Тендер - Концентрат минеральный - галит, Сорт первый, Тип С №314075219

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• отказ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):347935, Ростовская область, Г ТАГАНРОГ, УЛ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 128
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.10.2025 по 14.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:347935, Ростовская область, Г ТАГАНРОГ, УЛ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 128Дата подведения итогов:14.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническое_задание_(Утвержд.)_(2)

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

МУП «Городское хозяйство»

_________________ Е.И. Щиклин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку материала (соли) (химводоподготовка котельных) МУП «Городское хозяйство»

- Посмотреть таблицу с данными

Материал для химводоподготовки котельных МУП «Городское хозяйство»

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник Хим. лаборатории Е.И. Шкляр

Начальник СМТС И.С. Антропова

Зам. начальника ПТО А.С. Репенко

Ведущий инженер ПТО В.С. Остапова

Проект_договора_-соль

Проект договора

на поставку материала (соли)

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» в лице директора Урызбаева Олега Равильевича, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, действующий на основании__________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик принимает на себя поставку материала (соли) по заявкам Заказчика, переданных Поставщику любым средством связи, а Заказчик – осуществляет приемку и оплату материала, согласно счетам Поставщика. Количество, цена, номенклатура, подробное описание материала согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1) и Техническом задании (Приложение №2).

1.2. Материалы могут передаваться партиями: наименование, количество, срок и место поставки определяется в заявках Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется оплатить поставленные в соответствии с требованиями настоящего договора материалы в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет: __________________, в т.ч. НДС.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость материала, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой материала, (далее – сопутствующие работы (услуги)), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке материала в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата материала производится Заказчиком по истечении 7-ми рабочих дней после передачи материала и оформления передаточных документов.

3.2. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу материалов, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, т.п. документы.

3.3. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.4. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате материала, считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в размере, составляющем цену соответствующей партии материала.

3.6. Счет-фактура передается Покупателю в течение пяти календарных дней со дня отгрузки материала.

3.7. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

4. Требования, предъявляемые к материалу

4.1. Материал, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).

4.2. Материал должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренный настоящим договором. Материал передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорта, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.3. Материал, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежат замене надлежащего качества. Замена материала осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления посредством электронной почты или иной связи от Заказчика о недостатках материала.

4.4. Материал должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Материал должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче материала в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты материала, а если счет был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.6. Поставляемый материал должен соответствовать техническому заданию Приложение № 2. В случае необходимости замены материала Поставщик должен согласовать возможность такой замены с Заказчиком. После получения согласия Заказчика составляется акт о замене материала, который подписывается обеими сторонами.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материала до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка материала, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками материалов, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки материала, сроки исполнения

обязательств

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки материала и организаций, осуществляющих хранение материала для обеспечения сохранности его до момента передачи Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка материала и передача отчетной документации Заказчику осуществляется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки посредством электронной почты или иной связи в течение 2025г.

5.3. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи материала Заказчику.

5.4. Выгрузка материала с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.6. Поставка материала принимается с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.

5.7. Поставка материала осуществляется Поставщиком на условиях, определенных разделом 5 настоящего договора.

5.8. Поставка материала производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Таганрог. Точный адрес поставки уточняется непосредственно перед поставкой партии материала.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует, что материал передаётся свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.2. Гарантийный срок на материал определяется в технических характеристиках. Если в процессе эксплуатации материала в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки материала, то он подлежит замене. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков материала не может превышать 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках.

6.3. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого материала.

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке материала принимается в следующем порядке:

7.1.1. Материал в соответствии со спецификацией передаётся Заказчику по товарной накладной в месте поставки материала.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного материала и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемого материала требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. При готовности досрочной поставки материала по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки материала, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать представления отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку материала.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки материала Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках материала, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату материала в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания материально (транспортных) накладных.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного материала в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить материал и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки материала или осуществлять соответствующую замену материала в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик при нарушении своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Поставщиком в денежной форме:

- пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

10.3. Поставщик при нарушении своих обязательств по поставке материала, предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Заказчиком в денежной форме:

- пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени от суммы фактически просроченного исполнением обязательства за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока поставки материала;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, штраф в размере 10 % от суммы фактически нарушенного обязательства.

Общая сумма начисленных пени, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

10.4. Поставщик обязан возместить все убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

10.5. Штрафные санкции подлежат уплате Заказчиком и Поставщиком в срок, указанный в соответствующей письменной претензии, направленной в соответствии с условиями настоящего договора.

10.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе обязательств по уплате штрафных санкций, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом соответствующих сумм пени и/или штрафа, подлежащих взысканию с Поставщика.

10.8. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по уплате НДС.

10.9. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Главы, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 12 настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1. настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Срок действия, изменение и расторжение договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 г.

13.2. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) поставки материала ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего договора;

б) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки материала, указанных в договоре.

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме электронной почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Приложения к договору на поставку материала, являющиеся неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация; Приложение № 2 – Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

__________________ О.Р. Урызбаев __________________

м.п м.п

Приложение № 1

к Проекту договора № _____

от «___» ___2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

«Заказчик» «Поставщик»

МУП «Городское хозяйство»

Директор

________________ О.Р. Урызбаев ________________

Отказ.по решению заказчика