Предмет контракта: Индикаторы для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ ПО «ПОКБ» Цена контракта: 47 459,95 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
Индикаторные полоски Назначение Индикаторы для визуального экспресс-контроля определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства “Пероксидез НУК”, имеющегося у заказчика, с целью контроля приготовления и хранения рабочих растворов. Визуальный контроль проводится на основании сопоставления цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения-соответствие соответствие Комплектация индикаторные полоски; элемент сравнения; инструкция по применению.
18693.28
1168.33
16
Упаковка
2
Индикаторные полоски Назначение Индикаторы для визуального экспресс-контроля определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства “Аминосепт гранди”, имеющегося у заказчика, с целью контроля приготовления и хранения рабочих растворов. Визуальный контроль проводится на основании сопоставления цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения-соответствие соответствие Комплектация индикаторные полоски; элемент сравнения; инструкция по применению.
11683.3
1168.33
10
Упаковка
3
Индикаторные полоски Назначение Индикаторы для визуального экспресс-контроля определения концентрации рабочих растворов хлоросодержащего дезинфицирующего средства, имеющегося у заказчика, с целью контроля приготовления и хранения рабочих растворов. Визуальный контроль проводится на основании сопоставления цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения-соответствие соответствие Комплектация индикаторные полоски; элемент сравнения; инструкция по применению.
4470
745
6
Упаковка
4
Индикаторные полоски Назначение Индикаторы для визуального экспресс-контроля определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства “Пероксидез”, имеющегося у заказчика, с целью контроля приготовления и хранения рабочих растворов. Визуальный контроль проводится на основании сопоставления цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения-соответствие соответствие Комплектация индикаторные полоски; элемент сравнения; инструкция по применению.
5733.35
1146.67
5
Упаковка
5
Индикаторные полоски Назначение Индикаторы для визуального экспресс-контроля определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства “Техноэнзим”, имеющегося у заказчика, с целью контроля приготовления и хранения рабочих растворов. Визуальный контроль проводится на основании сопоставления цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения-соответствие соответствие Комплектация индикаторные полоски; элемент сравнения; инструкция по применению.
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
1. Размер и порядок предоставления обеспечения контракта определяют положения статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.
4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона.
5. В случае, если предложенные участника закупки цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.
6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.
7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
Общие положения
- Способ определения поставщика - аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
- Заказчик –Государственное бюджетное учреждения здравоохранение Псковской области «Псковская областная клиническая больница».
- Участник закупки - любоев утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерацииперечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), за исключением юридического лица, являющегося иностраннымот 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
и в документе «Описание объекта закупки».
- Описание условий контракта приведено в документе «Проект контракта».
- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товаров приведено в документе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».
в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению (далее - «Требования») разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
1. Требования к участникам закупки
1.1. При осуществлении закупки устанавливаются следующиеединые требования к участникам закупки:
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
в соответствии сзаконодательствомв соответствии сзаконодательствомв случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
7) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет вне имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
9) Участник закупки не является иностранным агентом.
10)Отсутствие в предусмотренном Федеральнымзакономчасти 1 статьи 43 Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
(при наличии таких требованийили предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
2. Требования к содержанию и составу заявки на участие
в электронном аукционе
2.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) Информацию и документы об участнике закупки:
или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в)идентификационныйс законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона(если участник закупки является такой организацией);
на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
о) декларация о соответствии участника закупки требованиям,установленным подпунктами 1 - 9, 12 пункта 1.1 раздела 1 «Требований»;
2) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в соответствии счастью 2 статьи 33 Федерального закона и указанным в описании объекта закупки, входящим в состав извещения о проведении электронного аукциона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;
г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
3) информация и документы, определенные в соответствии спунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона: информация и перечень документов указаны в разделе 3 «Требований» (если в извещении об осуществлении закупки, установлены запрет, ограничение, преимущество)о поставке товаров, происходящих из иностранного государства.
2.2. При
описании характеристик предлагаемого к поставке товара
в описании объекта закупки, входящем в состав извещения о проведении электронного аукциона, приводятся в заявке участника закупки в соответствии с порядком указания таких значений, который содержится в открытых источниках информации или регламентирован соответствующими нормативными документами, или установлен непосредственно самим Производителем товара.
с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
в соответствии с Федеральным законом оператору электронной площадки.
2.5. Заявка участника закупки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренныеподпунктами «м» – «р» пункта 1,подпунктами «а» – «в» пункта 2,пунктом 3 части 2.1настоящего раздела «Требований».
Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренныеподпунктом «г» пункта 2 части 2.1настоящего раздела «Требований».
2.6. Информация и документы, предусмотренныеподпунктами «а» - «л» пункта 1 части2.1и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.
2.7. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии счастью 2или2.1 (при наличии таких требованийи предусмотренныеподпунктом «р»пункта 1 части 2.1настоящего раздела «Требований»,в закупке. Такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
2.8. Информация, предусмотреннаяподпунктом «а» пункта 2 части 2.1и предложения участником закупки к поставке товара, обозначенного таким товарным знаком.
3. Предоставление национального режима
при осуществлении закупки
от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1875) положения настоящего раздела «Требований», касающиеся товара российского происхождения, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза.
3.3.Преимущество в отношении товаров российского происхождения.
не указаны в таких приложениях. При этом:
к Постановлению № 1875, применяются положения этого постановления, касающиеся запрета, указанного в пункте 1 этого постановления;
к Постановлению № 1875, применяются положения этого постановления, касающиеся ограничения, указанного в пункте 1 этого постановления;
к включенным в объект закупки товарам, не указанным в приложении № 1 и приложении № 2 к Постановлению № 1 875, применяются положения этого постановления, касающиеся преимущества, указанного в пункте 1 этого постановления.
статьи 43 Федерального закона указывается наименование страны происхождения товара.
на участие в закупке, которым в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 5 статьи 49 Федерального закона присваиваются порядковые номера, имеется заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.
на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к этому постановлению, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.
5) При присвоении в соответствии сподпунктом «б» пункта 1 части 5 статьи 49 Федерального законав закупке, содержащей предложение о поставке товара только российского происхождения, осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта.
впредыдущем пунктев соответствии спредыдущим пунктом снижения ценового предложения либо увеличения ценового предложения.
7) При исполнении контракта допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренныхчастью 7 статьи 95 Федерального закона) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.
3._Проект_контракта_тест_полоски_(товар)
(проект) контракт № ________
Индикаторы для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ ПО «ПОКБ».
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ ПО «ПОКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Панферова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения поставщика путем проведения аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ 2025 г. № __________, на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «___»______ 2025 г. № __________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта 1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке индикаторов для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ ПО «ПОКБ» (код ОКПД2: 20.20.14.000) (далее – Товар) для нужд Заказчика, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту). 1.3. Поставка Товара с разгрузкой с транспортного средства осуществляется в сроки, установленные разделом 3 Контракта, по адресу Заказчика (далее – Место доставки): -Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, ул. Малясова, д. 2, ГБУЗ ПО «ПОКБ», аптечный склад.
Цена Контракта, порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет __________ (_____) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) ___ в сумме __________ (_____) рублей ___ копеек (или указать, что НДС не облагается со ссылкой на соответствующее положение Налогового кодекса Российской Федерации) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). Цена Товара и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом. 2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи. 2.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) по факту поставки Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме (далее - документ о приемке) формируемого Поставщиком посредством единой информационной системы (далее- ЕИС) в сфере закупок с приложением счета, счет-фактуры 1 , товарной накладной на поставленный Товар. 2.5. На всех приложенных документах, указанных в пункте 2.4 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов. 2.6. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном Контрактом. 2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 16 Контракта. 2.8. Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом, удерживаются Заказчиком из сумм, подлежащей оплате Поставщику. 2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 2.10. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения (средства фонда ОМС, средства от приносящей доход деятельности, средства на иные цели). 2.11. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта. 2.12. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара. 2.13. При формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе Заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Поставщик вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе.
Срок (период) и порядок поставки Товара 3.1. Товар Заказчику поставляется партиями с момента заключения Контракта в течение 12 месяцев по заявкам Заказчика. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления Заявки. Заказчик направляет Заявки по мере необходимости в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная выборка товара. 3.2. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 08.00. до 16.00. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и точной дате доставки в письменном виде или посредством факсимильной связи. 3.3.Поставка Товара включает в себя доставку Товара по указанному в Контракте адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы. 3.4. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки, с учетом пункта 3.2 Контракта. 3.5. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств). 3.6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара. 3.7.
Вся упаковка должна иметь следующую маркировку: Наименование Товара: _____________________ Государственный контракт № _______________ Заказчик: (наименование) ___________ Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _________ Получатель: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________ Пункт назначения: _____________ Грузоотправитель: ______________ Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______ Размеры (высота, длина, ширина) _________ Вес брутто _____ кг Вес нетто _____ кг. 3.8.
Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных разделом 4 Контракта, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте. 3.9. Поставщик обязан в период действия Контракта предоставлять Заказчику действующий номер факса (адрес электронной почты) для подачи заявок. В случае смены номера факса (адреса электронной почты) заблаговременно уведомить об этом Заказчика и предоставить другой номер факса (адрес электронной почты) не позднее дня смены номера.
Порядок и срок приемки поставленного Товара, оформление результатов приемки 4.1 Приемка Товара по качеству и количеству, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, осуществляется путем подписания Сторонами документа о приемке, формируемого в ЕИС в сфере закупок 4.1.1. В день доставки Товара по адресу, указанному в пункте 3.3. Контракта, Поставщик формирует с использованием ЕИС в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а»-«г», «е»-«ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. К документу о приемке должен быть приложен счет на оплату, счет-фактура 2 , товарная накладная. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, содержащаяся в документе о приёмке. 4.1.2. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе такого документа в ЕИС в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой размещен Заказчик. 4.1.3. В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие наименований, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в Приложение № 1, № 2 Контракта, являющейся неотъемлемой частью Контракта. 4.1.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. По результатам проведенной экспертизы товара Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 4.2. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.1.2. Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе) на основании изучения документа о приемке и приложенного к нему счета на оплату, счет-фактуры, товарной накладной на поставленный Товар и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.1.4. Контракта, осуществляет одно из следующих действий: а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в сфере закупок документ о приемке; б) формирует с использованием ЕИС в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 4.3. При приёмке Товара приемочной комиссией: 4.3.1. Приемочная комиссия в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 4.1.2. Контракта, на основании изучения документа о приемке и приложенного к нему счет на оплату, счет-фактуры, товарной накладной на поставленный Товар и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.1.4. Контракта: а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС в сфере закупок; б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов. 4.4. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемки в ЕИС в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. 4.5. В случае получения в соответствии с пунктом 4.4. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушений (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом и частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Контракту. В случае отказа Заказчика от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан вывезти Товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае, Заказчик не несет ответственность за сохранение Товара. 4.6. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком. 4.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС в сфере закупок исправленного документа о приемке. 4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. 4.9. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС в сфере закупок.
Качество Товара 5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту). 5.3. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.
Права и обязанности Сторон 6.1. Заказчик обязан: 6.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара. 6.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 6.2. Заказчик вправе: 6.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. 6.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств. 6.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту. 6.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. 6.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта. 6.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки. 6.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 6.2.8. Удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику. 6.3. Поставщик обязан: 6.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом. 6.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные настоящим Контрактом. 6.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре. 6.3.4. Сформировать и направить Заказчику документ о приемке с приложением счет-фактуры, товарной накладной на поставленный Товар, в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом. 6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 6.3.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование. 6.3.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту. 6.3.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности. 6.3.9. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания документа о приемке в ЕИС в сфере закупок Заказчиком. 6.3.10. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом. 6.3.11. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок. 6.3.12. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 6.3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц. 6.4. Поставщик вправе: 6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 6.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10% от цены по которой заключается Контракт, что составляет ______ руб.
7.2. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.
7.2.1. К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке).
7.3. Обеспечение исполнения обязательств Поставщиком по Контракту удерживается Заказчиком в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, неуплаты Поставщиком в соответствии с разделом 8 Контракта начисленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в соответствующем размере неустойки.
7.4. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесение денежных средств на счет, указанный в пункте 7.6 Контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
7.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
7.6. Обеспечение исполнения Контракта в форме денежных средств, передаваемых Заказчику для обеспечения исполнения контракта, в размере, установленном в пункте 7.1. Контракта, на следующий счет:
Факт передачи денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
7.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.8. Независимая гарантия, выданная, в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе должна быть безотзывной и должна содержать:
сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона о контрактной системе случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона о контрактной системе; Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 7.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом. 7.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации о выполнении Поставщиком поставки (ее результатов), исполнении отдельного этапа поставки и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных по Заявкам Заказчика поставок, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, установленные Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе и Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 7.11. Предусмотренное Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара (ее результатов). 7.12. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком денежными средствами, размер денежных средств, на который уменьшается размер обеспечения исполнения Контракта, возвращается на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 15 Контракта, в срок, установленный пунктом 7.7. Контракта с даты получения Заказчиком письменного обращения Поставщика об уменьшении размера обеспечения исполнения Контракта. При этом в случае замены способа обеспечения исполнения Контракта, предоставленного денежными средствами, на предоставление независимой гарантии, денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта, в срок, установленный пунктом 7.7 Контракта с даты получения Заказчиком независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта с учетом уменьшения размера обеспечения Контракта. 7.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом Контракта.
Ответственность Сторон 8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 8.2.1. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правила определения размера штрафа). 8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правила определения размера штрафа, а именно: За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф 1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом): а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки. 8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 8.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности. 8.8. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.10 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 8.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.10. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта 9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12-ти (двенадцати) месяцев с момента заключения, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств. 9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в электронном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту в единой информационной системе (ЕИС). 9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 9.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 9.6. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 9.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях: 9.7.1. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару. 9.7.2. При неоднократном и/или существенным нарушении сроков поставки Товара. 9.7.3. В случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи независимой гарантии соответствующим банком. 9.7.4. В случае, если Поставщик отказывается устранить недостатки, указанные в акте об отказе в приемке поставленного Товара. 9.8. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте. 9.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. 9.9.1. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.9. настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 9.9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое извещение не размещается на официальном сайте. 9.11. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.12.1. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте. 9.12.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 9.12.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.12.2 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае отмены Поставщиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое извещение не размещается на официальном сайте. 9.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 9.15 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту. 10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.
Уведомления 11.1. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда произошли соответствующие изменения, письменно уведомить об этом другую Сторону. 11.2. Все уведомления, сообщения и иная корреспонденция, относящаяся к Контракту, должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон и направлены почтовым отправлением или вручены лично, если иной способ передачи не установлен Контрактом или законодательством Российской Федерации. Срок ответа на корреспонденцию иной Стороны составляет 5 (пять) рабочих дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 11.4. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами. 11.5. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок рассмотрения споров 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. 12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.
Прочие условия 13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон. 13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной и (или) электронной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. 13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.
Приложения к Контракту 14.1 Спецификация (Приложение №1) 14.2 Описание объекта закупки (Приложение №2) 14.3. Форма заявки на поставку товара (Приложение №3)
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.