Тендер - Материалы и инструменты для производственной практики обувщиков №313478685

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиГК_поставки_ОБУВЬ

Государственный контракт № 25-___/а

город Новочеркасск _________________ 2025 г.

федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новочеркасский технологический техникум – интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Гарбузовой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании____________________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии c частью 1 п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2005 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с КВР 244, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000 и по результатам закупки у единственного поставщика, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы и инструменты для производственной практики обувщиков (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках контракта является новым, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.3. Источником финансирования являются: средства федерального бюджета

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Общая цена контракта составляет ________________ рублей , НДС . Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1). Источник финансирования: Средства федерального бюджета

Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.2. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по контракту (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3 Оплата товара осуществляется в рублях по факту поставки товара путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 7(семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии) или УПД и подписанных с двух сторон документов о приемке товара (товарной накладной) и акта приема-передачи товара (Приложение 2) или предоставление документов на оплату с применением Электронного документооборота с контрагентами (цифровой документ) посредством Контур Диадока

2.4.При изменении потребности в товарах, Заказчик по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров, на поставку которых заключен контракт. При этом первоначальная цена контракта изменяется пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10%. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

2.6. Авансирование не предусмотрено.

2.7. В случае оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", денежного обязательства, возникшего на основании контракта, допускается санкционирование оплаты такого денежного обязательства:

на счет, определенный арбитражным управляющим, в случае признания несостоятельным (банкротом) физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществивших поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (исполнение отдельного этапа контракта);

на счет юридического лица, являющегося правопреемником реорганизованного юридического лица, в случае правопреемства исполнителя (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

лицу, являющемуся наследником, в соответствии с гражданским законодательством в случае смерти физического лица, осуществившего поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (исполнение отдельного этапа исполнения государственного контракта, и закрытия счета, указанного в контракте.
2.8. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки или комплектации товара условиям контракта, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 468, 475, или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим контрактом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектации, условиям, согласованным сторонами в настоящем контракте.
3.2.2. Произвести оплату поставленного товара по настоящему контракту после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством, согласно п.п. 2.3. настоящего контракта.
3.2.3. В течение срока действия гарантии требовать осуществления гарантийного обслуживания товара.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар своим транспортом, за свой счет, с разгрузкой (погрузкой), подъемом на этаж в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.3.2. Доставить товар, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации, согласно Спецификации. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
3.3.4. В случае закупки товаров подлежащих прослеживаемости, согласно Постановления Правительства РФ № 2014 от 03.12.2020 года, поставщик берет на себя ответственность за достоверность данных по прослеживаемости
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями контракта.

Порядок сдачи и приемки товара

4.1.Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его получении Заказчиком, в соответствии с условиями контракта, Спецификации и товарной накладной.

4.2.На момент поставки товара поставщик должен представить документы, подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом закупки, требованиям действующего законодательства Российской Федерации:

- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копии регистрационных удостоверений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

- копия лицензии (всех страниц со всеми приложениями) выданной федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или органом исполнительной власти субъекта РФ на осуществление фармацевтической деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ( если деятельность лицензируется).

4.3.Приемка товара включает в себя следующие этапы:

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара;
• проверка полноты и правильности оформления представленных товарно-транспортных документов;
• контроль наличия/отсутствие внешних повреждений;
• проверка наличия документов необходимых при поставке.

4.4. При поставке товара партиями, каждая партия товара, поставляемая (отгружаемая) Поставщиком во исполнение условий контракта, должна иметь необходимые документы (технический паспорт, сертификат качества, регистрационное удостоверение, иные документы, инструкции и т.п.). В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от товара и потребовать возмещения убытков.

При передаче товаров заказчику через транспортную компанию необходимо предоставлять товарную накладную (формы ТОРГ-12) и товарно-транспортную накладную, где номера и даты транспортной накладной должны быть указаны в товарной накладной (форма ТОРГ-12

4.5.Товарно-транспортные документы должны содержать номер (дату) контракта, всю необходимую информацию о товаре и подписаны уполномоченными.

4.6. В случае неполного комплекта сопроводительных документов, в т.ч. документов, подтверждающих их качество и безопасность, Заказчик вправе отказать в приеме Товара. При этом Заказчик комиссионно составляет акт и делает отметку в товарно-транспортных накладных о причинах отказа приемки товара. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком за счет собственных средств и своими силами в течение 5 (пяти) дней.

4.7.Датой приемки товара по количеству, комплектности, ассортименту, таре и (или) упаковке считается дата подписания представителем Заказчика товарной накладной. Приемку партии товара по качеству Заказчик обязуется осуществить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления товара на склад Заказчика.

4.8. Для проверки соответствия качества поставляемого товара, Заказчик должен осуществить проверку своими силами, также Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.9.В случае обнаружения несоответствия партии товара по количеству, комплектности и (или) ассортименту, сведениям, указанным в Спецификации, нарушения тары и (или) упаковки товара, условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) товара.

4.10.В случае отказа от приемки товара в порядке, предусмотренном п. 4.9, Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки товара с указанием причин такого отказа.

4.11.Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков товара, а также требованиям по ассортименту (номенклатуре).

4.12.При неявке представителя Поставщика в 2-дневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству, составляет односторонний Акт об установленном расхождении по количеству и качеству, о результатах информирует Поставщика и в 5-дневный срок направляет ему документы по приемке.

4.13.Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого товара до принятия его Заказчиком.

4.14. Документом о приемке товара будет считаться (товарная накладная)

5.Упаковка и маркировка

5.1.Упаковка должна обеспечивать полную его сохранность от повреждений при перевозке, быть пригодной для данного товара, удобной для пользования, обеспечить сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и хранениях. При перевозке должны соблюдаться условия перевозки данной группы товаров, связанные с температурным режимом, относительной влажностью воздуха. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

5.2.Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленных товаров.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

6. Качество товара

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), что удостоверяется соответствующих ГОСТов, принятых для данного вида товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

6.2. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, что подтверждается соответствующими документами, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

6.3. Заказчик имеет право осуществлять проверку качества (экспертизу) поставляемого товара.

6.4. Заказчик имеет право потребовать замены всего объема ранее поставленного товара или проведения проверки качества каждой поставленной единицы товара за счет Поставщика.

6.5. Товар, направленный на проверку качества, после окончания проверки возвращается Поставщику за счет его средств.

6.6. В ходе проверки качества товара Заказчик или лаборатория, осуществляющая данную проверку, могут использовать любые методы исследования, в т.ч. нарушать целостность упаковки товара и проводить другие необходимые действия для инспекции качества товара. Заказчик не возмещает убытки Поставщику в связи с этим.

6.7. Претензии по качеству товара (скрытые недостатки) предъявляются Заказчиком в течение всего срока годности.

6. 8. При исполнении контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Гарантия

7.1.Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта должен быть новым, не бывшем в употреблении.

7.2. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по данному Контракту, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

7.3. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта, на момент поставки имеет следующую гарантию: не менее 12 месяцев.

7.4.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

7.5.Качество товара подтверждается сертификатом соответствия Госстандарта России и другими документами обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

8. Сроки поставки товаров

8.1. Поставка Товара осуществляется партиями - с момента заключения договора и по 20.12.2025 года, по заявке Заказчика. Поставка товара осуществляется в будние дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по московскому времени. В выходные и праздничные дни по необходимости. Срок поставки не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Заявка формируется в соответствии с потребностью Заказчика и направляется Поставщику посредством телефонной связи, в письменной форме посредством электронной, факсимильной связи либо иным способом с подтверждением получения. Поставщик своими силами и средствами обязан поставить товар по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., Новочеркасск г., пр Платовский 116 .

8.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет _________руб

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если государственный (муниципальный) контракт (контракт) заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта), размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом (контрактом), и определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00копеек

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

9.7. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.4 настоящего Контракта.

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) контракта (контракта) превышает 100 млн. рублей.

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта

9.14.Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются поставщиком в десятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) поставщиком в десятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за работу на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов)

9.15. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта

10. Форс-мажор.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

10.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

10.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом. 10.1 контракта, при условии соблюдения требований пункта 10.2 контракта, продлевает срок исполнения обязательств по контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

11.Порядок урегулирования споров.

11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются соблюдать требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции), в том числе: не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Закона о противодействии коррупции, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Закона о противодействии коррупции контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями Закон о противодействии коррупции, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Обоснования и порядок изменения и расторжения контракта.

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31.12.2025 года. Изменение положений контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не достигнуто соглашение о снижении цены контракта без сокращения количества товаров и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечивает соглашение с Поставщиком новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

13.1.1. Иные изменения и дополнения контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

13.2.2. Поставщик отказывается поставить Заказчику товар;

13.2.3. Поставщик существенно нарушил требования к качеству поставляемого товара;

13.2.4. Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, в случае поставки товара, не соответствующего Спецификации Заказчика;

13.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставленного товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

13.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении контракта, если Заказчиком не нарушаются условия контракта.

14. Заключительные положения.

14.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение пяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту.

Дополнительные соглашения к контракту являются неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14.3. Контракт составлен в двух экземплярах (по одному у каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № 25-___/ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными