Тендер - лакокрасочные и строительные материалы №308428509

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• договор.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР

№ _________________

г. Казань «____» _____________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония поселение № 18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (далее - ФКУ КП-18 УФСИН России по Республике Татарстан)Республике Татарстан, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Хазиева Руслана Анваровича, действующего на основании Устава, и __________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующий на основании Устава, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В установленные договором сроки Поставщик обязуется поставить Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить лакокрасочные и строительные материалы Поставщику (согласно спецификации приложение №1), а именно :

1.2. Сумма договора: (______________________ ) рублей_______ копеек НДС ______________.

и включает в себя стоимость товара, упаковки и тары, всех расходов, связанных с его разгрузкой, погрузкой, перевозкой до пункта назначения, страхованием, предусмотренные законодательством Российской Федерации, акцизы, налоги, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик оплачивает в ходе исполнения условий контракта. Поставщик осуществляет доставку товара, предварительно согласовав время поставки товара с Заказчиком.

(Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком).

1.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Договором количества товара, качества и иных условий исполнения Контракта.

1.4 Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. После получения предоплаты цена Товара не может быть изменена в одностороннем порядке, цена Товара после предоплаты может быть изменена только по обоюдному согласию.

1.5 В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

1.6 Источник финансирования – Средства Федерального бюджета. Страна происхождения товара__________________.

2. Качество и порядок приемки продукции

2.1. Продукция должна отвечать требованиям ГОСТ.

2.2. Продукция должна быть поставлена Заказчику в ассортименте и в объеме, предусмотренном настоящим договором.

2.3. Поставщик обязан одновременно с продукцией передать Заказчику комплект технической документации на нее, составленной на русском языке, а также документы, необходимые для правильного учета приобретаемой продукции и совершения операций с ней.

2.4. Продукции не должна быть обременена правами третьих лиц.

2.5. Срок годности (хранения) устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, СанПиН, ТУ и иной нормативно технической документацией на каждый вид продукции.

2.6. Замена продукции производится Поставщиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.

2.7. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР №П-6 от 15.04.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 №81, от 14.11.1974 №98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18.

2.8. Акт приема продукции должен быть оформлен и направлен Поставщику не позднее 3 дней со дня получения продукции.

3. Обстоятельства непреодолимой силы

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

3.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. При наступлении указанных в пункте 3.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

4. Сроки и порядок поставки продукции

4.1. Поставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика в течение 5 дней с момента устной или письменной заявки Заказчика, но не позднее 25.12.2025.

4.2. Заявка на продукцию направляется Заказчиком на электронный адрес Поставщика, указанный в настоящем договоре. Заявка может быть продублирована с использованием средств телефонной или факсимильной связи.

4.3. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Заказчиком или его законным представителем.

4.4. С момента передачи продукция не считается находящейся в залоге у Поставщика и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться ей без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

4.5. Обязанность Поставщика передать продукцию Заказчику считается исполненной с момента приемки продукции и оформления приемо-сдаточного акта.

5. Цены и порядок расчетов

5.1. Цена продукции включает в себя стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочные работы и другие накладные расходы Поставщика.

5.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 дней после поставки продукции, начиная с даты отгрузки, отпуска, указанной в товарно-транспортной накладной.

5.3. Обязательства Заказчика по оплате поставленной продукции считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.4. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты расходов, не предусмотренных в настоящем договоре.

6. Ответственность сторон

6.1. При несвоевременной оплате по вине Заказчика поставленной Поставщиком продукции, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы продукции, задержанной к оплате, за каждый день просрочки. Неустойка взимается до момента предъявления Поставщиком требования о погашении задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. При несвоевременной поставке каждой партии продукции или части продукции в партии Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день поставки продукции, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы продукции, задержанной к отгрузке, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Основания и порядок изменения и расторжения договора

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора.

7.2. По требованию одной Стороны договор может быть изменен по решению арбитражного суда в случаях грубого нарушения другой Стороной условий договора.

7.3. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества продукции, качества поставляемой продукции и иных условий договора.

7.4. По предложению Заказчика может быть увеличено или уменьшено (не более чем на десять процентов) предусмотренное договором количество продукции. При этом по соглашению сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству продукции, исходя из установленной в договоре цены единицы продукции, но не более чем на десять процентов цены договора.

7.5. При уменьшении предусмотренного договором количества продукции стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы продукции. Цена единицы дополнительно поставляемой продукции или цена единицы продукции при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемой продукции должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такой продукции.

7.6. Условия настоящего договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества продукции, предусмотренных договором.

7.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

7.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 30 дней с момента получения.

8.2. При отказе в удовлетворении претензии или не получение ответа в установленный срок, подается исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. Прочие условия

9.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.2. Любые изменения и дополнения к договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на договор.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

9.4. Согласно ч.2 ст. 160 ГК РФ, для оперативности документооборота в ходе исполнение контракта, Стороны договорились, что контракты и иные документы, содержащие подписи и печати сторон, отсканированные и присланные посредством электронной и факсимильной связи имеют одинаковую юридическую силу наравне с оригиналами и выражают действительную волю сторон. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается. По первому требованию любой из сторон другая сторона обязана предоставить оригинал документа в разумный срок.

9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2025 г. или до полного исполнения всех обязательств по оплате. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств, совершенное в период действия договора.

9.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лица», чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

10.2 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 10 .1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

10.3 Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 10.2 Договора, до момента получения ею ответа. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 10.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление,

сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

11. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

договору

от _________ 2025 г.

№_______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Folder(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)0001