Тендер - Кислород жидкий технический первый сорт ГОСТ 6331-78 - 700 000 кг. ±20% №270489462

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• анкета.xlsx
• Договор.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 - Посмотреть таблицу с данными Место рассмотрения заявок: ПАО ТКЗ "Красный котельщик" Дата публикации: 10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:13 Дата и время начала приема заявок: 10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время окончания приема заявок: 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время рассмотрения заявок: 17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время подведения итогов закупки: 19.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Информация по проведению переторжек: не менее двух Закупочная документация: С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной закупки Закупочная документация. Требование к отсутствию участника в РНП: Да Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Порядок подачи заявок: Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Режим проведения закупки: Открытая форма Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок: Нет

Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной закупки.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымикарта_предприятия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Карточка предприятия

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР

г. Таганрог « ____ » _______ _______г.

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ОАО ТКЗ «Красный котельщик»), г. Таганрог, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем Поставщик в лице _________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора Товар, указанный в Спецификациях к настоящему договору.

В Спецификациях определяется наименование, количество, сроки и условия поставки, цена, стоимость и порядок оплаты поставляемого Товара.

В случае если в Спецификациях к настоящему договору стороны не определили срок поставки Товара, Поставщик обязан поставить Товар в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания соответствующей Спецификации к настоящему договору.

Поставка Товара

Поставка Товара производится партиями в соответствии согласованными и оформленными Сторонами Спецификациями.

Способы доставки Товара определяются в Спецификациях к настоящему договору.
В случае перевозки Товара сторонними транспортными организациями в части оказания транспортных услуг Поставщик является посредником между указанными транспортными организациями и Покупателем. Договоры перевозки заключаются Поставщиком от своего имени, но за счет Покупателя. Договоры перевозки считаются заключенными по поручению Покупателя, в которых Поставщик выступает в качестве комиссионера.
Вознаграждение за оказание Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара Покупателю включается в общую стоимость Договора.
В случае поставки Товара на условиях самовывоза, Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за 10 дней до даты готовности Товара к отгрузке, указанной в Спецификации.

Досрочная поставка Товара, а также восполнение недопоставленного Товара допускаются с письменного согласия Покупателя. Восполнение недопоставленного Товара должно быть произведено не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Покупателя, если иной порядок восполнения недопоставки не предусмотрен в Спецификации.

Датой поставки Товара, моментом перехода права собственности на Товар к Покупателю, считается (если иное не предусмотрено в спецификации):

• при отгрузке железнодорожным транспортом – дата прибытия Товара на ж/д станцию назначения, указанная на календарном штемпеле транспортной железнодорожной накладной;
• при самовывозе – дата отпуска Товара, указанная в транспортной накладной;
• при доставке транспортом Поставщика – дата получения Товара Покупателем, указанная в товарной накладной или УПД.

Поставщик отпускает Товар вместе с отгрузочными документами и документами, подтверждающими качество поставляемого Товара. Передача дополнительного комплекта документов согласовывается сторонами в спецификациях.

В комплект документов, передаваемых Поставщиком, входят:

• оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ (не позднее 5-ти дней со дня отгрузки Товара) или УПД;
• товарная накладная ТОРГ-12 или УПД (вместе с отгружаемым Товаром);
• товаросопроводительные документы (товарно-транспортная накладная 1-Т, транспортная железнодорожная накладная) (вместе с отгружаемым Товаром);
• паспорт (сертификат) качества завода изготовителя

- отчет об оказании Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара Покупателю, акт сдачи-приемки оказанных Поставщиком посреднических услуг по организации доставки Товара Покупателю в 2-х экз., один экземпляр которого Покупатель подписывает и высылает Поставщику;

- заверенные копии первичных документов, подтверждающие обоснованность произведенных расходов по транспортировке товара.

Упаковка должна удовлетворять требованиям ГОСТов, ТУ, иметь соответствующую маркировку и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и хранения.

Порядок расчетов за Товар

Покупатель производит оплату Товара в сроки и на условиях, согласованный в Спецификациях.

Оплата общей стоимости Товара производится платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.
По согласованию сторон оплата общей стоимости Товара может быть произведена иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации, в том числе ликвидными векселями, зачетом однородных встречных требований.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Цены на Товар согласованные и зафиксированные в Спецификациях изменению не подлежат.

Поставщик гарантирует, что цена Товара, передаваемого Покупателю, свободна от коммерческого подкупа Поставщиком (его представителем) сотрудников Покупателя. При установлении факта коммерческого подкупа сотрудников Покупателя со стороны Поставщика, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости товара, а также Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор.

В случае изменения ставок действующих налогов, сборов, иных обязательных платежей или введения новых налогов, сборов, иных обязательных платежей, цена Товара соответственно автоматически изменяется таким образом, чтобы цена Товара без учета налогов, сборов, иных обязательных платежей осталась неизменной.

В случае получения от Покупателя предоплаты (аванса), Поставщик обязан предоставить счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями п.5.1 ст. 169 НК РФ на сумму полученного аванса (п.3 ст. 168 НК РФ).

В случае получения Поставщиком Заключения Минпромторга РФ о длительности производственного цикла производства продукции свыше 6 месяцев, Поставщик обязуется вернуть сумму аванса в размере ставки НДС, действующей в момент оплаты аванса, от общей суммы аванса в течение пяти дней с момента предоставления заверенной копии Заключения.

Качество Товара

Качество товара поставляемого по договору должно соответствовать техническим требованиям (ГОСТ, ТУ), указанным в Спецификациях и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с условиями настоящего договора.

Приемка товара по качеству и комплектности производится Покупателем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966.№П-7 (с дополнениями и изменениями), за исключением пунктов 9,18,19,20,21,22,23,24,29.
В случае несоответствия Товара условиям Договора, Приложениям к нему, Спецификациям по качеству, комплектности, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 5.2. Договора.
В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или некомплектный Товар, Покупатель имеет право по своему выбору:
- соразмерного уменьшения покупной цены Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение _____ срока, если иной срок не будет согласован сторонами в Спецификации;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае нарушения срока устранения недостатков и/или доукомплектования Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 5.2. Договора.
В случае помещения Товара на хранение/ответственное хранение Поставщик оплачивает Покупателю расходы по хранению Товара в размере 0.1% от стоимости принятого на хранение Товара за каждый день хранения в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

Приемка товара по количеству производится Покупателем в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965.№П-6 (с дополнениями и изменениями), за исключением пунктов 17,17а,18,19,20,21,25.
В случае несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 5.2. Договора.

Уведомление о вызове представителя Поставщика для участия в приемке по количеству и (или) качеству должно быть направлено (передано) ему посредством факсимильной связи не позднее двух рабочих дней, следующих за днем обнаружения несоответствия. Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня после получения вызова Покупателя сообщить по факсу о направлении Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Представитель Поставщика должен явиться для участия в приемке товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, если в нем не указан иной срок явки.

В случае неявки или неполучения ответа на уведомление представителя Продавца в вышеуказанные сроки приемка товара по количеству и (или) качеству осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.

Представитель Поставщика при приемке товара по количеству и (или) качеству должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на совершение данных действий, в том числе подписание акта о приемке товара по количеству и (или) качеству.

В случае предъявления Покупателем Поставщику обоснованных претензий по качеству или количеству Товара Покупатель вправе не производить оплату Товара до урегулирования претензий.

В случае если в течение гарантийного срока Покупателю будут предъявлены претензии по качеству Товара, изготовленного Покупателем с использованием Товара поставленного по настоящему договору, и причина предъявленных претензий будет связана с дефектами данного Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и убытки, понесенные Покупателем по таким претензиям.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере в размере 0,03 % стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% общей стоимости непоставленного Товара.

При однократной задержке поставки более чем на 10 календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом от исполнения договора. При этом Поставщик уплачивает штраф в размере 10% стоимости непоставленного в срок или непоставленного Товара

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (за исключением предварительной оплаты), Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% суммы задолженности.

При доставке товара транспортом Поставщика, Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими работниками на территории ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Правил дорожного движения.

В случае выявления Покупателем случаев нарушения Правил дорожного движения на территории ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе: невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам (ст.12.18 КоАП РФ), нарушение правил пользований внешними световыми приборами, звуковыми сигналами (ст.12.20 КоАП ПФ), управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности (ст.12.6. КоАП РФ), невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией или дорожными знаками «STOP» (ч.2 ст.12.12 КоАП РФ), невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков (ст.12.13. ч.2 КоАП РФ), нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ч.1 ст. 12.19.КоАП РФ), Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый выявленный случай.

Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения и возместить другой стороне причиненные этими нарушениями убытки.

Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Претензии направляются заказной почтой с уведомлением о вручении или с курьером. Претензия принимается к рассмотрению при условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующие у другой стороны.

Если соглашение об урегулировании спора достигнуто не будет, спор разрешается в Арбитражном суде Ростовской области.

В случае непредоставления Поставщиком надлежаще оформленного счета-фактуры, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме 120% от суммы налога на добавленную стоимость по непредоставленному или оформленному с нарушением требований налогового законодательства счету-фактуре. Настоящим пунктом Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм.

Поставщик обязан обеспечить своих представителей (водителей), направляющихся для выгрузки на территорию ОАО ТКЗ «Красный котельщик», сертифицированными средствами индивидуальной защиты (каска, светоотражающий жилет, перчатки), спецодеждой, спецобувью и обеспечить их применение на территории ОАО ТКЗ «Красный котельщик». При неисполнении Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 5000 руб. за каждый выявленный случай. Документом, подтверждающим факт нарушения вышеуказанных требований, является протокол-докладная, составленный в присутствии не менее двух лиц.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условия обстоятельства, возникшие после заключения Договора. К таким обстоятельствам стороны отнесли: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие или существенным образом ограничивающие исполнение сторонами своих обязательств по Договору.

Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 3-х календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы направить другой стороне соответствующее письменное уведомление по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным органом (организацией).

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного расторжения Договора. Последствия расторжения Договора определяются соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

Антикоррупционная оговорка

Стороны настоящим гарантируют, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни они сами, ни их представители, работники, иные лица, находящиеся под их контролем или определяющем влиянием не предлагали, не требовали и не принимали неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода и не собирались совершить подобные действия в будущем, каким-либо образом связанных с заключением и исполнением настоящего Договора.

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими представителями, работниками и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

Стороны обязуются не осуществлять следующие действия в течение срока действия Договора в любой форме в отношении государственных и муниципальных служащих, политических партий, партийных деятелей и кандидатов на замещение государственных должностей, а также представителей, работников Стороны и иных лиц, находящихся под их контролем или определяющем влиянием Стороны, независимо от того, совершаются ли эти действия непосредственно или опосредованно, в том числе через третьих лиц:
а) Взяточничество - предложение, передача, санкционирование или получение любой неправомерной выгоды имущественного или иного характера в пользу или со стороны каких-либо из указанных выше лиц или иных лиц с целью получения или сохранения неправомерного преимущества коммерческого или иного характера;
б) Вымогательство взятки или склонение к передаче взятки - требование взятки, как связанное, так и не связанное с угрозами в случае отказа;
в) Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие или иные функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;
г) Отмывание доходов от коррупционных практик, упомянутых выше - сокрытие или утаивание преступного происхождения, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.
д) Совершение иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство Сторон Договора. Соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменном виде проинформировать другую Сторону о дополнительных запретах, установленных ее антикоррупционным законодательством.

Стороны должны выполнять следующие действия в отношении их представителей, работников, третьих лиц, находящихся под их контролем или определяющим влиянием, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора: проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии; не использовать их в качестве канала для совершения коррупционных действий; привлекать их к работе только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной текущей деятельности Стороны; не производить им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

Сторона обязана незамедлительно в письменном виде проинформировать другую Сторону о каждом факте или обоснованном подозрении о совершении факта, указанного в п. 7.3.

Стороны предпримут все возможные усилия в части сотрудничества по вопросам проведения аудита внутренних документов, бухгалтерской и финансовой отчетности с целью контроля исполнения взаимных обязательств в соответствии с настоящей Антикоррупционной оговоркой.

Если Сторона в результате реализации предусмотренного права на аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности другой Стороны (если оно предоставлено) или иным образом получит доказательства того, что другая Сторона допустила существенное или неоднократное нарушение положений настоящей Антикоррупционной оговорки, то она должна соответствующим образом уведомить об этом другую Сторону и потребовать от данной Стороны в разумные сроки принять необходимые меры для устранения нарушений и сообщить ей о них. В случае непринятия данной Стороной необходимых мер для устранения нарушений или невозможности принятия подобных мер пострадавшая Сторона вправе ссылаться на то, что к моменту появления доказательств нарушения(-ий) ею были приняты достаточные превентивные антикоррупционные меры, указанные в Антикоррупционной оговорке, разработанные с учетом конкретных обстоятельств и позволяющие выявлять факты коррупции и продвигать культуру соблюдения правил деловой этики в организации.

В случае виновного непринятия Стороной мер по устранению существенных или неоднократных нарушений или (в зависимости от ситуации) непредставления убедительных доказательств и возражений пострадавшая Сторона вправе по своему усмотрению в судебном порядке приостановить или прекратить действие Договора, а также взыскать документально подтвержденный, фактически понесенный реальный ущерб с виновной Стороны. Сторонами согласовано, что для приостановки или расторжения Договора необходимо установление факта, указанного в п. 7.3, соответствующим судебным актом, вступившим в законную силу.

Поставщик обязуется, что вся полученная информация (в том числе сведения о полученных банковских продуктах со стороны Покупателя), содержащая сведения об обслуживающем Покупателя Банке, не может быть:

- разглашена в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций);

- размещена в открытых источниках информации, в том числе на сайте Поставщика в сети «Интернет» (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- предоставлена в письмах/иных документах (в том числе в расшифровках/отчетах для Банков и иных организаций по полученным со стороны Покупателя обеспечениям), в адрес третьих лиц, в том числе банков, аудиторов и консультантов (за исключением государственных органов/учреждений, уполномоченных на получение указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации).

7.10. Разглашение или раскрытие информации, указанной в п. 7.9, третьим лицам (за исключением государственных органов/учреждений, уполномоченных на получение указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации), допускается только при условии исключения из предоставляемой информации сведений об обслуживающем Покупателя Банке.

7.11. При наличии спорных вопросов о возможности разглашения или раскрытия информации Поставщику необходимо получить письменное согласие Покупателя на раскрытие требуемой информации.

7.12. В случае нарушения Поставщиком п.п. 7.9, 7.10, 7.11 настоящего раздела Покупатель вправе потребовать уплату штрафа в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения

Заключительные условия

Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего предоставления оригиналов.

Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до __________г. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 дней до его окончания не уведомит в письменной форме другую сторону о его прекращении.

Приложение.

Налоговая оговорка (Приложение №1).

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

_________________/________________/ _________________/________________/

подпись ФИО подпись ФИО

к Договору поставки

№_______ от «___» __________20__г.

Налоговая оговорка.

Субпоставщики и субподрядчики, привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора (далее – Субпоставщики), выбираются Поставщиком из числа третьих лиц, указанных в Перечне субпоставщиков, который согласовывается Сторонами, и является Приложением № 2 к Договору. Изменения в Перечень субпоставщиков оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

До заключения Договоров с Субпоставщиками, Поставщик должен предоставить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие у Субпоставщиков признаков недобросовестности.

Для проверки надежности привлекаемых Субпоставщиков Поставщик обязуется получить от них и предоставить Покупателю нижеуказанные документы в отношении Субпоставщика:

копию устава;

выписку из ЕГРЮЛ или ее копию;

копии документов, подтверждающих полномочия представителя Субпоставщика;

копию лицензий, если их наличие требуется для поставки Товара и/или выполнения работ и/или оказания услуг, связанных с поставкой Товара;

иные документы, обоснованно запрошенные Покупателем

Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субпоставщиков признаков недобросовестности, а также обеспечить прекращение участия таких Субпоставщиков в исполнении Договора.

В ходе исполнения Договора, Покупатель вправе в любое время уведомить Поставщика в письменном виде с обоснованными причинами о том, что какой-либо Субпоставщик является неприемлемым, в таком случае Поставщик обязан незамедлительно прекратить работать с таким Субпоставщиком для исполнения Договора.

Поставщик обязан обеспечить соответствие Субпоставщиков и привлеченных Субпоставщиками третьих лиц для исполнения Договора требованиям Договора, в том числе указанным в настоящем пункте 1 и несет ответственность за действия и бездействие любого Субпоставщика, его субподрядчиков /субпоставщиков, агентов или сотрудников, как если бы это были действия или бездействие Поставщика.

Настоящим Поставщик заверяет Покупателя, что на дату вступления в силу Договора и в процессе его исполнения:

Поставщик добросовестно соблюдает налоговое законодательство Российской Федерации, включая соблюдение требований ст. 54.1 НК РФ, в том числе, но не ограничиваясь, своевременно и должным образом делать выплаты в бюджет Российской Федерации, предоставлять налоговую отчетность, корректно оформлять счета-фактуры

Поставщик не привлекает к исполнению обязательств по Договору Субпоставщиков, не соответствующих требованиям Договора в том числе, имеющих признаки недобросовестности и не допускает привлечения Субпоставщиками для исполнения Договора третьих лиц, не соответствующих указанным требованиям.

Покупатель полагается на вышеуказанные заверения Поставщика как на обстоятельства, существенные для Покупателя в процессе исполнения Договора. Цена Договора определена Сторонами с учетом того, что все заверения Поставщика, являются и будут являться достоверными и точными.

Стороны договорились, что в соответствии с положениями ст.406.1 ГК РФ событиями, являющимися основаниями для предъявления Покупателем к Поставщику требований о возмещении потерь (каждое такое событие – «Событие возмещения») являются:

отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком, Субпоставщиками или третьими лицами, привлеченными Субпоставщиками для исполнения Договора, непредоставления ими налоговой отчетности, некорректного оформления счетов-фактуры, а так же в случае предъявления налоговым органом претензий, основанных на ст.54.1 НК РФ,

отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Поставщика, Субпоставщиков или третьих лиц, привлеченных Субпоставщиками для исполнения Договора

Покупатель вправе:

• При наступлении События возмещения, описанного в п. 3 (а), потребовать от Поставщика уплатить 120% от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете), выставив соответствующий счет Поставщику с приложением выписки решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС,
• При наступлении События возмещения, описанного в п. 3(б), потребовать от Поставщика уплатить 120% от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа, выставив соответствующий счет Поставщику с приложением выписки решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль,

и Поставщик обязуется в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя, удовлетворить (произвести выплату) Покупателю в полном размере предъявленных им согласно настоящему пункту 4 требований.

Стороны также соглашаются, что если на момент обнаружения Покупателем События возмещения какая-либо часть Цены Договора не была уплачена Покупателем Поставщику, Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить Цену на сумму, подлежащую уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим пунктом 4. При этом, если неуплаченная на момент обнаружения Покупателем События возмещения часть Цены будет меньше, чем сумма, подлежащая уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим пунктом 4, то Поставщик будет обязан возместить Покупателю разницу между данными суммами.

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

_________________/________________/ _________________/________________/

подпись ФИО подпись ФИО