Тендер - Контейнер МКР -1,1 Л4-1,2ПП /0,85х 0,85 х 1,3 мягкий с внутренним полиэтиленовым вкладышем или аналог №300759319

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть114 - Посмотреть таблицу с данными Документы

priglashenie-k-procedure-zakupki-kontejjnerov▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

dogovor--otsrochka-platezha-sklad-pokupatelya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 04.06.2025
13:39:04 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки dogovor--otsrochka-platezha-sklad-pokupatelya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ИспДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________

г. Жлобин «__»_______20__

__________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», (ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________, действующего на основании _______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию в порядке и сроки, установленные договором:
Спецификация: - Посмотреть таблицу с данными1.2. Данная продукция приобретается Покупателем для собственного производства.
1.3. Цена, указанная в спецификации (пункт 1.1.) остается неизменной на протяжении всего срока действия договора.
1.4. Приобретаемая продукция является новой, не бывшей в употреблении.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставляемая по данному договору продукция по качеству должна соответствовать требованиям, заложенным в технической документации на данную продукцию (техническому заданию, чертежу, ГОСТу, ТУ и пр.).
2.2. Поставщик гарантирует высокое качество поставленной продукции.
2.3. Гарантийный срок на продукцию, поставляемую по данному договору, составляет 12 месяцев с момента ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки.
2.4. Если качество продукции окажется несоответствующим технической документации или условиям договора, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты продукции, а если она уже оплачена, потребовать в установленном порядке, возврата уплаченных сумм или ее замены, а также возмещения причиненных в связи с этим убытков. Также, в случае если поставляемая продукция не соответствует по качеству требованиям (технической документации, техническому заданию, чертежу, ГОСТу, ТУ и пр.), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции.
2.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции, в течение гарантийного срока. Поставщик не несет ответственность за ненадлежащее качество продукции, которое вызвано реальным неправильным условиям эксплуатации продукции. Транспортные расходы, связанные с заменой некачественной продукции, несёт Поставщик. Возврат продукции с устраненными дефектами либо поставка продукции взамен бракованной производится в срок не более срока поставки продукции, согласно п. 4.1 данного договора от даты письменного уведомления Покупателя.
2.6. В случае устранения дефектов продукции, на которую установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
2.7. При поставке некомплектной продукции Поставщик обязан по согласованию с Покупателем доукомплектовать ее или уменьшить покупную цену в установленный Покупателем срок. Если Поставщик не укомплектует продукцию или не заменит ее комплектной, то Покупатель вправе отказаться от продукции и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

ТАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. Поставляемая по данному договору продукция отгружается в упаковке, обеспечивающей её сохранность при перевозке и хранении. Стоимость упаковки включена в цену продукции. Упаковка возврату не подлежит. При наличии в таре (упаковке) вредных пропиточных веществ Поставщик указывает способы ее утилизации.
3.2. Поставляемая по данному договору продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями технической документации.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка продукции производится в течение ____ календарных дней от даты подписания настоящего договора последней из сторон.
4.2. Досрочная и частичная поставка продукции допускается по согласованию с Покупателем.
4.3. Доставка продукции осуществляется силами и за счёт Поставщика на склад №_____ (г. Жлобин, ул. Промышленная, 37) с понедельника по четверг (с 8-00 до 16-00), в пятницу (с 8-00 до 14-30).
4.4. Поставщик с поставляемой продукцией передает Покупателю:
- Оригинал товарно-транспортной накладной формы ТТН-1;
- (Указать перечень документов при необходимости)
4.5 Датой поставки продукции считается дата передачи продукции по товарно-транспортной накладной на склад Покупателя.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость поставляемой продукции по данному договору составляет ________ (_________) белорусских рублей, в т.ч. НДС 20%, что составляет _________ (_________) белорусских рублей.
5.2. Оплата за поставленную по данному договору продукцию, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании товарно-транспортной накладной в размере стоимости фактически поставленной продукции, Покупателем в течение 5 банковских (минимум) дней от даты поставки продукции.
5.3. Валюта платежа – белорусский рубль.
5.4. Поставщик обязан выставлять на Портал электронных счетов-фактур в соответствии с требованиями статьи 131 Налогового Кодекса Республики Беларусь электронный счет-фактуру. В случае не выставления ЭСЧФ оплата за поставленный товар производится за минусом налога на добавленную стоимость.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Порядок приемки продукции осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.
6.2. Покупатель производит приемку продукции по количеству и качеству самостоятельно, за исключением случаев выявления недостачи продукции или ненадлежащего качества.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне выполнить полностью или частично свои обязательства по договору, а именно – пожар, стихийное бедствие, военные операции любого свойства, блокада или запрещение экспорта или импорта, период, оговоренный для выполнения договора, будет увеличен. Сторона, не имеющая возможности выполнять свои обязательства по договору, в срок не позднее 3-х дней извещает в письменной форме другую сторону о начале и об окончании обстоятельств, препятствующих выполнению договора с предоставлением необходимых подтверждающих документов. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Поставщика или Покупателя, считается достаточным доказательством о действии и длительности таких обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 90 календарных дней, то каждая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом другую сторону.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. В случае просрочки поставки или недопоставки продукции, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной (недопоставленной) продукции. В случае просрочки возврата продукции с устраненными дефектами либо заменой ее на новую Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости, не возвращенной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости, не возвращенной в срок продукции.
8.2. За несвоевременную оплату принятой Покупателем продукции Поставщик имеет право на взыскание пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной суммы.
8.3. В случае просрочки в оплате товара Покупатель уплачивает Поставщику проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Размер процентов стороны установили в размере 0,0001 %. Руководствуясь п. 3 ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, период взимания процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2 (два) месяца, исчисляемых со дня, следующего за днем возникновения обязательства по оплате поставленного товара.
8.4. Все споры, которые могут возникнуть в ходе выполнения обязательств по данному договору, стороны будут решать путем переговоров.
8.5. Споры, неразрешенные сторонами путем переговоров, рассматриваются в Экономическом суде по месту нахождения ответчика в соответствии с материальным правом Республики Беларусь.
8.6. В случае предоставления Поставщиком недостоверных сведений по договору и наложении в результате этого контролирующим органом Республики Беларусь на Покупателя экономических санкций, Поставщик возмещает Покупателю взысканные суммы в бесспорном порядке.
8.7. В случае оформления отгрузочных и сопроводительных документов с отклонениями от требований нормативно-правовых актов Республики Беларусь, повлекшее необходимость приемки продукции на ответственное хранение, Поставщик возмещает Покупателю все расходы по нахождению продукции на ответственном хранении в течение семи банковских дней от даты выставления счёт-фактуры.
8.8. В случае отказа от поставки, не поставки, нарушения сроков поставки более чем на 30 календарных дней от срока установленного п. 4.1 Покупатель имеет право на приобретение такого же либо аналогичного товара у другого Поставщика в количестве, необходимом для восполнения не поставленного, не поставленного в срок товара. При этом расторжение договора, отказ от исполнения договора не требуется. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Поставщика товара, в том числе, разницу в цене между ценой не поставленного, не поставленного в срок товара и ценой взамен приобретенного товара. Указанные убытки должны быть возмещены Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки,
8.9. В случае отказа Поставщика от выполнения обязательств в части поставки товара по настоящему договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 процентов стоимости не поставленного или недопоставленного в срок товара.
8.10. В случае поставки некачественного товара, в случае нарушения установленных договором сроков замены некачественного товара, устранения недостатков некачественного товара, Покупатель имеет право на приобретение такого же либо аналогичного товара у другого Поставщика в количестве, необходимом для восполнения некачественного товара. При этом расторжение договора, отказ от исполнения договора не требуется. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Поставщика товара, в том числе, разницу в цене между ценой некачественного товара и ценой взамен приобретенного товара. Указанные убытки должны быть возмещены Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.11. Отсрочка (рассрочка) оплаты по договору, предоставляемая Покупателю не является коммерческим займом, проценты с суммы, на уплату которой предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты, не взимаются.
8.12. Покупатель приобретает право собственности на продукцию с момента передачи ему продукции Поставщиком. Право залога на продукцию до полной его оплаты Покупателем у Поставщика не возникает. Покупатель вправе распоряжаться переданной по настоящему договору продукцией без ограничений, и продукция не считается находящимся в залоге у Поставщика.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений.
9.2. Документы, письма, уведомления и т.д., переданные по факсимильной связи принимаются сторонами к исполнению и имеют юридическую силу.
9.3. Стороны обязаны обменяться оригиналами договоров в 30-тидневный срок с момента подписания договора последней из сторон.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне, без письменного согласия другой стороны.
9.5. Данный договор вступает в силу после подписания его последней из договаривающихся сторон и действует по _________ 20__ года, а по финансовым обязательствам до полного их исполнения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __________________ от «___» __________ 20___

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

(далее – Оговорка)

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки / посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящей Оговорки действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору (контракту) другой Стороне. В то же время, Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей Оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Данное приложение является неотъемлемой частью договора № ___________ от «___» ____________ 20__.

- Посмотреть таблицу с даннымиpriglashenie-k-procedure-zakupki-kontejjnerov▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)