Тендер - Гипохлорит натрия №284289310

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Гипохлорит_натрия.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.11.2024 по 22.11.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Содержание документации

Инструкция участникам закупки;

Информационная карта;

Техническое задание (Описание объекта закупки, условия исполнения договора);

Проект договора.

I . Инструкция участникам закупки.

Раздел Общие положения

Запрос котировок в электронной форме.

1.1. Запрос котировок в электронной форме - способ закупки, при котором победителем признается участник конкурентной закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора и проводится на электронной площадке.

1.2. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

1.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

1) Предложение участника конкурентной закупки о цене договора;

2) Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника конкурентной закупки:

а) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в отношении, которого в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (в случае, если участник закупки предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в извещении) на условиях, предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию, предусмотренную документацией о конкурентной закупке

2. Требования к участникам закупки.

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

2.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;

3) Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

4) Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника;

5) Отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

6) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) Заказчика или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

2.3. К участникам закупки не допускается установление требований дискриминационного характера.

2.4. Заказчик вправе предусмотреть требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указывается в проекте договора и в документации о закупке.

2.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) Уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) Не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.6. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.7. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки:

- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора;

- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;

- наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

- наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

- наличие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

- иные требования, не противоречащие закону.

2.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

2.9. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

3. Подготовка к проведению закупочных процедур.

3.1. В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом.

3.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

3.3. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения:

1) Способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный положением о закупке способ);

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

8) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

9) Иные сведения, необходимые заказчику для проведения процедуры закупки.

3.4. В документации о закупке должны быть указаны сведения, в том числе:

1) Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

8) Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов,

представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

13) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

14) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

15) Описание предмета закупки;

16) Иные сведения, необходимые заказчику для проведения процедуры закупки.

3.5. Заказчик вправе внести дополнительные сведения в документацию о закупке, если возникла такая необходимость для более четкого формулирования предмета закупки и(или) иной информации.

3.6. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4. Официальные и дополнительные источники размещения информации о проведении закупочных процедур.

• Официально размещенной считается информация, размещенная в ЕИС.
• Информация может быть размещена в дополнительных источниках.
• Информация в дополнительных источниках не может быть размещена ранее, чем информация в официальных источниках.
• В случае если, процедура закупок проходит через электронную торговую площадку (ЭТП), в ЕИС указывается ссылка на электронную торговую площадку, на которой размещается информация о проведении процедур закупок.
• При размещении информации в дополнительных источниках, дается ссылка на источник, в котором делается официальное размещение.

Требования к проведению закупочных процедур.

Информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о закупке, а также документации о ней.

Извещение о закупке, документация, изменения извещения /документации должны быть доступны пользователям на ЭТП без прохождения аккредитации.

При проведении конкурентной закупки обеспечивается соперничество участников конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на предлагаемых в заявках на участие, окончательных предложениях таких участников условиях исполнения договора, касающихся в том числе цены договора, расходов, связанных с эксплуатацией и ремонтом товаров, использованием результатов работ (далее - ценовое предложение), либо только в отношении предлагаемого ими ценового предложения.

5.4. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

• Любой участник конкурентной закупки не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. При проведении конкурентной закупки в электронной форме, участник размещает запрос о даче разъяснений положений документации о закупке на электронной площадке.
• В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик размещает в единой информационной системе или на торговой площадке разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
• Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия договора, заключенного по результатам конкурентной закупки.
• Заказчик вправе отменить конкурентную закупку в полном объеме, либо по одному и более лоту до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. А в случаях проведения не торговой процедуры в любое время до момента определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
• Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
• По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
• Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу такой заявки, которая указана в документации о конкурентной закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
• Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурентной закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

Признание закупки несостоявшейся, последствия признания закупочных процедур несостоявшимися.

• В случае если в срок, установленный документацией, поступила одна заявка или один конверт с заявкой, конкурс (конкурс в электронной форме) считается несостоявшимся на основании норм часть 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• В случае если в срок, установленный документацией, поступила одна заявка или один конверт с заявкой, аукцион (аукцион в электронной форме) считается.
• В случае если в срок, установленный документацией, не поступил ни один конверт с заявкой, торги считаются несостоявшимся.
• В случае если в установленный документацией срок поступила одна заявка или один конверт с заявкой, не поступил ни один конверт с заявкой, закупки, отличные от торгов, считаются несостоявшимся.
• В случае если только один участник закупки, из подавших заявку на участие в торгах/закупках отличных от торгов, признан участником соответствующей процедуры, торги/закупки отличные от торгов считаются несостоявшимся.
• В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок соответствующей требованиям извещения и документации признана одна заявка, аукцион признается несостоявшимся, а организатору открывается доступ ко второй части заявок.
• В случае если ни один участник закупки, из подавших заявку на участие в торгах/закупках отличных от торгов, не признан участником соответствующей процедуры, торги/закупки отличные от торгов считаются несостоявшимся.
• В случае если в аукционе участвовал один участник, аукцион (аукцион в электронной форме) признается несостоявшимся на основании норм части 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Если при проведении закупок отличных от торгов было реализовано право отказа от заключения договора, процедура признается несостоявшейся.
• Если после проведения пост квалификации право дальнейшего участия в процедуре осталось только у одного участника, либо такое право не подтвердил ни один из участников, процедура признается несостоявшейся.
• По результатам несостоявшейся закупки могут быть приняты следующие решения:

о закупке у единственного поставщика – в случае, если проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на проведение процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению круга участников закупки);

о закупке у единственного поставщика – в случае, если предоставленная заявка и участник, подавший ее, соответствуют требованиям извещения, документации;

о проведении повторной закупки.

• Если при проведении торгов, только один участник закупки соответствует требованиям извещения, документации, заявка такого участника соответствует требованиям извещения и документации и принято решение о заключении договора с таким участником, организатором составляется протокол о результатах закупки.
• Протокол о результатах закупки при проведении торгов подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупки.
• Протокол о результатах закупки при проведении процедур отличных от торгов подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурентной закупки.
• Протокол, составленный в ходе конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурентной закупки и должен содержать следующие сведения:

1) Дата подписания протокола;

2) Количество поданных на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;

3) Предлагаемые в заявках участников конкурентной закупки условия исполнения договора (краткое описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора);

4) Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в конкурентной закупке, которые отклонены;

б) причин отклонения каждой заявки на участие в конкурентной закупке с указанием положений документации о конкурентной закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

в) итогового решения всех членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок о допуске либо об отклонении каждой заявки на участие в конкурентной закупке с обоснованием причин отклонения каждой такой заявки, в том числе с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка на участие в конкурентной закупке, положений заявки на участие в конкурентной закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок);

5) результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке с указанием итогового решения всех членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок о соответствии заявки на участие в конкурентной закупке требованиям документации о конкурентной закупке, а также о присвоении заявкам на участие в конкурентной закупке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) информацию о принятом решении об уточнении функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости в таком уточнении (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрено такое уточнение);

7) Причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (при необходимости);

8) Иные сведения, предусмотренные положением о закупке (при необходимости).

• • Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее также - итоговый протокол), подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению конкурентных закупок и должен содержать следующие сведения:

1) Дата подписания протокола;

2) Количество поданных на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки;

3) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника конкурентной закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам конкурентной закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника конкурентной закупки, с которым заключается договор;

4) Порядковые номера заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений участников конкурентной закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников конкурентной закупки. Заявке на участие в конкурентной закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурентной закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурентной закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (если документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на последнем этапе проведения конкурентной закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в конкурентной закупке, которые отклонены;

б) причин отклонения каждой заявки на участие в конкурентной закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует такая заявка;

в) итогового решения всех членов комиссии по проведению конкурентных закупок о допуске либо об отклонении каждой заявки на участие в конкурентной закупке с обоснованием причин отклонения каждой такой заявки, в том числе с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в конкурентной закупке, положений заявки на участие в конкурентной закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

6) результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений (если документацией о конкурентной закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению конкурентных закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурентной закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) Причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (при необходимости);

8) Иные сведения, предусмотренные положением о закупке (при необходимости).

Особенности заключения договоров по итогам закупочных процедур и их исполнение.

Выбор победителя процедуры закупок за исключением процедуры аукциона осуществляется закупочной комиссией/конкурсной комиссией в соответствии с извещением, документацией, заявкой участника.

Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществленных в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно Закона 223-ФЗ), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с Закона 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций

Договор по результатам конкурентной закупки, закрытой конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Закона 223-ФЗ заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке или приглашением принять участие в закрытой конкурентной закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам конкурентной закупки, закрытой конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии Закона 223-ФЗ за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. Порядок отказа заказчика от заключения договора по результатам конкурентной закупки, закрытой конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Закона 223-ФЗ, а также последствия принятия такого решения устанавливаются Правительством Российской Федерации положением заказчика.

В случае, если победитель уклонился/отказался от подписания договора, нарушил иные условия извещения, документации, договор может быть заключен с участником, заявке которого присвоено следующее за победителем место по степени предпочтительности по результатам ран жировки, а последствия таких действий для победителя оговариваются в документации.

Победитель/участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора, если:

не предоставил обеспечение исполнения обязательств, связанных с исполнением договора в сроки, установленные документацией;

договор не подписан таким лицом в сроки и порядке, установленном документацией;

не предоставлены документы, необходимые для заключения договора;

нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения договора.

7.6. К участнику, с которым заключается договор по результатам закупки, предъявляются такие же требования, что и к победителю.

• Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
• Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.
• Дополнительные соглашения к договорам об изменении условий договора, заключённого по результатам закупочных процедур должны быть обоснованы объективными причинами и направленны исключительно на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.
• . Договор по результатам закупки может быть заключен через ЭТП, если иное не установлено документацией.
• Заказчик имеет право установить в договоре (проекте договора при проведении конкурентной закупки) условие о пролонгации договора (продление сроков его действия) и условия, на основании которых такой договор может быть пролонгированным.
• Заказчик имеет право заключать рамочные договора, как по итогам конкурентных способов закупки, так и при заключении договора с единственным поставщиком.
• Заказчик обязан отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор с поставщиком, в случаях:

- несоответствия такого поставщика требованиям, установленным в документации о закупки;

- предоставления таким поставщиком недостоверных сведений в заявке на участие в закупочной процедуре.

7.14. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора по результатам не торговых процедур (запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика) в случае, если на момент заключения договора у заказчика отпала необходимость в товарах, работах или услугах, или произошло снижение финансирования.

• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, закрытой конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика, если это предусмотрено договором, по основаниям, предусмотренным ГК Российской Федерации.
• В случае расторжение договора в одностороннем порядке, в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, Заказчик предоставляет в течение 10 дней документы в ФАС на включение поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков.

Преддоговорные переговоры.

Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем или Заказчиком и участником, с которым заключается договор, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, извещении, документации, заявке победителя/участника с которым заключается договор.

Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя/ участника с которым заключается договор, запрещаются.

9. Условия отстранения от участия в торговой процедуре.

9.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

1) Проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

2) Приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

3) Наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;

4) Непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) Несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

6) Несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке.

9.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в текущем разделе, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в котором включается следующая информация:

1) Сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) Фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН/ ОГРНИП, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;

4) Основание для отстранения;

5) Обстоятельства выявления факта;

6) Сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт, являющийся основанием для отклонения участника;

7) Решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.

10. Переторжка

10.1. При проведении конкурентных процедур заказчик вправе объявить в документации, о том, что он предоставит Участникам возможность повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной указанной в заявке цены, при обязательном условии сохранения остальных условий заявки без изменений.

10.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено документацией о закупке. Решение о проведении процедуры переторжки, а также сроках и форме ее проведения указывается в документации.

10.3. В случае если цены, заявленные Участниками в их заявках, по мнению комиссии соответствуют среднерыночным, переторжка может не проводиться.

10.4. Переторжка должна проводиться однократно в течение не более трех дней и только после предварительной оценки, сравнения и ранжирования не отклоненных заявок.

10.5. В переторжке может участвовать любое количество Участников из числа допущенных участников закупки. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

10.6. Порядок подачи и рассмотрение окончательных предложений при передержке прописывается в документации.

10.7. После проведения переторжки комиссия по закупкам, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательную ранжировку заявок.

10.8. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупочной процедуре содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер в ранжировке присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

10.9. При проведении закупочной процедуры на электронной торговой площадке переторжка проводится в порядке, предусмотренном правилами и регламентами данной электронной торговой площадки.

10.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания.

10.11. Победитель определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

11. Условия предоставления приоритета, предусмотренного постановлением правительства РФ ОТ 16.09.2016 № 925.

Условием для предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, является включение в документацию о закупке следующих сведений:

а) Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) Положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12. Закупка у СМП и само занятых.

При осуществлении закупки у СМП и само занятых заказчик руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014, законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Производственное объединение Водоканал».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с данными

III. Техническое задание

Гипохлорит натрия

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к извещению

Форма заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

На фирменном бланке

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата:

Кому:

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос на предмет __________ от «___» _______20_ г., мы _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, (название участника: полное наименование для юридических лиц, ФИО для физических лиц)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________________________________________,

(Устава, доверенности или др. документов)

расположенный по адресу: ____________________________________________________.

Юридический адрес (для юридического лица),

адрес регистрации (для физического лица)

ИНН_________________________________________ КПП_________________________________________

ОГРН________________________________________

ОКПО________________________________________

Дата регистрации компании «___» ________20____ г.

Банковские реквизиты участника:

Р/сч________________________________ в _______________________________________

БИК____________________________, К/сч ________________________________________.

Паспортные данные (для физических лиц) _________________________________________

Контактное лицо____________________________

Контактный телефон _________/факс ___________

соглашаемся исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в количестве, объемах и по ценам, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора формируется с учетом __________________________________________.

Подавая настоящую котировочную заявку согласны оказывать услуги в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки оказывать услуги по указанному в извещении адресу в соответствии с заявленными сроками и согласны с имеющимся порядком платежей.

Участник подтверждает, что является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ).

Участник закупки индивидуальный предприниматель (физическое лицо) является гражданином РФ (подтверждается копией паспорта)

Приложение № 1 является неотъемлемой частью заявки на участие в запросе котировок

_____________________________ _______________ ___________________

(Должность, подпись и расшифровка подписи участника запроса котировок)

М.П.

Приложение № 1 к котировочной заявке

(неотъемлемая часть котировочной заявки)

Название организации_________________________________________

Требования к участникам размещения заказа:

Согласны с требованиями заказчика

Название организации_________________________________________

Подтверждаем соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ _______________ ___________________

(Должность, подпись и расшифровка подписи участника запроса котировок)

М.П

IV. ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N ________

в результате проведения регламентированных процедур

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Производственное объединение Водоканал», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Сахапова Руслана Ангамовича, действующего на основании устава, и ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА.

1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего договора обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять на склады покупателя гипохлорит натрия в количестве 11,25 тонн согласно конкурсной документации для нужд АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевска далее по тексту Договора именуемый «Товар». Товар поставляется отдельными партиями. Количество товара определяются заявками покупателя. Поставка товара осуществляется за счет средств поставщика для нужд покупателя.

1.2. Качество товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем.

1.3. Страна происхождения Товара: ______________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, поставить Покупателю (Грузополучателю) товар, в количестве определенным заявками покупателя.

2.1.2. одновременно с поставкой товара (партии товара) передать Покупателю документы, подтверждающие соответствие товара установленным обязательным требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующим товарам, документацию на русском языке на товар;

2.1.3. одновременно с поставкой товара передать Покупателю товаросопроводительные документы на партию товара;

2.1.4. передать товар, свободный от прав третьих лиц;

2.1.5. не позднее 5 дней с даты поставки товара Поставщик обязуется передать Покупателю счет на оплату и счет-фактуру, оформленную в соответствии с ч. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
"О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее по тексту счет-фактура).

2.1.6. В течение 10 дней с момента получения от Покупателя требования об оплате неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего договора, и заявления о зачете встречных взаимных однородных требований /обязательств/ (обязательство Поставщика уплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п.п. 8.4 – 8.5 настоящего Договора и обязательство Покупателя по оплате поставленного товара) Поставщик обязан направить в адрес Покупателя подписанное уполномоченным лицом письменное подтверждение согласия на прекращение обязательств для надлежащего отражения операции о проведении зачета встречных однородных требований в налоговом учете сторон.

В случае неполучения Покупателем подтверждения согласия Поставщика на прекращение обязательств в течение 20 дней с даты направления Покупателем заявления о зачете Поставщику, Покупатель не считается нарушившим обязательство по оплате поставленного товара в срок, предусмотренный настоящим договором, при этом соответствующие обязательства сторон считаются прекращенными на условиях, изложенных в заявлении о зачете в силу ст. 410 ГК РФ.

В случае если содержание полученного Покупателем в указанный срок ответа Поставщика на заявление о зачете не позволяет расценить данный ответ в качестве согласия Поставщика на прекращение обязательств, Покупатель вправе не оплачивать Поставщику часть стоимости поставленного товара (в размере, равном сумме начисленной Поставщику неустойки) до тех пор, пока Поставщик не исполнит обязательство перед Покупателем по оплате начисленной Поставщику неустойки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо предоставления безусловного письменного согласия на проведение зачета встречных однородных требований.

Во всех вышеуказанных случаях Покупатель не считается нарушившим обязательство по оплате поставленного товара в сроки, установленные настоящим договором.

2.1.7. По требованию Покупателя своими средствами и за свой счет в срок, указанный Покупателем, произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества.

2.1.8 Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется по местонахождению Покупателя. Гарантийный срок на каждую партию товара определяется по результатам проведения процедуры закупки и составляет _____________ месяцев с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. осмотреть и принять товар в соответствии с условиями настоящего договора;

2.2.2. оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Стороны в период действия настоящего договора обязуются по состоянию на последнее число каждого квартала произвести и подписать в виде единого документа Акт сверки расчетов.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями договора.

2.4.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями договора.

2.4.3. По согласованию с Покупателем досрочно поставить товар (часть товара).

2.5. Покупатель имеет право:

2.5.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

2.5.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров.

2.5.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договора.

2.5.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

3.1. При заключении настоящего Договора Поставщик гарантирует, что:

- качество поставляемого товара соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ, сертификату поставщика,

- критериям, указанным в конкурсной документации поставщика, а именно согласно ГОСТ, ТУ.

-обязательным документам либо обычно применяемым требованиям к соответствующему товару.

3.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

3.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление,

замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Покупателю и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

3.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Срок поставки определяется по результатам проведения процедуры закупки и составляет 2 дня.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на своем складе по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский муниципальный район, пос. Новостройка, ул. Водная 1а, Гидроузел в рабочие дни: Понедельник – Четверг с 08:00 до 17:00 в Пятницу с 8:00 до 15:00 (по местному времени).

Самовывоз со склада Поставщика (склад Поставщика на территории Кемеровская область-Кузбасс).

4.3. Датой поставки является дата получения товара Покупателем либо Грузополучателем на своем складе, указанная в товаросопроводительных документах, наличие которых обязательно при поставке товара соответствующим видом транспорта.

Поставщик обязан одновременно с товаром направить документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.4. Товар принимается путем сравнения результатов осмотра, определения количества товара, указанными в товаросопроводительных документах, содержащих данные о количестве и качестве товара, указанные Поставщиком, а также сравнения соответствия товаросопроводительных документов условиям настоящего договора.

4.5. Представитель Поставщика вправе присутствовать при приемке товара Покупателем или Грузополучателем, но Покупатель (Грузополучатель) не обязан извещать Поставщика о времени проведения приемки.

4.6. В случае обнаружения несоответствия качества или количества поступившего товара данным о количестве и качестве товара, указанным Поставщиком, Покупатель или Грузополучатель не позднее 30 дней с даты приемки товара обязан известить Поставщика, вызвать его представителя для участия в составлении совместного Акта приемки товара. При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность товара, не соответствующего условиям Договора о качестве и/или количестве до прибытия представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан прибыть в место приемки, указанное Покупателем или Грузополучателем не позднее, чем через 5 дней с даты получения соответствующего извещения об обнаружении несоответствия качества или количества поставленного товара условиям Договора. Совместная приемка производится в течение 2-х дней с даты прибытия представителя Поставщика.

Результаты совместной приемки по количеству и/или качеству оформляются актом, подписываемым лицами, участвующими в приемке товара. Указанные в Акте результаты приемки не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии.

4.7. В случае неприбытия представителя Поставщика для участия в окончательной приемке в срок, указанный в п. 4.6. Договора, Покупатель или Грузополучатель вправе произвести приемку самостоятельно. Результаты приемки по количеству и/или качеству оформляются актом, подписываемым лицами, участвующими в приемке товара. В этом случае Акт приемки товара направляется Поставщику в срок не позднее 7 суток с даты его составления. Указанные в Акте результаты приемки не могут быть предметом спора между сторонами впоследствии.

4.8. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит к Покупателю с даты поставки.

5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ЦЕНА ДОГОВОРА.

• Стоимость Товара устанавливается в валюте РФ и включает в себя стоимость упаковки, маркировки, тары (если тара является невозвратной), расходы по доставке товара Покупателю.
• Стоимость единицы Товара определяется согласно заявке Поставщика, поданной в ходе проведения запроса котировок, по результатам которого заключен Договор и составляет _______________.
• Общая цена договора складывается из стоимости всего поставленного Товара (товарных накладных) и составляет не более ___________________ руб. (___________________ рублей ______ копеек), с учётом НДС 20% в размере ________________ руб. (___________________ рублей _______ копеек) (либо без НДС).

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Срок оплаты определяется по результатам проведения процедуры закупки и составляет не более 7 рабочих дней с момента получения товара либо соответствующей партии товара при условии получения от Поставщика счета на оплату или счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также при условии поступления на расчетный счет Покупателя от Поставщика в полной сумме денежных средств в оплату неустоек (либо прекращения обязательства по оплате данных неустоек способами, предусмотренными действующим законодательством РФ), обязанность по уплате которых установлена п.п 8.4 – 8.5 Договора (в случае, если требование об оплате неустоек было направлено Покупателем в адрес Поставщика).

6.2. В случае неуплаты Покупателем причитающейся Поставщику оплаты за поставленный товар, Покупатель не считается нарушившим обязательство по оплате поставленного товара, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Поставщика по уплате Покупателю неустоек, предусмотренных п.п. 8.4 – 8.5 Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна в срок не позднее 14 дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также заключение Торгово-промышленной палаты, действующей на территории региона регистрации соответствующей Стороны, удостоверяющее наличие и срок действия этих обстоятельств и, по возможности, дающее оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8.2. Заключив настоящий договор, Поставщик выразил свое согласие и подтвердил право Покупателя прекратить встречные взаимные обязательства (обязательство Поставщика уплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п.п. 8.4 – 8.5 настоящего Договора и обязательство Покупателя по оплате поставленного товара) в порядке, установленном настоящим Договором.

8.3. В случае начисления Покупателем неустойки, предусмотренной п.п. 8.4 – 8.5 настоящего договора, Покупатель, одновременно с требованием об уплате неустойки, направляет Поставщику заявление о зачете, предусмотренное статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

8.4. В случае просрочки поставки товара либо партии товара против сроков, установленных в настоящем договоре, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,035 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

8.5. При невыполнении Поставщиком условий настоящего Договора по качеству поставляемого товара, Покупатель вправе:

8.5.1. отказаться от приемки некачественного товара и возвратить товар Поставщику, при этом Поставщик обязуется возместить транспортные расходы Покупателя на основании отдельно выставленного счета, а также уплатить Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 8% от суммы поставленного некачественного товара.

8.5.2. совершить иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8.6. В случае однократной просрочки поставки товара либо однократной поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично), с соблюдением условий, установленных п. 8.13. настоящего Договора.

8.7. Если Поставщик не поставил в срок предусмотренное настоящим договором количество товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на их приобретение.

8.8. В случае просрочки оплаты товара либо партии товара против сроков, установленных настоящим Договором по вине Покупателя, Поставщик вправе взыскать с Покупателя

неустойку в виде пени в размере 0,035 % от суммы не оплаченного в срок платежа, за каждый день просрочки. Ответственность по уплате неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не распространяется на обязательства по уплате Покупателем авансовых платежей и предварительной оплаты.

8.9. Суммы неустоек за нарушение Поставщиком обязательств по настоящему договору считаются начисленными с момента их признания в случаях и порядке установленных пунктами 2.1.7, 8.4 - 8.5 или уплаты Поставщиком, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Убытки по настоящему договору взыскиваются в полном объеме сверх неустойки.

8.11. Настоящий договор, может быть, расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.12. Помимо оснований расторжения договора, установленных законодательством РФ, настоящий договор, может быть, расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае сообщения Поставщиком недостоверных сведений, предъявленных при проведении регламентированных процедур, путем направления Поставщику уведомления о расторжении договора, без обращения в суд, в порядке, уставленном п. 8.13. настоящего Договора.

8.13. В случаях, когда односторонний отказ от исполнения договора допускается действующим законодательством РФ или настоящим договором, сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, при этом договор является расторгнутым по истечении 15 дней с даты направления письменного уведомления.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде в Кемеровской области.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

10.3. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

10.4. Поставщик обязуется обеспечить сохранность полученных от Покупателя подлинных документов, а также несет ответственность перед Покупателем за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после прекращения его действия. Поставщик обязуется возместить Покупателю причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере, кроме того уплатить штрафную неустойку в размере 25% от стоимости товара, поставленного по настоящему договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует

до 31.12.2025 года, в случае, если на момент окончания срока действия договора существуют невыполненные обязательства какой – либо из сторон либо обеих сторон договора, срок действия договора продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. По согласованию сторон возможна пролонгация Договора в части срока его действия путем оформления дополнительного соглашения.

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон.

12.2 Изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.

13.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования, которой уступлено.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. Каждая из сторон гарантирует, что

- она является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами и для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде;

- имеет право заключить настоящий договор, а также исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов, нарушения прав третьего лица, предоставленных ему стороной, или нарушения какого-либо решения или административного акта, нарушения положений законодательства РФ;

- ей были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Договора, осуществления обязательств по настоящему Договору.

13.5. Корреспонденция и платежи за поставленный товар, отправленные (перечисленные) по указанным в настоящем Договоре реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только одна из Сторон заранее не направит другой стороне письменное уведомление об изменении своих реквизитов.

13.6. Для целей соблюдения положений настоящего договора Стороны будут использовать реквизиты, указанные в разделе 14 настоящего договора.

13.7. С даты заключения настоящего договора все иные соглашения между сторонами, касающиеся предмета настоящего договора, утрачивают силу.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными