Тендер - Краска белая Эмаль ПФ-115 глянцевая №305189741

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_краска_белая

Договор на поставку № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Нижнекамск «_____» _______ 2025 год

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Максимова Н.М.» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан НМР РТ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юнусова Марселя Рамилевича, действующего на основании Устава, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________ действующий на основании Устава в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность заказчика в количестве, номенклатуре и ассортименте эмаль ПФ-115 белая глянцевая, указанные в согласованной сторонами спецификации (приложение № 1 к настоящему договору) - далее «товар», а заказчик принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

Поставляемый товар, должен отвечать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством обязательной сертификации, должен иметь сертификат и/или знак соответствия, выданный или признанный уполномоченным на то органом.

Поставщик гарантирует:

соответствие поставляемого товара государственным стандартам и техническим условиям;

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Идентификационный код закупки в плане-графике:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

К исполнителю применяются единые требования предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Стоимость товара и порядок оплаты

Источник финансирования – внебюджетные средства.

Стоимость товара составляет __________________

В соответствии с п.2 ч.13 ст.34 настоящего Федерального закона уменьшается сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, транспортные расходы, в том числе по доставке, погрузке товара, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, при этом может быть изменена в случаях предусмотренных договором.

Заказчик производит оплату за поставленный товар в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, в течение десяти рабочих дней после поставки товара и получения Заказчиком документа о приемке товара (Акта приема-передачи товара либо товарную накладную).

Финансирование по договору производится после включения его в соответствующий реестр контрактов (договоров) и постановки на учет в территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по Нижнекамскому району и г. Нижнекамску.

Порядок поставки и приемки товара

Поставка товара осуществляется за счет поставщика по адресу РТ, г г. Нижнекамск, пр. Строителей д.9 с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней.

Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Муниципальный заказчик осуществляет приемку товара с участием представителя Поставщика. По окончании приемки товара Стороны подписывают Акт приема-передачи товара (товарную накладную). Количество и качество товара должно соответствовать условиям настоящего договора и обычно предъявляемым требованиям. В случае выявления при передачи товара несоответствия его количественных и качественных характеристик условиям настоящего договора, заказчик составляет акт устранения недостатков и передает его Поставщику.

Поставщик должен за свой счет и в течение 5 рабочих дней (со дня получения извещения о выявленных дефектов) устранять любые дефекты поставляемых товаров, выявленные в течение гарантийного срока.

Подписание Акта приема-передачи товара (товарную накладную) свидетельствует о соответствии количественных и качественных характеристик товара условиям настоящего договора.

Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику все следующие документы:

- счет-фактуру (предоставляется, если Поставщик признается плательщиком НДС) – в 1-м экземпляре;

- товарную накладную, подписанную Поставщиком – в 2-х экземплярах;

- счет на оплату поставленного товара – в 1-м экземпляре.

3.7. Датой передачи товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара (товарную накладную) или акта устранения недостатков.

3.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара переходит с момента передачи товара заказчику.

Изменение договора

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

Цена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств может изменяться. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара предусмотренных договором;

При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

Заказчик так же имеет право изменить условия договора по соглашению сторон в следующих случаях:

если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года договора составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары.

Права и обязанности Сторон

Во исполнение настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

поставить товар в таре (упаковке, контейнере), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций на русском языке;

осуществить своими силами погрузку и разгрузку поставленного товара;

нести все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе за потерю и повреждение до момента, когда он передан заказчику;

предоставить заказчику товар, в соответствии с условиями настоящего договора и иными обычно предъявляемыми требованиями;

передать заказчику весь необходимый пакет документов по товару;

предоставить товар заказчику в месте и сроки определенные настоящим договором;

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Поставщик имеет право:

В случае необоснованного отказа заказчика от принятия товара, Поставщик имеет право требовать от заказчика возмещения убытков понесенных в связи с произведенным отказом.

Во исполнение настоящего договора заказчик принимает на себя обязательство за свой счет и своими силами:

принять товар, когда передача осуществлена в соответствии с условиями настоящего договора;

уплатить предусмотренную настоящим договором поставки стоимость товара;

нести все расходы, связанные с товаром, в том числе за потерю и повреждение с момента передачи товара Поставщиком;

выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Стороны не могут передавать свои права и обязанности, в том числе в форме уступки долга, права требования по настоящему договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия на это другой стороны.

Ответственность сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком (Получателем) недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 3 дней со дня уведомления Заказчиком (Получателем), а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по поставке Товара несет Поставщик.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. В погашение неустойки Заказчик вправе удержать сумму неустойки из стоимости, подлежащих оплате товаров, уведомив Поставщика о зачете встречных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

6.6. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Прочие условия

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2025 г., а также до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае:

отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

передачи поставщиком в нарушение договора поставки заказчику меньшего количества товара, чем определено договором (пункт 1 статьи 466ГК РФ);

при передаче поставщиком предусмотренных договором поставки товаров в ассортименте, не соответствующем договору (статья 468 ГК РФ);

существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

передачи товаров по договору, поставка которых просрочена (пункт 3 статьи 511 ГК РФ);

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующем законодательством.

7.5. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ от «____» _______ 2025 г.

Спецификация к Договору

- Посмотреть таблицу с данными