Тендер - ГОТОВЫЕ РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ №307914763

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка промывающих растворов для биохимического анализатора Miura

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Научно-практический центр

медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой, именуемый(ое) в

дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Ивановой Е.В., действующего

на основании доверенности от 27.12.2024 г. № 47, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить промывающие растворы для биохимического

анализатора Miura (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в

Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой

частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к

Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

3

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

6

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

8

обязательств, предусмотренных Контрактом

Поставщиком.

и фактически исполненных

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

9

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

11

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами по 31.10.2025 г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

13

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы Научно-практический

центр медико-социальной реабилитации

инвалидов имени Л.И.Швецовой

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Лодочная, дом 15, корпус 2;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

улица Лодочная, дом 15, корпус 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: (499)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1049;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО // УФК по г. Москве г. Москва;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБУ НПЦ МСР имени Л.И.

Швецовой л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Интернет сайт: www.cmir.info;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

-Интернет сайт:

___________________________________;

Заместитель директора

ГБУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

__________________/Е.В. Иванова/

14

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

1

2

Наименование товара

Раствор соляной

кислоты 2%,

высокоочищенный,

250 мл, №9853

Характеристики

(каждой строкой)

Производитель

Назначение

АО "ВЕКТОРреактива: Для

БЕСТ"

промывки системы

биохимического

анализатора

Диапазон

температуры

хранения: 2-25

Градус Цельсия

Фасовка: 250

миллилитр

Каталожный

номер: 9853

Раствор Тритона Х-100

Назначение

АО "ВЕКТОР0,2%,

реактива: Для

БЕСТ"

высокоочищенный,

промывки системы

250 мл, №9851

биохимического

анализатора

Каталожный

16

Модель

Количество

Единица

измерения

Раствор соляной

кислоты 2%,

высокоочищенный,

250 мл

31.0

Флакон

Раствор Тритона Х-100

0,2%,

высокоочищенный,

250 мл

2.0

Флакон

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

Сумма,

руб (в

т.ч.

НДС)

номер: 9851

Фасовка: 250

миллилитр

Диапазон

температуры

хранения: 2-25

Градус Цельсия

3

Раствор Экстрана 15%

Назначение

АО "ВЕКТОР(очищающий раствор),

реактива: Для

БЕСТ"

высокоочищенный,

промывки системы

250 мл, №9852

биохимического

анализатора

Каталожный

номер: 9852

Диапазон

температуры

хранения: 2-25

Градус Цельсия

Фасовка: 250

миллилитр

Заказчик:

____________ /Е.В. Иванова/

М.П.

Раствор Экстрана 15%,

высокоочищенный,

250 мл

Поставщик:

_______________ / ____________

М.П.

17

2.0

Флакон

Техническое_задание_(растворы)_КС

Приложение № 1 к Контракту

№ _________________________

от «___» ______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка промывающих растворов для биохимического анализатора Miura

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка промывающих растворов для биохимического анализатора Miura.

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.26.04.05

- ТОВАРЫ/ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ/РЕАГЕНТЫ СЛОЖНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИЛИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ/ГОТОВЫЕ РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

1.3 Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Лодочная, д. 15, корп. 2.

1.4 Количество товара: в соответствии с Приложением № 1 «Перечень объектов закупки» к

настоящему Техническому заданию.

1.5 Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:30 до 15:30 часов

(время московское) в заранее согласованное с Заказчиком время.

1.6 Приложения к Техническому заданию: Приложение № 1 – «Перечень объектов закупки».

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку промывающих растворов для биохимического

анализатора Miura (далее – товары), перечисленных в Приложении № 1 «Перечень объектов

закупки» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных

Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов,

указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Товары должны соответствовать требованиям безопасности, функциональным, техническим и

качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и установленным

производителями товаров, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего

Технического задания, или иных технологических документов, в которых показатели качества

должны быть определены не ниже, чем в актах, содержащихся в указанном разделе.

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо с указанием предоставляемых

ему полномочий, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в

электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи

«Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица

Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения

таких изменений.

2.4 Поставка товаров осуществляется:

- единовременно в срок и время, согласованные Поставщиком с Заказчиком не позднее чем за 1

(один) рабочий день до даты фактической поставки товаров, в количестве и ассортименте,

указанными в Приложении № 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому

заданию, по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Технического задания.

2.5 Поставка товаров осуществляется Поставщиком с соблюдением правил внутреннего

распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних приказов, положений и

инструкций Заказчика, установленных на территории по адресу поставки товаров.

2.6 Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с

Приложением № 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и

условиями Контракта, а также согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.12, 6.13

настоящего Технического задания.

2.7 Не допускается поставка товаров, имеющих механические и иные виды повреждений и (или)

условия хранения которых были нарушены.

2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки товаров, поставляемых с нарушением условий,

предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.9 Хранение, погрузка, транспортирование, разгрузка товаров осуществляются Поставщиком

своими силами и (или) за свой счет в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.9,

6.14, 6.16 настоящего Технического задания.

2.10 Ответственность за все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товаров,

вызванных нарушением упаковки или при транспортировке поставляемых товаров до приемки

товаров Заказчиком, несет Поставщик.

2.11 В соответствии с требованиями Контракта, Поставщик предоставляет Заказчику отчетную

документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной

документации должен включать:

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и

производителя товара;

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации);

- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- оригиналы документов, относящиеся к товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);

- свидетельство о государственной регистрации (при необходимости);

- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями актов,

указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на товары должен быть не менее срока, установленного

производителем товаров, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товаров,

или в соответствии с гарантийным талоном производителя. В случае если производитель не

установил срок гарантии качества товаров, то Поставщик предоставляет свои гарантийные

обязательства на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания уполномоченными

представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке. Гарантийные

обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате

действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.2 Качество поставляемых товаров должно соответствовать установленным в Российской

Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям

производителей поставляемого товара в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.3, 6.5,

6.6, 6.7 настоящего Технического задания.

4 Требования к безопасности товаров

4.1 Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с

требованиями акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания. Соответствие

качества и безопасности товаров должно быть подтверждено следующими документами:

- паспортом качества товара (при необходимости);

- паспортом безопасности товара (при необходимости);

- сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (для продукции, включенной в

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.2 Товары должны соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим

характеристикам согласно актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

4.3 Упаковка товаров должна соответствовать требованиям безопасности согласно актам,

указанным в пунктах 6.2, 6.3, 6.14 настоящего Технического задания.

4.4 Хранение и транспортирование товаров должно осуществляться Поставщиком с учетом

требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией и актами,

указанными в пунктах 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.10 настоящего Технического задания.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям, предъявляемым к

упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара –

международным стандартам упаковки с учетом требований Приложения № 1 «Перечень объектов

закупки» к настоящему Техническому заданию, а также в соответствии с актами, указанными в

пунктах 6.2, 6.4, 6.5, 6.11, 6.14 настоящего Технического задания.

5.2 К каждой упаковке с товаром должна быть приложена опись с указанием наименования и

количества содержащегося в упаковке товара.

5.3 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть указана или

продублирована на русском языке.

5.4 Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки

должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к

конкретному производителю товара.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в

Евразийском экономическом союзе".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.3 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).

6.5 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования" (введен

в действие Приказом Ростехрегулирования от 12.08.2008 N 164-ст).

6.6 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Реактивы. Методы приготовления

вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе" (введен в действие Приказом

Росстандарта от 15.11.2016 N 1688-ст).

6.7 "ГОСТ 4919.2-2016. Межгосударственный стандарт. Реактивы и особо чистые вещества.

Методы приготовления буферных растворов" (введен в действие Приказом Росстандарта от

15.11.2016 N 1689-ст).

6.8 Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при

использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке,

стирке, обеззараживании и дезактивации".

6.9 Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок

грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного

движения Российской Федерации".

6.10 Приказ Минтранса России от 30.04.2021 N 145 "Об утверждении Правил обеспечения

безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом".

6.11 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка

химической продукции. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от

18.07.2022 N 640-ст).

6.12 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от

15.06.1965 N П-6).

6.13 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от

25.04.1966 N П-7).

6.14 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Реактивы и особо чистые вещества. Правила

приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" (утв.

Постановлением Госстандарта СССР от 23.11.1973 N 2567).

6.15 "ГОСТ 12.1.007-76*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов

безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв.

Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579).

6.16 "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования

безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).

6.17 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от

14.06.1991 N 875).

Приложение № 1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

№

п/п

Наименование, фасовка

Единица

измерения

Колво

Срок годности

1

Раствор Тритона Х-100 0,2%,

высокоочищенный, 250 мл, № 9851

Производитель: АО "ВЕКТОР-БЕСТ"

Страна происхождения: РОССИЯ

флакон

2

год выпуска не ранее 2025 г.

2

Раствор Экстрана 15% (очищающий

раствор), высокоочищенный, 250 мл,

№ 9852

Производитель: АО "ВЕКТОР-БЕСТ"

Страна происхождения: РОССИЯ

флакон

2

год выпуска не ранее 2025 г.

3

Раствор соляной кислоты 2%,

высокоочищенный, 250 мл, № 9853

Производитель: АО "ВЕКТОР-БЕСТ"

Страна происхождения: РОССИЯ

флакон

31

год выпуска не ранее 2025 г.

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор на поставку промывающих растворов для биохимического анализатора

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика промывающие растворы для биохимического анализатора Miura в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и подтверждается документацией, цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.

Условия оплаты и ценообразования по контракту

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Условия поставки товаров и приемки

Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.

Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.

Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.

Требования к маркировке и упаковке товара

Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы.

Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Поставщик обязан представить отчетные документы и убрать упаковку в установленные сроки.

Процедура приемки товаров и услуг

Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.

Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.

Процедура устранения недостатков и приемки товаров

Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет запросы на предоставление дополнительных сведений.

Условия приемки и оплаты товаров

Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении замечаний и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.

Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.

Обязанности сторон по контролю и приемке товаров

Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий.

Условия приемки товаров и обязанности поставщика

Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан своевременно поставлять товары, предоставляя необходимые документы.

Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар

Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.

Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик обязуется заменить товар с аналогичным гарантийным сроком при обнаружении недостатков в период гарантии и несет ответственность за качество товара, его безопасность и соответствие законодательству РФ, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в связи с его использованием.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.

Условия начисления штрафов и пени

В соответствии с условиями контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.

Условия ответственности сторон по договору

Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Условия расторжения контракта по инициативе заказчика

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара

Основания для расторжения контракта

В представленном фрагменте изложены условия для расторжения контракта, включая нарушения со стороны Поставщика запрета, установленного правительственным постановлением, а также основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и оплаты поставок

Условия расторжения и форс-мажора

Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.

В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Порядок подачи и рассмотрения претензий

Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней.

При

Условия изменения и дополнения контракта

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта могут осуществлять поставку товаров в рамках претензионной работы, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, его изменение и дополнение допускаются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в ЕАИСТ, а уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий получения.

Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ и приложения к контракту

Согласно представленному фрагменту, стороны руководствуются законодательством РФ и нормативными актами Москвы, а также обязаны зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.

Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"

Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.

Условия доступа к АИС и реквизиты сторон

Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно.

В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика, а также указано, что информация о Поставщике

Реквизиты и контактная информация поставщика

СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, условия поставки и характеристики товаров, включая очищающий раствор Экстрана 15% и соляной кислоты 2%, предназначенных для промывки системы биохимического анализатора.

Условия хранения и упаковка химических реагентов

Краткая суммаризация: АО "Вектор-Бест" предлагает растворы соляной кислоты 2% и Тритона Х-100 0,2% в фасовке 250 мл, предназначенные для использования в биохимических анализаторах, с указанием каталожных номеров и условий хранения.