Тендер - Клей канцелярский Attache, ПВА, 500 мл №305411758

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_для_размещения_(аналоги_не_допускаются)

Приложение №1

к Договору № ____/25 от «___» ____ 2025 года

Техническое задание

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: поставка клея ПВА (далее – товар).

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа (КПГЗ): 01.15.05.04.04 - КЛЕИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Вороново, ш. Варшавское, км 64-й, д. 1, стр.47.

• Наименование, единицы измерения и количество товара указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

• Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Сопутствующие услуги: доставка, погрузка (разгрузка), включая работы с применением грузоподъемных средств, подъем на этаж, в помещение, указанное Заказчиком, уборка и вывоз упаковочного материала осуществляются Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Стандарт товара

Поставляемый товар должен быть товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, иметь остаточный срок годности (срок хранения) на момент подписания Заказчиком УКЭП электронного структурированного Документа о приемке не менее 50 % от установленного производителем.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно реализуемым или поставляемым в Российскую Федерацию.

Поставляемый товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц, не должен находиться под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара, а также требованиям Договора, настоящего Технического задания, действующих нормативных актов, в том числе указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

Наименование, технические характеристики и страна происхождения товара указаны в Таблице № 2.

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

*Изображение, приведенное в таблице, призвано дать общее представление о товаре
и не является требованием о точном его соответствии изображению.

• Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику:
• инструкцию (руководство по эксплуатации) и (или) паспорт на русском языке, содержащие детальную информацию, включая схематические изображения и чертежи по работе с товаром и гарантийный талон/карту/письмо на поставляемый товар
• сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии установленного образца (копии, надлежащим образом заверенные подписью и печатью Поставщика), обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на которых законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка соответствующего вида товара.
• Поставщик несет ответственность за состояние транспорта и работу водителей-экспедиторов.

Объем и сроки гарантий качества

Качество поставляемого товара должны соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, иным нормам, утвержденным в отношении данного вида товара, в том числе указанным в разделе 6 настоящего Технического задания, или техническим условиям производителей поставляемого товара и требованиям Договора.

Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, установленного производителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком УКЭП электронного структурированного Документа о приемке.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара, препятствующих нормальному использованию Товара, Поставщик обязан устранить недостатки и нарушения за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. Срок устранения Поставщиком недостатков в течение гарантийного периода должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком Поставщику по электронной почте, указанной в разделе «Адреса, Реквизиты и подписи сторон» Договора.

• В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.
• Качество сопутствующих услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или иными нормативными актами, в том числе указанными в разделе 6 Технического задания.
• Заказчик вправе устранять недостатки сопутствующих услуг своими силами или с привлечением третьих лиц и требовать от Поставщика возмещения расходов на их устранение.
• Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков сопутствующих услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования, при условии представления последним документов, подтверждающих расходы.

Требования к безопасности товара

Товар не должен представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, иметь каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы нанести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

Товар должен быть безопасным и разрешённым для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика.

Характеристики товара и его показатели должны строго соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации и города Москвы законодательных актов, в том числе указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Каждая единица товара должна быть упакована.

• Поставщик должен поставить товар в упаковке производителя. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения. Упаковка должна быть упаковкой производителя, не должна иметь признаков вскрытия и деформации.
• Индивидуальная упаковка, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания товара, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки данного вида товара, и обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего гарантийного срока.
• Упаковка товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть чёткой и содержать:
• наименование изделия;
• наименование фирмы-изготовителя;
• места нахождения изготовителя;
• дату выпуска и гарантийный срок службы.
• Нарушение упаковки товара может допускаться исключительно для проверки качества, количества, комплектности, отсутствия повреждения товара в месте поставки товара Заказчику.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов, в соответствии с которыми поставляется товар

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011. «О безопасности упаковки», принят решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769.

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Упаковка. Термины и определения, введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.10.2020 № 737-ст.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия. Введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 30.12.1980 №6182.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Клеи полимерные. Термины и определения"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1990 N 3119)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка клея ПВА

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный

миграционный центр», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице первого

заместителя генерального директора Нуждина Олега Николаевича , действующего на

основании доверенности от 23.06.2025 № 37 , с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить клей ПВА (далее- товар(ы)) в порядке и объеме,

установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся

его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации

(Приложение № 2 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить

его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами иных документов,

предусмотренных Договором и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена договора).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

1

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования:средства от приносящей доход деятельности

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного

в статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): .

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

3

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5

(пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

4

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, с учетом

положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

5

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Договору, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

6

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

7

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

договора .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены договора , в случае, если Цена договора не превышает 3 млн

рублей;

б) 5 процентов Цены договора , в случае, если Цена договора составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

8

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

Цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

9

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

10

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

11

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами : 46 календарных дней с даты заключения Договора.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Договору, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Договору поставщик создает СТЕ с описанием и

характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

13

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Договора;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не

требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное учреждение ____________________________

города Москвы «Многофункциональный Адреса:

миграционный центр»

- юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. - фактический:

муниципальный округ Вороново, ш.

_________________________________;

Варшавское, км 64-й, д. 1, стр. 47;

Телефон:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. _______________________, Факс:

муниципальный округ Вороново, ш.

____________________;

Варшавское, км 64-й, д. 1, стр. 47;

Адрес электронной почты:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

_____________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__;

Адрес электронной почты: mmcИНН: ___________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

ОГРН: ____________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7793;

р/с: ______________________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

14

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБУ «Миграционный центр», л/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть965) ;

Интернет сайт: www.mc.mos.ru;

Первый заместитель

генерального директора

ГБУ "Миграционный центр"

____________________/О.Н. Нуждин/

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

15

Приложение № 2 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Клей канцелярский

Attache, ПВА, 500 мл

Характеристики (каждой

строкой)

Вид наконечника: дозатор

Количество в упаковке: 12

Штука

Количество штук в

транспортном коробе: 12

Штука

Морозостойкость: Да

Назначение: бумага, дерево,

фотобумага

Объем: 500.0 Грамм

Заказчик:

ООО РУССКИЙ ДОМ

КАНЦЕЛЯРИИ

Поставщик:

Первый заместитель

генерального директора

ГБУ "Миграционный центр"

____________________/О.Н. Нуждин/

М.П.

Производитель

_______________ / ____________

М.П.

16

Модель

Количество

Единица

измерения

731891

24.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки клея ПВА

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке и принятию клея ПВА соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации.

Условия поставки товара и сопутствующих услуг

Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику и подписание необходимых документов.

Цена договора включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет.

Условия оплаты и ценообразования

Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям договора, оплата производится после подписания электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета.

Поставка товаров должна осуществляться в соответствии с договором и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Условия поставки товаров и упаковки

Согласно условиям договора, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.

Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, который также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия и гарантийный срок службы.

Условия поставки и приемки товара

Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после доставки.

В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров.

Порядок действий при обнаружении недостатков

Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия, указав причины и сроки устранения недостатков, или отклонить электронный документ о приемке, если обнаружены дефекты.

Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.

Условия приемки товаров и услуг

В случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах, Заказчик может запросить у Поставщика разъяснения или отказаться от принятия товаров, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки и предоставить исправленный комплект документации.

Основания для оплаты и регистрации исполнения Договора

Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.

В статье 5 описаны права и обязанности сторон, в частности, заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов.

Порядок действий при обнаружении недостатков товаров

Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.

Ответственность за действия субпоставщиков

Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы о стране происхождения товаров и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.

Уведомление об изменении адреса Поставщика

Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими требованиями.

Условия гарантии и порядок замены товара

Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков.

При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.

Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара, при условии, что информация о товаре была полной и достоверной.

Условия и размеры штрафных санкций за неисполнение обязательств

Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.

За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора.

Условия начисления штрафов и пени

В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Условия возврата средств и ответственности за нарушения

Согласно пунктам 7.11-7.13, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств.

Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.

В статье 8 описан порядок расторжения Договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки более двух раз.

Условия расторжения договора по инициативе сторон

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа изложены условия и основания для расторжения договора, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара со стороны Поставщика, его несоответствие техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, а также несоблюдение запретов, установленных законодательством.

Также указаны причины для расторжения договора по инициативе Поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров со стороны Заказчика.

Отказ Заказчика от подписания документа о приемке

Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для отказа от подписания документа о приемке, перечисляет основания для необоснованного отказа от оплаты и описывает процедуры для расторжения договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также устанавливает правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Ответственность за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности.

Порядок урегулирования споров по договору

Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней.

Условия исполнения договора и порядок изменения

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрены сроки исполнения обязательств и порядок изменения договора, включая его регистрацию и внесение изменений через дополнительные соглашения.

Порядок и формы уведомлений сторон

Согласно статье 12 договора, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения.

В случае

Порядок приемки товара через АИС «Портал поставщиков»

Согласно статье «Порядок приемки товара», Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для проверки наличия стандартной товарной единицы и создания её в случае

Юридическая сила электронных документов

Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для обмена электронными документами через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и предусмотрели возможность безвозмездного доступа к системе для осуществления электронного документооборота.

Реквизиты ГБУ "Миграционный центр"

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные ГБУ "Миграционный центр" и информация о лице, уполномоченном на подписание договора, а также приложение к договору с указанием заказчика и поставщика.

Условия поставки канцелярского клея

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку канцелярского клея "Attache, ПВА, 500 мл" от производителя ООО "Русский Дом Канцелярии" в количестве 12 упаковок в транспортном коробе, с указанием технических характеристик и условий поставки.