Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: мягкий инвентарь №300290132

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Уфа «___» ____________ 201_ г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат №2, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Хабибуллиной Айгуль Рафкатовне, с одной стороны, и _ дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту - «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю мягкий инвентарь (комплект постельного белья, полотенца), а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить товар в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
1.2. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется по адресу Грузополучателя, г.Уфа, проспект Октября, д.153.

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Номенклатура и количество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификации к настоящему Договору.

ЦЕНА ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификации к настоящему Договору.
3.2. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, является твердой и изменению в течение срока действия настоящего Договора не подлежит.
3.3. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку.
3.4. Сумма Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Порядок расчетов по настоящему Договору устанавливается следующий:
4.1.1. Покупатель оплачивает сумму, указанную в пункте 3.4., в течение «10» дней после получения товара Грузополучателем в полном объёме, путём перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 15 настоящего Договора.
4.2. Днём исполнения обязательств Покупателя по оплате товара в соответствии с настоящим Договором считается день списания денежных средств, с расчётного счета Покупателя по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Порядок поставки по настоящему Договору устанавливается следующий:
5.1.1. Поставщик поставляет товар в течение 4 дней с момента подписания настоящего Договора.
5.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную приёмку товара.
5.3. Днём исполнения обязательств Поставщика по поставке товара в соответствии с настоящим Договором считается день фактической передачи Поставщиком товара Грузополучателю согласно накладным.
5.4. При приёмке товара Грузополучатель проводит проверку товара на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, ассортименту, комплекту (комплектности) и товарному виду (в присутствии грузоперевозчика). Если в результате проведённой проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным документам, Грузополучатель обязан известить об этом Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней в письменном виде с приложением рекламационного акта.
5.5. Грузополучатель вправе принять товар без проведения предварительной проверки его качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Грузополучатель вправе после приёмки товара по количеству, в течение 30 (тридцати) дней проверить качество товара, в том числе путём проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Поставщика и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 5.6 настоящего Договора.
5.6. В случае обнаружения Грузополучателем после приёмки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счёт по требованию Грузополучателя и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования Грузополучателя, восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.
5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренный настоящим Договором товар или не укомплектовал товар в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
5.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара, либо его замены.
5.9. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в невозвратной упаковке, предохраняющей товар от повреждений во время транспортировки по принятому Поставщиком способу.
5.10. Покупатель (Грузополучатель) вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счёт Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.11. Право собственности на товар переходит к Покупателю при передаче товара Грузополучателю по товарной накладной ТОРГ-12.
После передачи товара Грузополучателю риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору должен быть новым и ранее неиспользованным.
6.2. Качество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, должно соответствовать требованиям, предусмотренным российскими нормами соответствующих государственных органов (ГОСТ, ТУ и др.) и подтверждаться полным комплектом технической документации (сертификат на продукцию, паспорт завода-изготовителя, комплект технического описания, инструкция по эксплуатации) на русском языке.
6.3. Гарантийный срок на товар составляет ______________-.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
7.1 Поставщик обязуется:
7.1.1. Поставить товар надлежащего качества в количестве и сроки, установленные настоящим Договором.
7.1.2. На поставляемый товар оформить и передать Покупателю товарные накладные формы ТОРГ-12.
7.1.3. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров). В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента изменений представлять соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров).
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору (за просрочку поставки товара, за нарушение сроков замены товара и т.п.) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 части утвержденной ставки рефинансирования от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, согласно п. 4.1.1. настоящего Договора более, чем на 7 банковских дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/360 части утвержденной ставки рефинансирования от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неуплаченной в срок суммы настоящего Договора.
8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийные бедствия, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства, действия правительства, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет договора, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего договора.
9.4. Наступление обстоятельств, освобождающих от ответственности, должно быть подтверждено уполномоченным официальным органом.
9.5. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
9.6. Стороны договорились, что после получения уведомления об освобождающем от ответственности препятствии они встретятся и рассмотрят вопросы о мерах, которые необходимо принять в целях предупреждения или ограничения последствий препятствий.
9.7. Сторона, не выполнившая п.п. 9.3, 9.4, 9.5 настоящего договора, утрачивает свое право ссылаться на освобождающее от ответственности препятствие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2025 года.
10.2. Настоящий Договор прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора или изменить его в случаях:
- поставки Поставщиком товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
10.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или изменить его в случаях:
- неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров;
- неоднократной не выборки Покупателем товаров.
10.5. При наличии обстоятельств, указанных в пп. 10.3.-10.4., настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.
11.3. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.
11.4. По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Изменения, дополнения и приложения, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права (за исключением права денежного требования) и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
12.4. Поставщик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик обязан представить Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.
Соглашение между Финансовым агентом (фактором) и Поставщиком по переуступке права денежного требования по договору должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса). Днем осуществления уступки является дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.
В случае переуступки Поставщиком права денежного требования по договору с нарушением указанных условий, Поставщик уплачивает Покупателю штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.
12.5. День получения стороной от другой стороны документов по настоящему Договору посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будет считаться днем надлежащего получения документов, имеющих полную юридическую силу, при условии направления стороной другой стороне оригиналов документов по настоящему Договору заказным письмом в течение следующего рабочего дня.
12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку постельного белья и полотенец

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес доставки:

Республика Башкортостан , г. Уфа. Пр. Октября, 153;

2. Требования к продукции:

2.1. Все товары должны быть произведены в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Белье постельное. Общие технические условия».

2.2. Победитель закупки должен предоставить Сертификат соответствия на момент подписания договора.

2.3. Срок поставки товара – не позднее 4(четыре ) календарных дней с даты заключения договора.