Тендер - Краска эмаль №267666322

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТКП_Краскаxx

ТЕХНИКО-КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку краски

АО «Салехардский речной порт»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДРУГОМ ФОРМАТЕ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ– Общество с ограниченной ответственностью «____________»

Общая часть

(Заполняется участником)

Техническая часть

(Заполняется участником)

• Стоимость

(заполняется участником)

- Посмотреть таблицу с данными

• Условия оплаты

- Посмотреть таблицу с данными

• Сроки поставки (заполняется участником)

- Посмотреть таблицу с данными

Особые условия, дополнительные требования, критерии выбора соответствующего поставщика (Заполняется участником)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата

Подпись руководителя м.п.

шаблон_договора_на_поставку_утвержденный ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № ____

г. «____» ________ 20___г.

Акционерное общество «Салехардский речной порт» (АО «СхРП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора ООО «МРФ» Ушакова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Салехардский речной порт» управляющей организации – ООО «Межрегионфлот» №11 от 28.06.2016г., с одной стороны, и

____________________________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар в ассортименте и количестве согласованных сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке, определенном настоящим Договором.

Наименование, количество, ассортимент, цена, порядок и условия оплаты, сроки поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

Поставляемый по настоящему договору товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ или другим техническим требованиям и сопровождаться сертификатами качества или паспортами предприятия-изготовителя. Указанные документы, а также счета-фактуры и товарные накладные ТОРГ-12 или УПД передаются Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.

Вся первичная документация (УПД, товарные накладные и пр.), составляемая Сторонами при исполнении обязательств по настоящему Договору, в обязательном порядке должна содержать ссылку на настоящий Договор и приложение к нему (спецификацию, дополнительное соглашение и т. п.).

На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, если иной срок не установлен заводом-изготовителем.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Товар должен быть затарен и упакован «Поставщиком» таким образом, чтобы не допустить порчу, повреждение или гибель Товара при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

В случаях, когда подлежащий затариванию и упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

Тара, в которой поставляется Товар, считается невозвратной и входит в стоимость Товара, если иное не предусмотрено в соответствующей спецификации.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена товара определяется в спецификациях и фиксируется на весь согласованный в спецификации объем товара на момент приобретения. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется отгрузить товар в количестве и по цене, зафиксированной в соответствующей спецификации. Транспортные расходы по доставке Товара транспортной компанией не включаются в цену Товара и подлежат оплате Покупателем отдельно, если иное не предусмотрено соответствующей спецификацией.

Сумма настоящего договора равна общей сумме приложенных к нему спецификаций.

Сроки и порядок оплаты Товара устанавливаются Сторонами в соответствующей Спецификации. При условии отсрочки платежа, оплата производится Покупателем после получения документов, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, включая оригинал счета-фактуры, оригинал накладной (ТОРГ-12) или УПД на поставленный Товар.

В случае предоставления документов, указанных в п.2.1. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу или по электронной почте.

Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

Сроки и условия поставки Товара устанавливается Сторонами в соответствующей спецификации.

Прием Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи товара Покупателю, в лице Представителя Покупателя. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, согласованных в Спецификации, в накладной или УПД должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

Покупатель, не зависимо от условий поставки, обязуется выдать своим представителям доверенности, оформленные надлежащим образом, содержащие право на получение Товара и подписание товарно-сопроводительных документов.

По завершении приемки товара Поставщик извещается средствами электронной и факсимильной связи о любых нарушениях, связанных с поставкой Товара. Срок подачи претензии по данному факту устанавливается не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения Товара Покупателем. Возмещение недопоставленного Товара или Товара, поставленного с нарушением условий об ассортименте, осуществляется Поставщиком в течение5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя о выявленных недостатках Товара.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Покупателю, подписания товарной накладной или УПД, а также передачи счет-фактуры Покупателю.

Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара и подписания сторонами товарной накладной или УПД. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему Товара.

В случае мотивированного отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором Покупатель (в лице уполномоченного представителя) обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, отказавшегося от приемки Товара.

При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе его использования Покупателем оформляется односторонний Акт о выявленных недостатках, при этом Покупатель обязан в пятидневный срок письменно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках. После получения указанного уведомления Поставщик обязан в пятидневный срок направить своего представителя для осмотра товара и оформления двустороннего Акта, удостоверяющего качественное состояние Товара. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

В случае неприбытия в указанный срок представителя Поставщика или в случае отказа Поставщика от направления представителя, односторонний акт составленный Покупателем является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику об устранении таких нарушений.

При наличии разногласий по поводу состояния Товара, по требованию любой Стороны может быть проведена независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, нарушившая условия договора о количестве и (или) качестве товара, либо сторона, несправедливо потребовавшая проведения экспертизы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

7.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, а также в течение всего срока его действия он:

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

- ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.

7.2. Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие из-за недостоверности указанных в п. 7.1. настоящего Договора гарантий и заверений и предъявления в связи с этим к Покупателю налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему Договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товараов из расходов для целей налогообложения.

7.3. Указанные в п.7.2. настоящего Договора убытки возмещаются Поставщиком в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов в течение 30 календарных дней с момента получения претензии от Покупателя. При этом факт оспаривания налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить убытки.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

8.2. При не достижении Сторонами согласия в процессе проводимых переговоров Стороны передают споры для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "31"декабря 2023г. В случае, если не позднее 15 дней до окончания действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении, то Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляются соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

9.3. В случае изменения места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом другую Сторону.

9.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами друг другу по факсу или электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов документов заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей нарочным.

9.5. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Акционерное общество «Салехардский речной порт»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7

Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7

Тел/факс.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФилиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Генеральный директор ООО «МРФ»

Управляющей организации АО «СхРП» Д.В. Ушаков

Поставщик:

Номер телефона и электронная почта обязательны.

Приложение №1

К Договору поставки ____ от ________20____г

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от _________20___г.

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ В т.ч НДС(20%): _________

(при наличии) Итого с НДС: _____________

Общая сумма по данной Спецификации №1 составляет ________________________(сумма прописью) рублей, ____ коп., в том числе НДС ____________рублей. (либо не облагается).

Поставка товара

Срок отгрузки

Оплата Товара

Покупатель:

Акционерное общество «Салехардский речной порт»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7

Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7

Тел/факс.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗападно-Сибирский банк Сбербанк РФ г.Тюмень

Генеральный директор ООО «МРФ»

Управляющей организации АО «СхРП» Д.В. Ушаков

Поставщик:

Номер телефона и электронная почта обязательны.

Карточка_предприятия_декабрь_2023