Тендер - Коврик дезинфицирующий многоразовый,"БД ГРУПП", серии "ЭКО" 150х100х3 см №317365873

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_КР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1

Приложение № ____________
к Договору № ____________
от «____» ___________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товара (коврик в медицинский кабинет) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году (КР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1)

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка товара (коврик в медицинский кабинет) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году (КР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1)

1.2 Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.20.13.02 - КОВРИКИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ

1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5 Количество товара: общее количество товара не определено, конкретное количество товара указывается в заявках Заказчика согласно приложению 2

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

• Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2 – «Форма заявки».

2 Стандарт товаров

2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» договора. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен быть поставлен Заказчику на адрес и в срок, указанные в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 14:30 часов). Дата, конкретный адрес и время поставки Товара устанавливаются в соответствии с заявкой Заказчика, составленной по форме согласно Приложению 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию.

2.4 Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, сформированным по форме, предусмотренной в Приложении 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала поставки Товара, указанной в заявке.

2.5 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. Заказчик вправе вносить изменения в заявку при условии, что такая корректировка производится в пределах срока, установленного для подачи заявки.

2.6 Поставка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки Товара.

2.7 В соответствии с требованиями договора Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя Товара;

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Технического задания и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.8 Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2.9 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных договором, а также установленных пунктом 2.8 настоящего Технического задания. Дополнительными основаниями для отказа поставщику в приемке товара или его части со стороны заказчика в момент поставки являются:

- товар доставлен вне времени приемки товара;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом или оформлены в порядке, не согласованном Заказчиком;

- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара).

Заказчик вправе не производить приемку товара или его части от Поставщика до момента устранения причины отказа в приемке. Расходы, связанные с правомерным отказом Заказчика производить приемку товара, относятся на Поставщика. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке товара на месте, Поставщик за свой счет обеспечивает вывоз доставленной партии товара с территории Заказчика и производит поставку после устранения причины отказа.

2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями договора.

2.11 В случае оказания сопутствующих услуг уборка и вывоз упаковки производятся не позднее одного дня после оказания сопутствующих услуг.

2.12 Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

2.13 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.

2.14 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.15 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.16 В случае, предусмотренном Договором, Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги в местах эксплуатации Товара по адресам, указанным в заявке на поставку Товара (Приложение 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию). Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Срок оказания сопутствующих услуг не должен превышать 10 (десяти) календарных дней с даты поставки товара в место его эксплуатации. В случае, если товар доставляется в место его эксплуатации силами Заказчика, Заказчик посредством электронной почты уведомляет Поставщика о факте доставки товара в течение 1 (одного) рабочего дня с указанием в уведомлении адреса места эксплуатации товара.

В случае если для поставляемого товара, в соответствии с его типом или условиями, установленными в технической документации, предусмотрены работы по сборке, монтажу, пуско-наладке или обучению персонала, такого рода работы производятся силами и за счет поставщика. На подобные работы в равной мере распространяются все правила и условия, предусмотренные настоящим техническим заданием для сопутствующих услуг.

2.17 Сопутствующие услуги (при наличии) должны быть оказаны Поставщиком в пределах срока исполнения договора.

2.18 Сопутствующие услуги (при наличии) должны оказываться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей работниками Заказчика и представлять угрозу для жизни людей.

2.19 Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (при наличии), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и договора покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

2.20 Поставщик направляет Заказчику список привлекаемых к оказанию сопутствующих услуг специалистов с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их личность, копии иных документов по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала оказания сопутствующих услуг.

2.21 Сборка Товара (при наличии подобных работ) должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.

2.22 Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, информировать Заказчика об угрозах возникновения аварийных ситуаций и/или предупреждать о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.

2.23 Все необходимые для оказания сопутствующих услуг материалы, приспособления и инструменты предоставляются Поставщиком.

2.24 Поставщик обязан обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг.

2.25 Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к заказчику после приемки товара и подписания Документа о приемке.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на товар, в том числе на сопутствующие поставке товара услуги, сроком 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

3.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

3.3 Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

3.4 Поставщик приступает к ремонту, и (или) замене, и (или) устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и договором.

3.5 В случае необходимости замены товара Поставщик обязан за свой счет предоставить эквивалентный товар с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, а также осуществлять сборку товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар.

4 Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено копиями следующих документов:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);

- сертификатом пожарной безопасности (при наличии).

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.4 Товар при его применении по назначению и соблюдении правил, предусмотренных эксплуатационными документами, должен обеспечивать механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, не представлять опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивать отсутствие риска, обусловленного конструкцией товара и применяемыми материалами.

4.5 Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

4.6 Сопутствующие услуги по сборке товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения техники безопасности и охраны труда согласно требованиям акта.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной упаковке. Упаковка должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

5.3 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

5.4 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

5.5 Для оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"*.

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.5 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

6.6 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

6.7 Приказ Минпросвещения России от 28.11.2024 № 838 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций»**.

6.8 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА от 9 декабря 2011 года N 876 О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"

*Применяется при закупке продукции, предназначенной для детей и подростков;

** Применяется при закупке средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому __________________________

________________________________

Заявка №

на поставку товара

На основании Договора № от « » 20 г просим Вас осуществить поставку следующего товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка товара (коврик в медицинский кабинет) для оснащения образовательных

учреждений после капитального ремонта в 2026 году (КР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1)

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное автономное учреждение города Москвы «Центр технического

оснащения и модернизации образования», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице _________, действующего на основании _________, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о

нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товар (коврик в медицинский кабинет) для

оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году

(КР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1) (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее

– Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. В случае поставки Поставщиком товара по адресу поставки товара, указанному в

заявке Заказчика на поставку товара (далее –Адрес поставки, Заявка), последующая

доставка товара из Адреса поставки товара в место его эксплуатации осуществляется

силами и за счет Заказчика.

1.5. Моментом поставки товара является доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.6. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1

Статья 2. Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара, работы, услуги составляет ______, __ (_____)рублей, в том

числе НДС ____процентов, _______, __ (_____) рублей.НДС не облагается.

Максимальное значение Цены договора составляет ___________________, в том числе

НДС ___ рублей.НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя все затраты, издержки и

иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением

настоящего Договора.

2.5. Цена единицы товара, работы, услуги договора является твердой, определена на

весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключением случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования:_______

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж предусмотрен.

2.6.2. Заказчик производит выплату Поставщику авансового платежа в размере 20

процентов от стоимости единицы товара, включенного в Заявку Заказчика и не более

20 процентов от Максимального значения Цены договора, указанной в настоящей

статье Договора, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со

счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после

направления Заказчиком Заявки Поставщику и регистрации Договора в Реестре

договоров ЕАИСТ.

Обязательство Заказчика по перечислению авансового платежа, предусмотренное

настоящим пунктом Договора, считается исполненным с момента списания денежных

средств в размере, указанном в настоящем пункте Договора, счета Заказчика,

указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

2.6.3. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров за вычетом

авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с настоящей статьей

Договора со счета Заказчикана расчетный счет Поставщика, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными

электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием

2

автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее - АИС

«Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке с

предоставлением в электронном виде следующих документов:

- товарной накладной;

- гарантии производителя (изготовителя) на товар (копии);

- гарантии Поставщика на товар (копии);

- Сводного реестра товарных накладных (Приложение № 3 к настоящему Договору)

- комплекта отчетных документов в соответствии с Техническим заданием;

- сертификатов (деклараций о соответствии), обязательных для данного вида товара (и

сопутствующих услуг) (копии);

- иных документов, подтверждающих качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации (копии)

.

2.6.4. Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора;

сумма аванса, оплаченная раннее в соответствии с условиями заключенного Договора,

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Договору.

2.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного

в статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): с "01" декабря 2025

г. по "01" ноября 2026 г. .

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

3

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.2. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.8. В день поставки товара по Адресу поставки, указанному в Заявке Заказчика,

Поставщик представляет Заказчику товарную накладную в 3 (трех) экземплярах

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки товара Поставщик направляет

Заказчику, сформированный в АИС «Портал поставщиков» Документ о приемке,

подписанный Поставщиком УКЭП, с предоставлением в электронном виде

документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Договора.

4.9. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.10. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

4.11. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения направляется Заказчиком Поставщику по адресу

электронной почты, указанной в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с

последующим предоставлением оригинала Поставщику.

4.12. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.13. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

5

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, с учетом

положений пункта 2.6.5 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания

сопутствующих услуг (при наличии сопутствующих услуг).

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной в

статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с последующим предоставлением

оригинала Поставщику..

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

6

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Договору, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

7

муниципальных нужд».

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

8

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

договора .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены договора , в случае, если Цена договора не превышает 3 млн

рублей;

б) 5 процентов Цены договора , в случае, если Цена договора составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

9

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

Цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

10

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

11

Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Договора.

8.5. Поставщик обязан возвратить Заказчику на счет заказчика, указанный в статье

Адреса, реквизиты и подписи Сторон Договора, сумму авансового платежа,

уплаченного Заказчиком Поставщику в соответствии с настоящим Договором, в

течение 5 (пяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

12

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами 31.12.2026

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Договору, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

13

адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Спецификация.

Приложение № 3 к Договору - Форма Сводного реестра товарных накладных;

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.9 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Договору поставщик создает СТЕ с описанием и

характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

14

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Договора;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не

требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное автономное учреждение ____________________________

города Москвы «Центр технического

Адреса:

оснащения и модернизации образования» - юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, ул. - фактический:

Студенческая, д. 37;

_________________________________;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛ.

Телефон:

СТУДЕНЧЕСКАЯ, Дом (Корпус/строение) _______________________, Факс:

Д. 37;

____________________;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто; Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

_____________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9;

ИНН: ___________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3172;

ОГРН: ____________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ БАНКА Наименование банка:

15

РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ

г. Москва ;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГАУ ЦТО л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3172

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть__________;

Интернет сайт: https://gaucto.mos.ru;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

16

Приложение № 2 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

Характеристики (каждой

строкой)

№ п/п

Наименование товара

1

Коврик дезинфицирующий

многоразовый,"БД ГРУПП",

серии "ЭКО" 150х100х3 см

Заказчик:

Производитель

Длина: 100.0 Сантиметр ООО "БД ГРУПП"

Ширина: 150.0 Сантиметр

Толщина: 3 Сантиметр

Материал ткани: ПВХ 600

г/м2, цвет синий

Материал сетки: ПВХ

армированная сетка 300

г/м2, цвет черный

Материал мата:

Специальный КЩС мат,

плотность 80 кг/м2

Вместимость коврика: 15

Литр; кубический

дециметр

Единица

измерения

Модель

"ЭКО" 150х100х3

см

Цена за

ед., руб (в

т.ч. НДС)

Штука

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

Приложение № 3 к Договору

17

№ ____________________

от ______________________________

Форма

Сводный реестр товарных накладных

от «____» ____________ 20___г. №______

По Договору от «____» ____________ 20___г. №______

Поставщик ИНН/КПП _____________________

Сводный счет от «____» ____________ 20___г. №______

N

п/п

ИНН/КПП

1

2

Получатель

ОКАТО

(ОКТМО)

3

Накладная

Наименование

Дата

Номер

4

5

6

Количество

7

Цена за

Стоимость, руб.

ед. руб.

8

ИТОГО

От Поставщика:

____________________________

Подпись, расшифровка подписи

М.П.

Примечание: При формировании реестра на нескольких страницах следует соблюдать следующие правила:

второй и последующие листы не должны содержать заголовков таблицы;

18

9

данные последней строки на втором и последующих листах не должны переходить на последующий лист таблицы.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

19

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки медицинского коврика

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку медицинского коврика для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и приемки товара

Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его поставки Поставщиком в новом состоянии и доставки до указанного адреса с последующей доставкой до места эксплуатации силами Заказчика.

Цена единицы товара и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС.

Условия оплаты и ценообразования по договору

Согласно условиям договора, минимальная цена договора установлена с учетом НДС, который в определенных случаях может не облагаться.

Цена договора является фиксированной на весь срок его действия, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке.

Оплата производится в рублях РФ, включая авансовый платеж в размере 20% от стоимости единицы товара или от максимальной цены договора, но не более указанной суммы.

Условия оплаты и авансовых платежей

Согласно статье Договора, Заказчик обязуется перечислить авансовый платеж в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней после регистрации Договора, а оплату фактически поставленных товаров производить также в безналичном порядке после их приемки и подписания соответствующего документа обеими сторонами.

Условия оплаты и поставки товаров

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять определенные документы, подтверждающие качество товара и его соответствие законодательству РФ.

Оплата производится на основании электронного документа о приемке, который включает сумму к оплате, аванс, неустойку и итоговую сумму.

Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета.

Условия поставки и приемки товаров

Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары заказчику в соответствии с техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком и доставки по указанному адресу.

Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик при условии оформления дополнительного соглашения.

Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет поставщика.

Требования к маркировке и упаковке товара

Согласно условиям договора, маркировка товаров должна соответствовать установленным стандартам, а упаковка обеспечивать сохранность при транспортировке и подлежит уборке силами Поставщика.

При поставке товара Поставщик обязан предоставить полный комплект отчетных документов, включая сертификаты качества и товарную накладную, а также направить электронный документ о приемке в течение трех рабочих дней.

Заголовок: Порядок приемки товаров и документов

Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки товаров и услуг в течение 20 рабочих дней, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения.

В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.

Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.

Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков

Согласно указанным пунктам, стороны договора обязаны обмениваться информацией о недостатках товаров и услуг, а также предоставлять разъяснения и принимать меры по их устранению в установленные сроки.

Условия приемки товаров и услуг

Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.

Обязанности сторон по контролю и приемке товаров

Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за сроками и качеством поставок, проведение экспертизы результатов, а также своевременное информирование друг друга о недостатках и их устранение в соответствии с условиями договора.

Права и обязанности поставщика при приостановлении поставок

Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.

Обязанности Поставщика по Договору

Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление документов, информацию о ходе исполнения договора и изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям договора.

Гарантийные обязательства поставщика

Согласно статье 6 договора, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, обязуется устранять недостатки в течение гарантийного срока за свой счет и может быть привлечен к возмещению расходов на экспертизу в случае отказа от составления акта о недостатках.

Условия гарантии на комплектующие и основное изделие

Договор устанавливает, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.

При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.

Ответственность сторон за нарушение обязательств

Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора.

Условия начисления штрафов и пени по договору

В соответствии с условиями договора, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены договора и характера нарушения.

Условия ответственности и расторжения договора

Согласно пунктам 7.1-7.13, в случае нарушения условий договора предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой договора, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Статья 8 регулирует порядок расторжения договора.

Условия для одностороннего расторжения договора

Договор предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара

Основания для одностороннего расторжения договора

Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.

Условия расторжения договора и обстоятельства непреодолимой силы

Согласно условиям договора, его расторжение может осуществляться как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке с соблюдением установленных процедур и сроков.

В случае одностороннего расторжения одна сторона обязана возвратить авансовый платеж другой стороне в течение пяти дней.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.

В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.

Порядок урегулирования споров в претензионном порядке

Стороны договора обязались решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд города Москвы.

Условия приемки товаров и регистрации договора

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика, порядок регистрации договора в ЕАИСТ, процедуру изменения и дополнения договора, а также правила уведомлений между сторонами.

Уведомления и юридическая сила электронных документов

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок уведомлений, обмен информацией через электронные системы и использование приложений, а также регламентировали условия электронного взаимодействия, включая использование электронных подписей и систем учета.

Условия использования АИС "Портал поставщиков"

Согласно пунктам 13.1-13.4, стороны договора обязуются использовать АИС «Пortal поставщиков» для электронного документооборота, включая создание и использование электронных документов с усиленной квалифицированной подписью, признавая их юридическую силу равной бумажным документам.

Условия обмена информацией и доступ к АИС

Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обменянная сторонами в рамках договора, не требует подтверждения бумажными документами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно.

Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное автономное учреждение города Москвы и неполные данные поставщика.

Реквизиты организации и банковские данные

Данный фрагмент представляет собой шаблон документа, содержащий реквизиты организации и образец сводного реестра товарных накладных по договору поставки.

Подписи сторон и реквизиты

Согласно приложению № 3 к договору, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товара, включающую дезинфицирующий многоразовый коврик "БД ГРУПП" серии "ЭКО" размером 150х100х3 см с указанием характеристик, производителя, модели, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.