Тендер - Грунт-эмаль BICOAT Anticor 101, 20 кг, желтая №269009484

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

поставка лакокрасочных материалов - грунт-эмали BICOAT Anticor 101 для нужд АО

«МОСГАЗ»

г. Москва

_______

Акционерное общество «МОСГАЗ», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам

Ремезова Николая Александровича , действующего на основании доверенности от

30.12.2023 № 20-03/421 , с одной стороны, и ____________________________,

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

(далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить лакокрасочные материалы - грунт-эмаль BICOAT

Anticor 101 (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее

– Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2024 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Договора).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования: собственные средства.

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара

(партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемкипередачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных

товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта

приемки-передачи товара.

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

2

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): согласно положениям

пунктов 1.6 и 2.2 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.1.1. Поставка Товара осуществляется по Заявкам Заказчика. При отсутствии

потребности в поставке Товара, Заказчик не обязан подавать Заявки и выбирать цену

Договора, указанную в п. 2.1 настоящего Договора.

3.1.2. Подписанием Договора Поставщик предоставляет Заказчику без взимания

дополнительной платы безотзывную оферту на поставку Товара в соответствии с

условиями Договора и Технического задания к нему (в т.ч. согласно срокам,

определяемым соответствующими Заявками Заказчика, а также в соответствии с

порядком формирования стоимости, указанной в Спецификации (Приложение № 3 к

настоящему Договору). Представленная оферта действует в течение общего срока

поставки Товара по Договору .

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет Акт приемки-передачи товара

(партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа

Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с

необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

4

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

6

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

8

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

9

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

настоящего Договора , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

сессии .

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работу, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

10

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

11

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами по 31 августа 2024 года включительно.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

12

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «МОСГАЗ»

Адреса:

ПОСТАВЩИК:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская

____________________________

Федерация, город Москва, Мрузовский

Адреса:

переулок, дом 11, строение 1;

- юридический:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г.Москва, ПЕР.

_________________________________;

МРУЗОВСКИЙ, Дом (Корпус/строение) Д.

- фактический:

11, СТР. 1;

_________________________________;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: пусто;

Телефон:

Адрес электронной почты:

_______________________, Факс:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

____________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8;

Адрес электронной почты:

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________________

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5686;

__;

л/с: undefined;

ИНН: ___________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН: ____________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

Наименование банка: ПАО Банк ВТБ ;

р/с: ______________________________;

Получатель:Акционерное

к/с: ________;

общество «МОСГАЗ»; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК: ___________________;

(Применяется при осуществлении оплаты

Наименование банка:

исполненных обязательств по Договору и

_____________________________;

при оформлении первичных документов

Получатель:_____________;

по исполнению обязательств по договору

Интернет сайт:

(Торг-12, УПД, Счет-фактура и др.)) ;

___________________________________;

Интернет сайт: http://www.mos-gaz.ru/;

_____________________

Заместитель Генерального директора

(ФИО лица, уполномоченного на

по экономике и финансам АО "МОСГАЗ"

подписание Договора)

Н.А. Ремезов

М.П.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

13

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата составления и подписания

Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

Дата подписания

Акта Заказчиком

«__»__________20___г., Москва

Акционерное общество «МОСГАЗ», (указать наименование заказчика) именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ (должность, ФИО),

действующего на основании _______________ , с одной стороны, и

____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице

_________________ (должность, ФИО), действующего на основании

_____________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и

каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: поставил лакокрасочные материалы - грунт-эмаль BICOAT Anticor

101 для нужд АО «МОСГАЗ».

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена за

Сумма

ед. (руб.),

Наименование

(в руб.), в С т р а н а

в т.ч.

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

т.ч. НДС происхождения Качество

НДС

позиции

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

Наименование Ед.изм. Количество Цена за

14

Сумма

Страна

Качество

товарной

позиции

ед.

(в руб.),

(руб.),

в т.ч.

в т.ч.

происхождения

НДС

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

РФ)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

15

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

1

Наименование

товара

Грунт-эмаль

BICOAT Anticor

101, 20 кг, желтая

Характеристики

(каждой строкой)

Производитель

Вес: 20.0 Килограмм ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Внешний вид:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Полуматовый

"ХИМИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ"

Срок годности: 24

Месяц

Условная вязкость по

вискозиметру вз-246 с

диаметром сопла 4 мм

при температуре

(20,0±0,5)°с, не менее:

140 Секунда

Фасовка : Банка

Цвет: RAL 1003

(Желтая)

Массовая доля

нелетучих веществ, не

менее: 45 Процент

Средняя плотность:

1.2 кг/л

Время высыхания до

степени 3 по гост

19007, не более: - при

температуре (20±2) °с:

17

Модель

Количество

Единица

измерения

BICOAT

Anticor 101

560.0

Штука

6 Час

Время высыхания до

степени 3 по гост

19007, не более: - при

температуре (80±2) °с:

0.5 Час

Адгезия по гост 15140,

не более: 1 Балл

Рекомендуемая

толщина одного слоя:

40

Теоретический расход

на однослойное

покрытие: 106 грамм

на метр квадратный (

г/м2)

Рекомендуемое

количество слоев: 2

Термостойкость в

сухой атмосфере: 100

Градус Цельсия

Эластичность пленки

при изгибе не более: 1

Миллиметр

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

18

(

19

Техническое_задание.

Приложение № 1

к Договору № ______________

от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ –

ГРУНТ-ЭМАЛЬ BICOAT ANTICOR 101 ДЛЯ НУЖД АО «МОСГАЗ»

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: поставка лакокрасочных материалов - грунт-эмали BICOAT Anticor 101

для нужд АО «МОСГАЗ» (Товар).

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Спецификация товара).

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: в соответствии

с Приложением № 1 к Техническому заданию (Спецификация товара).

1.4. Место поставки Товара: по всей территории г. Москвы (бульварное кольцо, садовое кольцо,

ТТК), а также на склады АО «МОСГАЗ» по адресам: ул. Лобачевского, д.118, Мрузовский переулок,

д.11, стр. 19.

1.5. Количество Товара: в соответствии с Заявками Заказчика.

Наименование, комплектация, цены и иные характеристики Товара, поставка которых

обеспечивается на основании Заявок, указаны в Спецификации товара (Приложение № 1

к Техническому заданию) и Спецификации Договора (Приложение № 3 к Договору).

1.6. Срок поставки Товара:

Срок подачи Заявок: в течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с даты заключения

Договора.

Срок (период) исполнения договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Срок исполнения договора сторонами по «31» августа 2024 г.

1.6.1. Срок поставки партии Товара по Заявке не может превышать 5 (пяти) календарных дней

с даты получения Поставщиком Заявки.

1.7. Перечень приложений к Техническому заданию:

Приложение № 1 – Спецификация товара.

1.8. Цена Договора

1.8.1. Цена договора, указанная в пункте 2.1 Договора, представляет собой общую стоимость

Товара согласно Спецификации товара (Приложение № 1 к Техническому заданию) поставка

которого может быть затребована Заказчиком в рамках Договора и является предельной.

Окончательная стоимость Договора определяется исходя из стоимости подписанных

Сторонами и исполненных в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического

задания Заявок на поставку Товара. При отсутствии потребности в поставке Товара, Заказчик

не обязан подавать Заявки и выбирать Цену Договора.

2. Стандарт товаров

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем

Техническом задании и Спецификации товара (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска

не ранее 2024 года.

Товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам

безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.

Качество Товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания,

ГОСТ, ТУ, техническим регламентам, сертификату качества фирмы-производителя, а также

требованиям к качеству поставляемого Товара, обычно предъявляемым к Товару подобного рода.

Товар должен поставляться в комплекте с относящейся к нему технической и разрешительной

документацией (технический паспорт, сертификат качества (соответствия ГОСТ, ТУ), выданный

фирмой-производителем, инструкция по эксплуатации на русском языке; документ,

подтверждающий соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации

и возможность применения Товара на территории Российской Федерации, и т.п.), предусмотренной

действующим законодательством Российской Федерации, а также иной документацией,

необходимой для Товара в случае ее указания в Заявке, полностью прошедшим таможенное

оформление в режиме «выпуск для внутреннего потребления» (для Товара иностранного

производства) и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

2.2. Требования к поставке Товара

2.2.1. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня

с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной

почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона,

номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Договора «Адреса,

реквизиты и подписи Сторон». Об изменении контактной информации ответственного лица

Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения

таких изменений.

2.2.2. Поставка Товара осуществляется партиями. На поставку каждой партии Товара Заказчик

оформляет Заявку, в которой указывается наименование, количество и ассортимент поставляемого

Товара, а также адрес доставки.

2.2.3. Заявки оформляются Заказчиком в зависимости от своей потребности в поставляемом

Товаре.

2.2.4. Заявки направляются Заказчиком в течение рабочего дня с 8.00 до 16.45 по электронной

почте Поставщика, указанной в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора,

за подписью ответственного лица.

2.2.5. Заявка должна быть принята Поставщиком к исполнению в течение 1 (одного)

календарного дня с даты ее направления Заказчиком.

Принятие соответствующей Заявки к исполнению подтверждается ответом. Ответом считается

направление Поставщиком полученной Заявки в адрес Заказчика по электронной почте

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с проставлением подписи, расшифровки подписи (Ф. И. О.), даты

и должности уполномоченного представителя Поставщика, принявшего Заявку, а также печати

Поставщика.

В случае непредставления ответа в указанный срок Заявка считается принятой Поставщиком

и подлежит исполнению в сроки, определяемые согласно пункту 1.6.1 настоящего Технического

задания.

2.2.6. При направлении ответа Поставщик должен указать конкретную дату поставки партии

Товара в Заявке, исходя из срока, указанного в пункте 1.6.1 настоящего Технического задания.

2.2.7. Поставщик не вправе отказаться от Заявки, направленной Заказчиком в соответствии

с положениями настоящего Технического задания. За нарушение срока направления ответа

на Заявку Поставщик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти

тысяч) рублей, за каждый факт нарушения. Требование по оплате штрафа не лишает Заказчика права

заявить неустойку по просрочке исполнения обязательств согласно условиям Договора.

2.3. Порядок сдачи-приемки

2.3.1. Передача Товара оформляется подписанием Сторонами или их уполномоченными

представителями Акта приемки-передачи товара.

2.3.2. Право собственности (в т.ч. риск случайной гибели или случайного повреждения) Товара

переходит на Заказчика с момента передачи товара и подписания Акта приемки-передачи товара.

2.3.3. Товар считается поставленным комплектно при условии передачи Поставщиком Товара,

комплекта документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Технического задания.

2.3.4. При отсутствии документов, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Технического задания,

Заказчик вправе не принимать поставленный Товар.

2.3.5. Товар передается Заказчику в состоянии согласно ГОСТ, ТУ, сертификату качества

фирмы-производителя или иным обязательным требованиям, а в случае, если Стороны согласовали

дополнительные требования – с соблюдением таких требований.

2.3.6. Наименование, количество и ассортимент партии Товара должны соответствовать

наименованию, количеству и ассортименту, указанному в Заявке Заказчика на поставку Товара

согласно Приложению № 1 к Техническому заданию. Поставщик обязан обеспечить передачу

Товара Заказчику с участием представителя Поставщика, надлежащим образом уполномоченного

подписывать документы о приемке.

2.3.7. Заказчик обязан принять поставленный со всеми необходимыми документами Товар,

соответствующий условиям Договора и настоящего Технического задания, в порядке,

предусмотренном статьей 4 Договора.

2.3.8. При приемке Товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 Договора, Заказчик

осуществляет проверку количества тарных мест и проверку качества Товара путем визуального

осмотра целостности тары (упаковки) или отсутствия видимых дефектов (в случае,

если поставляемый Товар по своему характеру не требует затаривания и упаковки).

2.3.9. Подписание Сторонами согласно статье 4 Договора Акта приемки-передачи товара

и отчетных документов не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение условий

по количеству (внутритарному), качеству, ассортименту, комплектности Товара, которые не могли

быть обнаружены при проверке Товара в соответствии с пунктом 2.3.8 настоящего Технического

задания.

2.3.10. Заказчик вправе предъявить претензии по количеству, качеству, ассортименту

и комплектности Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания

Сторонами Акта приемки-передачи товара. При несоответствии переданного Товара условиям

Договора и Технического задания, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика

для оформления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке

товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2). Уведомление о вызове направляется любым доступным

способом связи, в том числе по факсу, телефону. Представитель Поставщика должен явиться в срок,

указанный в уведомлении о вызове. В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный

в уведомлении о вызове, Заказчик в одностороннем порядке оформляет Акт, который будет являться

основанием для предъявления претензии Поставщику.

2.3.11. В случае выявления и оформления несоответствия Товара требованиям Договора

и настоящего Технического задания о качестве, количестве, ассортименте, комплектности, а также

иным требованиям, Заказчик вправе заявить Поставщику требования, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.

2.3.12. При обнаружении недопоставки (количества, комплектности, ассортимента) Товара

Поставщик обязан передать Заказчику недостающий Товар в течение 2 (двух) рабочих дней

с момента подписания Сторонами Акта об установленном расхождении по количеству и качеству

при приемке товарно-материальных ценностей (ТОРГ-2), а в случае подписания Заказчиком

Акта в одностороннем порядке – с момента получения претензии.

2.3.13. При обнаружении дефектов Товара (упаковки Товара) Поставщик заменяет такой Товар

(часть Товара) на качественный в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами

Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных

ценностей (ТОРГ-2), а в случае подписания Заказчиком Акта в одностороннем порядке – с момента

получения претензии.

2.3.14. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара, поставкой недостающего

количества Товара или его доукомплектования, осуществляются силами и за счет средств

Поставщика (без увеличения стоимости, установленной пунктом 2.1 Договора).

2.4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке

Товара:

2.4.1. В соответствии с положениями пункта 4.9 Договора Поставщик в день поставки

соответствующей партии Товара предоставляет Заказчику Акт приемки-передачи товара.

К Акту приемки-передачи товара должны быть приложены следующие отчетные документы:

–

товарная накладная (ТОРГ-12);

–

товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т);

–

счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы

и не являющихся плательщиками НДС);

–

счет на оплату стоимости поставленного Товара.

Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов универсальный

передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

2.5. Меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований

2.5.1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

обеспечения безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки и минимизации рисков

остановки производства работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,

Стороны согласовали следующий порядок исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

2.5.2. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований действующего

законодательства Российской Федерации и города Москвы в сфере санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, в том числе, в установленных законодательством случаях, обеспечить

проведение работниками профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.5.3. Допуск работников Поставщика или привлекаемых им третьих лиц на территорию

объектов АО «МОСГАЗ» и/или мест производства работ/оказания услуг при исполнении

обязательств по Договору осуществляется при наличии QR-кода (в случаях, установленных

действующим нормативным регулированием), оформленного в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и города Москвы, и паспорта лица, подтверждающего

его личность.

Поставщик обязуется предварительно направить Заказчику список своих работников

или привлекаемых им третьих лиц, соответствующих требованиям настоящего пункта.

2.5.4. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение работниками и привлекаемыми

им третьими лицами требований действующего законодательства Российской Федерации и города

Москвы, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека при исполнении обязательств в соответствии с условиями настоящего Технического

задания в части использования средств индивидуальной защиты (маски и/или респираторы,

перчатки), соблюдения социальной дистанции, измерения температуры, принятия иных

профилактических мер.

2.5.5. Несоблюдение Поставщиком и/или привлечёнными третьими лицами, требований,

указанных в настоящем разделе Технического задания, является существенным нарушением

условий Договора и дает Заказчику право:

 не допускать работников и/или третьих лиц к исполнению обязательств и/или отстранить

их от исполнения Договора, удалив соответствующее лицо с территории объектов АО «МОСГАЗ»

и/или мест производства работ/оказания услуг (в т.ч. путем блокировки допуска);

 требовать уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора за каждый факт (в отношении

каждого работника Поставщика и/или привлеченного им третьего лица);

 требовать компенсации любых убытков, которые возникнут у Заказчика в связи

с нарушением требований настоящего раздела Технического задания;

 приостановить исполнение Договора до устранения выявленных нарушений, а также

отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения

Поставщику каких-либо убытков либо потерь, связанных с таким отказом или приостановкой.

2.6. Иные условия

В случае наличия противоречий между положениями настоящего Технического задания

и Договора, положения Технического задания имеют приоритетную силу.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых прав и притязаний со стороны

третьих лиц, в том числе не обременен залогом, не состоит под арестом и не является объектом

договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

3.3. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи

Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в том числе,

возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение Товара у другого поставщика,

возместить упущенную выгоду и т.д.

3.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской

Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим

условиям производителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Технического задания.

3.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 (двадцати

четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара. Если производителем Товара

установлены гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар,

то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока,

установленного производителем Товара.

3.6. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара в течение

всего гарантийного срока. На весь поставляемый Товар должны распространяться гарантийные

обязательства фирмы-производителя.

4. Требования к безопасности Товара

Поставщик гарантирует безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими

стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, предусмотренными требованиями

законодательства Российской Федерации.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Товар передается Заказчику в стандартной комплектации согласно технической

документации фирмы-производителя.

Комплектность Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, сертификату качества

фирмы-производителя, а также требованиям к комплектности поставляемого Товара, обычно

предъявляемым к Товару подобного рода.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный

товар – международным стандартам упаковки.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил

дорожного движения Российской Федерации».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и г. Москвы, технические нормы

и правила, регламентирующие поставку Товара, являющегося объектом закупки.

Приложение № 1

к Техническому заданию

№

п/п

Наименование товара

1

Грунт-эмаль BICOAT Anticor 101,

20 кг, желтая

Модель: BICOAT Anticor 101

Производитель: ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ХИМИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ"

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Технические характеристики

Цвет: RAL 1003 (Желтая)

Адгезия по гост 15140, не более: 1 балл

Вес: 20 кг

Внешний вид: Полуматовый

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007, не более: - при

температуре (80±2) °с: 0.5 ч

Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007, не более: - при

температуре (20±2) °с - 6 ч

Массовая доля нелетучих веществ, не менее: 45 %

Рекомендуемая толщина одного слоя: 40

Рекомендуемое количество слоев: 2

Средняя плотность: 1.2 кг/л

Срок годности: 24 мес

Теоретический расход на однослойное покрытие: 106 грамм на метр

квадратный (г/м2)

Термостойкость в сухой атмосфере: 100 [0*]С

Условная вязкость по вискозиметру вз-246 с диаметром сопла 4 мм при

температуре (20,0±0,5)°с, не менее: 140 с

Фасовка: Банка

Эластичность пленки при изгибе не более: 1 мм

Страна

происхождения

товара

Россия

Ед.

изм.

Общее

кол-во

шт

560