Тендер - Материально техническое снабжение для палубной команды МСБ "Преданный" №309673569

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДог._мтс_Преданный_ЕАТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Владивосток « _____»___________2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» (ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице временно исполняющего обязанности начальника учреждения Зарубкина Александра Петровича, действующего на основании Приказа Росрыболовства от 06.03.2025 № 78-л, и, _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить материально техническое снабжение для палубной команды МСБ «Преданный», именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

2. Цена договора.

2.1. Общая цена Договора составляет: _________(____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___________, (НДС не предусмотрен).

2.2. Согласованная Договором цена является твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и включает в себя все расходы Поставщика, в том числе налоги, сборы, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая доставку до места поставки указанного в п.4.1 настоящего договора.

3. Условия платежа

3.1. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней после осуществления поставки, и предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоящего договора.

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика по адресу:

г. Владивосток, ул. Светланская, д.165, по указанию Покупателя в течение срока действия договора. По указанию Покупателя адрес поставки может быть изменён.

4.2. Покупатель направляет заявку Поставщику посредством телефонной связи или по адресу электронной почты о поставке данного товара в необходимом количестве. Поставка должна осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявки, с выполнением всех условий в заявке, по указанному в заявке адресу, в согласованное время доставки, которое не должно быть позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени в день доставки.

4.3. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- счет;

- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со Спецификацией;

- Сертификат соответствия, декларацию о соответствии, выданными соответствующими организациями, иные документы, подтверждающими качество и безопасность товара в соответствии с действующими законодательством.

- иные документы, в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Если документы не переданы Поставщиком Заказчику и не оформлены Сторонами, Товар не считается поставленным.

4.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон товарной накладной.

4.6. Фактом поставки Товара считается дата подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон товарной накладной и/или акта приёма-передачи Товара на условиях настоящего Договора и предоставление всех необходимых документов по п.4.3.

4.7. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 3 (трёх) дней со дня уведомления Покупателем Поставщика о недопоставке. Оплата производится за фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной, подписанной представителями Сторон.

4.8. Приемка поставленного товара осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления товара и документов, предусмотренных пунктом 4.3 договора.

5. Гарантийные сроки, качество товара

5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует утвержденным ГОСТам, техническим условиям, иным требованиям в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При наличии дефектов Товара, которые невозможно было выявить в момент приема Товара на складе, Покупатель в течение трех рабочих дней с даты выявления факта поставки Товара ненадлежащего качества, письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках.

5.3. После получения такого уведомления, Поставщик за свой счет в течение 5 рабочих дней проводит замену данного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик возмещает Покупателю ущерб, возникший в связи с нарушением условий договора:

- при поставке Товара ненадлежащего качества в случае нарушения срока замены Товара, предусмотренного п.5.3 настоящего Договора, уплачивает пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки;

- за просрочку поставки Товара уплачивает пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости Товара, не поставленного в установленный Договором срок, за каждый день просрочки.

6.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором в размере 0,5 процентов цены договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата неустойки, штрафных санкций и возмещение причиненного другой Стороне ущерба не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

6.6. Уплата неустойки, штрафных санкций и возмещение причиненного другой Стороне ущерба не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

6.7. В случае причинения Заказчику ущерба вследствие нарушений Поставщиком условий Договора, Поставщик возмещает причиненный Заказчику ущерб в полном объеме сверх неустойки.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение десяти рабочих дней известить об этом другую сторону, предоставив независимое подтверждение наличия таких обстоятельств, изданное компетентным государственным или административным органом.

8. Рассмотрение споров

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие

выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

8.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в арбитражный суд Приморского края.

8.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

9. Срок действия и условия изменения и расторжения договора.

9.1.Настоящий договор вступает в законную силу со дня его подписания и действует до 30 ноября 2025г.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору поставки.

9.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Изменение условий договора возможно в случаях, установленных 44-ФЗ, с оформлением в установленном законе порядке.

10. Прочие условия.

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. В случае уменьшения Федеральному агентству по рыболовству лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Покупателю, по соглашению сторон возможно изменение условий договора в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по договору.

10.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Договору №

« » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 13, на общую сумму : _________(____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___________, (НДС не предусмотрен)..

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_на_МТС_Преданный