

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____

на поставку моющих средств и хозяйственных товаров

г.Саянск «__» ________ 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский центр социальной реабилитации «Забота» (ОГБУСО «СЦСР «Забота»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бухаровой Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ОГРН __________ от __________ 20__ г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с подпунктом 45 пункта 19.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Заказчику моющие средства и хозяйственные товары (далее – Товар), в количестве, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Договору) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять надлежащего качества и количества Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Технического задания, условиям Договора.

Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г.Саянск, м-он Благовещенский, 6

Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена Договора составляет: ______________(__________________), в том числе НД ______________,

без НДС, не предусмотрен на основании ______________ (далее - цена Договора).

• Суммы, подлежащие уплате Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в случаях снятия Поставщика с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и (или) в случае если доходы Поставщика, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей - с даты утраты права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
• Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
• Цена Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, а также расходы и затраты, связанные с погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.
• Авансирование по Договору не предусмотрено.
• Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком, в соответствии с Договором, единовременным платежом путем перечисления цены Договора на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Договора, за счет внебюджетных средств бюджетного учреждения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее – Акт приемки) в соответствии со статьей 4 Договора.
• Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере соответствующем объему поставленного и принятого в соответствии со статьей 4 Договора Товара со счета Заказчика, указанного в статье 13 Договора.

Срок, место и порядок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г.Саянск, м-он Благовещенский, 6.

Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие документы: сертификат соответствия (декларация о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарная накладная, счет на оплату.

3.5.Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) дней с даты заключения договора.

3.6. Поставщик с согласия Заказчика вправе досрочно поставить Товар и сдать его Заказчику в установленном Договором порядке.

Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка результатов исполнения Договора, поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором и оформляется Актом приемки.

4.2. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Договоре и в сопроводительных документах Поставщика.

4.3. Поставщик в день поставки Товара передает Заказчику оформленный и подписанный Поставщиком документ о приемке (Приложение 2 к Договору), а также документы, информацию предусмотренные пунктом 3.4 Договора.

4.4.Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.5. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с действующим законодательством.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Поставщиком документа о приемке, документов, информации предусмотренных пунктом 3.4 Договора, ответственный исполнитель из состава приемочной комиссии, формирует Акт приемки, который подписывается ответственным исполнителем, председателем комиссии, всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. В целях подтверждения возникновения у Заказчика обязанности оплаты за поставленный Товар, Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты подписания, направляется скан-копия Акта приемки.

В случае количественного и (или) качественного расхождения, ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии формируется раздел 5 Акта приемки, который подписывается председателем комиссии, всеми членами приемочной комиссии, утверждается Заказчиком и передается в соответствующее структурное подразделение, уполномоченное для направления претензии Поставщику.

4.7. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6 Договора, продлевается на срок проведения такой экспертизы.

4.8. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 7 (семи) дней с момента уведомления о них Заказчиком.

4.9. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Договора, в течение 7 (семи) дней с момента уведомления Заказчика, с соблюдением требований нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.10. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

4.13. Фактической датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата передачи Товара, указанная в Акте приемки, подписанном Заказчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

Датой приемки поставленного Товара считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 3.4, 4.3 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 3 (трёх) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензию с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Договора.

5.3. Поставщик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки в соответствии со статьей 4 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.5. Поставщик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пунктах 3.4, 4.3 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида Товара, Технического задания, условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (при установлении гарантийного срока), за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.7. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3 (трёх) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

В случае изменения счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Статья 6. Гарантии качества

6.1. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Товара, Техническому заданию, условиями Договора. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации деятельность, связанная с поставкой Товара требует наличие специального разрешения (лицензии, аттестата аккредитации и т.п.), Поставщик обязан обеспечить наличие такого разрешения в течение всего срока исполнения Договора.

6.3. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Договором обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.6 Договора, устанавливается штраф в размере:

-10 процентов цены Договора.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается штраф в размере:

-1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.11. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.12. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим разделом, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

8. Обеспечение исполнения Договора.

8.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

Статья 9. Срок исполнения (действия) Договора, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Договора.

9.2. Дата окончания исполнения (действия) Договора 31.12.2025г. включительно.

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

9.4. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора, по решению суда.

9.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3(трёх) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Договора, уведомление Сторон, связанные с исполнением Договора, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Договор заключен в электронной форме.

12.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение 1 «Техническое задание»;

Приложение 2 «Форма документа о приёмке».

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ ___ от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Договору

№ ___ от «__» _____ 20__ г.

ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

г.Саянск «__» ________ 20__ г.

Поставщик ____________________________ лице _____________________________ , действующего на основании________________________________________, с одной стороны, и Заказчик ____________________________ в лице _______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий документ о приемке о следующем:

В соответствии с Договором от __________ г. № _____ Поставщик выполнил обязанности:

1) по поставке Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2) по оказанию сопутствующих услуг/работ_______________________________________.

2. Поставка Товара (оказание сопутствующих услуг) согласно условиям Договора должны быть выполнены:

«__» ___________ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

3. Фактическое качество Товара (сопутствующих услуг/работ) соответствует/не соответствует условиям Договора:______________________________

4. К настоящему документу о приемке прилагаются следующие документы:______________________.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, ___________________ (________) руб.

6. В соответствии со статьей 7 Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет __________ (_______) руб.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет ____________ (_______) руб.

Сдал: Принял:

Со стороны поставщика Со стороны заказчика

__________ _____________/________________/ ____________ _______________/_______________/

должность подпись Ф.И.О. должность подпись Ф.И.О.

М.П. М.П.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к Договору

№ ______ от «__» _______ 2025 г.

Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), установленный приказом

Минфина России от 15.06.2021 № 61н