Тендер - Имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ №298756772

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Расчет_НМЦ_имитаторы_2025 - Посмотреть таблицу с даннымиИмитаторы_проект_ГК_25

Государственный контракт №_____

г. Пермь «___» ___________ 202_ г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний», от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчикуимитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ(далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в срок, установленный Контрактом.

1.2. Наименование, количество, характеристика Товара, образцы Товара, цена за единицу и стоимость Товара, определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.3. В соответствии с условиями Контракта в период гарантийного срока требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Принять поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить этот Товар на указанных в Контракте условиях.

2.2.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком документов о приемке Товара.

2.2.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

2.3.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4. Поставщик обязуется:

2.4.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе с учетом специфики поставляемого Товара и его соответствия обязательным требованиям, установленных Контрактом.

2.4.2. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.4.3. Осуществить безвозмездную замену Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

2.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (_____________) руб. 00 коп., в том числе НДС ___% (без НДС).

3.1.1. Цена настоящего Контракта на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с итоговым протоколом закупочной сессии от ____________________________ № _________________________________.

3.1.2. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон исходя из цены единицы Товара, если по предложению Заказчика объем поставленных Товаров изменен не более чем на 10%.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленных Товаров стороны обязаны пропорционально уменьшить цену Контракта.

3.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Расчет за поставленные Товары производится в форме безналичного денежного расчета средствами, выделяемыми из федерального бюджета, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Товара Заказчиком.

3.6. Обязательства по оплате поставленных товаров считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

4. Сроки, место и порядок поставки товара

4.1. Срок поставки:

4.1.1. Поставщик обязуется произвести поставку Товара с момента заключения Контракта по 30.06.2025г._.

4.2. Место поставки:

4.2.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 125,здание столовой (лит. Е), склад отделения материально-технического и вещевого снабжения ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России.

4.3. Доставка Товара осуществляется за счет средств и сил Поставщика и (или) Представителем Поставщика/ организацией-перевозчиком. Поставщик отгружает Товар в адрес Заказчика автомобильным транспортом / с привлечением транспортной компании с надлежаще оформленными документами на автотранспорт и водителей. Право выбора вида транспорта принадлежит Поставщику. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

4.4. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

4.5. Проверка количества и качества Товара производится Заказчиком при получении Товара от Поставщика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и условий Контракта.

4.5.1. Представитель Поставщика/организация-перевозчик, осуществляющий передачу Товара, должен иметь при себе оригинал доверенности, оформленной в установленном порядке, на представление интересов и (или) иного документа, подтверждающего представление интересов Поставщика при приемке-передаче Товара.

При обнаружении несоответствия Товара, тары (упаковки) условиям Контракта для участия в приемке Товара и составления двустороннего акта Заказчик вправе вызвать представителя иногороднего Поставщика.

4.5.2. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.5.3. Осмотр Товара и проверка его количества, качества и комплектности осуществляется по месту поставки, указанному в п. 4.2. Контракта, в установленном действующим законодательством Российской Федерации стандартами, техническими условиями и иными обязательными для Сторон правилами.

4.5.4. Осмотр и проверку Товара Заказчик осуществляет самостоятельно.

Представитель Поставщика вызывается для осмотра и проверки только в случае обнаружения несоответствия Товара условиям Контракта.

Сроки и порядок вызова представителя Поставщика: уведомление о вызове представителя Поставщика направляется посредством телефонограммы/телеграммы/электронной почты/нарочно/почтой (курьерская почта) не позднее 24 часов.

В уведомлении о вызове должны быть указаны: наименование Товара, даты и номера накладных, даты получения Товара, при недостаче Товара - количество и стоимость недостающего товара, характер недостачи, состояние тары (упаковки), при недостатках в Товаре - их описание, количество Товара с недостатками, состояние тары (упаковки), дата, на которую назначено продолжение проверки Товара, место осуществления проверки.

Если в назначенный срок представитель Поставщика не явится/на следующий день после получения уведомления не направлено иногородним Поставщиком посредством факса/телеграммы/электронной почты/почтой (курьерская почта) сообщение о направлении представителя для участия в проверке Товара, то Заказчик осуществляет осмотр и проверку Товара без представителя Поставщика.

4.5.5. Приемка поставленного Товара, осуществляется Заказчиком в течение10 (десяти) рабочих дней, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Заказчиком в адрес Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.5.6. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

4.5.7. Моментом исполнения Поставщиком обязанностей по поставке (передаче) Товара Заказчику считается дата подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной в месте поставки, указанном в п. 4.2. Контракта. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Если при осмотре и проверке Товара обнаружится его несоответствие условиям Контракта, Заказчик обязан оформить акт и сделать необходимые отметки в накладных.

4.5.8. Стороны подтверждают возможность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации оформление и обмен документами о приемке Товара в форме электронных документов в Единой информационной системе в сфере закупок, подписанных электронной подписью.

4.6. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару документы: счет, товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах, соответственно для Поставщика и Заказчика, с печатью Поставщика, документы, указанные в пунктах 5.2., Контракта и другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае если документы, указанные в пунктах 4.5.1., 4.6., 5.2., Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.8. Заказчик не отказывает в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного Товара и устранено Поставщиком в течение срока установленного для приемки товара, указанного в п. 4.5.5. Контракта.

4.9. В случае несоответствии Товара по качеству (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки, Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения недостатков уведомляет об этом Поставщика.

4.10. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного обращения Заказчика своими силами и за свой счет устраняет недостатки Товара или производит замену Товара, в случае если недопоставка или поставка Товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

4.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

4.12. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в момент получения Товара Заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику.

4.13. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами третьих лиц.

5. Качество товара

5.1. Товар по своим характеристикам должен соответствовать спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1 к Контракту).

5.2. Качество поставляемого Товара должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и подтверждаться необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации, быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями для данного вида товара.

5.4. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

5.5. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.6. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.7. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки Товара Заказчиком.

5.8. Расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока оплачиваются за счет средств Поставщика.

5.9. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

6. Имущественная ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом (этапом), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) руб. 00 коп.

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту Товара.

6.5. Ответственность Поставщика

6.5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренных Контрактом, а также нарушения срока устранения недостатков, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от цены Контракта (этапа), указанной в п. 3.1. Контракта.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) руб. 00 коп.

6.5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за произведенную поставку.

Получатель:

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть УФК по Пермскому краю (ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00)

в Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.7. Поставщик отвечает за своевременную поставку Товара, за количество Товара, за качество и соответствие Товара документам, за своевременную замену некачественного или не соответствующего требованиям Контракта Товара в сроки, установленные Контрактом.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

7. Изменение, расторжение Контракта

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, установленный п. 4.10. Контракта.

7.5.2. Поставки Товара с нарушением условий Контракта о количестве, ассортименте (комплектности) Товара.

7.5.3. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара Поставщиком.

7.5.4. Отказа Поставщика передать заказчику Товар или принадлежности к нему/документы, относящиеся к Товару.

7.5.5. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно, и других подобных недостатков.

7.5.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

7.6.1. Неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты за поставленный Товар.

7.6.2. Неоднократного необоснованного уклонения Заказчика от принятия Товара.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

7.10. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.2. Стороны договорились, что претензия может быть направлена одним из способов: электронной почтой, по адресам электронной почты, указанным в п. 12 Контракта (с последующим предоставлением оригиналов документов), курьерской доставкой, нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «____» ____________ 202_ г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. / Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в ЕАТ Березка и действует по «______» _________________ 202_ г. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. В случае изменения банковских реквизитов, адресов, номеров телефона, иных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме извещать друг друга с указанием новых реквизитов. В части оплаты все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

11.7. Перечисленные ниже документы образуют приложение к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

1. Спецификация на ___л.

12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные

реквизиты Сторон на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту
№ _____ от «____» ____________ 202_г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Поставляемые товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

* Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами РФ, (в.т.ч. ГОСТ) утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и на упаковочной таре. Не допускается к приему товар с видимыми повреждениями, сколами, деформациями, признаками недоброкачественности.

* Товар должен быть новым, без дефектов, ранее не находившимся в эксплуатации, не ранее 2024 года выпуска.

*Гарантийный остаточный срок годности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки Товара Заказчиком.

Итого сумма /прописью/: ___________________________ (прописью) рублей ___ копеек.

Заказчик

_______________ ___________________ /_______________/

М.П.

Поставщик

_______________ ___________________ /_______________/

М.П.