Тендер - Моющие и чистящие средства №318441382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __

пгт Аксубаево «___» __________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Аксубаевская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Порсева Григория Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с ст. 93 п.4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ВР__ от ____ ________ г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить товар, количественные и качественные характеристики которого, определены в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее - Товар).

1.2. Предметом Договора является поставка моющих и чистящих средств (далее – Товар)

1.2. Заказчик производит оплату товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______ (_) рублей 00 копеек. В том числе НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору. В стоимость товара по настоящему Договору входит: НДС, доставка и все обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, при этом может быть изменена в случаях, предусмотренных Договором

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки товара, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами товарно-распорядительных документов, подтверждающих надлежащее исполнение договорных обязательств Поставщиком. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами товарно-распорядительных документов.

2.6. Источник финансирования – муниципальный бюджет.

3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется с момента заключения договора до 15.15.2025 г.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в установленном порядке.

4.2. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа (ТУ), а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие авторство и качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 5 (пяти) календарных дней заменит поставленные товары качественными товарами.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Договора.

4.9. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит их комплектными товарами.

В случае если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

4.10. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.7 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает товарную накладную в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

4.11. Поставка товара осуществляется по адресу: Республика Татарстан пгт Аксубаево, ул. Мазилина, д. 41

4.12 Поставщик обязан нанести на упаковку товара индекс со сведениями Заказчика, которые указаны в Спецификации.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора;

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.10 настоящего Договора Заказчиком товарной накладной по настоящему Договору;

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с разделом 2 Договора;

5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора;

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов и лицензий, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставки, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Размер неустойки составляет одна трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки срока поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Договором.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае поставки некачественных товаров Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение №1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров, либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества, до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства, устранения недостатков товаров ненадлежащего качества, либо поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара, либо приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества.

7.5. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

7.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

7.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком;

7.6.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора;

7.6.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

7.6.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10. Срок действия, порядок изменения договора

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 г.

10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. При изменении юридического адреса, фактического местонахождения, банковских реквизитов и формы собственности Поставщика в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение №1 «Спецификация поставляемых товаров».

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ВР____

от «___» _________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными