Тендер - Гексан, 0,65 кг №319009192

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_Гексан

Проект

Договор № ______

г. Нижнекамск «____»___________ 2025г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» - Нижнекамский наркологический диспансер, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача филиала ГАУЗ «РКНД МЗ РТ»-Нижнекамский наркологический диспансер Львовой Людмилы Алексеевны, действующего на основании Доверенности от 16.07.2025г. №28., и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _____________, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №___________от _________ г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

«Поставщик» продает, а «Заказчик» приобретает гексан для нужд филиала ГАУЗ «РКНД МЗ РТ»-Нижнекамский наркологический диспансер, именуемые в дальнейшем «Товар», в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

2. Стоимость Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая сумма Договора составляет: ____________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС /без НДС

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки, также расходы на поставку, перевозку, разгрузочно-погрузочные работы, налоги и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения Поставщиком условий договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена только в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по факту приемки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору) после предоставления Заказчику счета/счета-фактуры (счет-фактура не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощённой системы налогообложения или системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход отдельных видов деятельности), на основании подписанных Сторонами документа о приемке в электронном документообороте.

2.5. Оплата поставленного по настоящему Договору товара осуществляется в рублях.

2.6. Оплата поставленного по настоящему Договору товара осуществляется безналичным расчетом.

2.7. Днем осуществления Заказчиком оплаты за товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.8. В случае, если настоящий договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Источник финансирования: внебюджетные средства получателей средств субъекта Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами. Из них: ПД АПП. - ________руб.

2.10. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Порядок поставки продукции

3.1. Товар поставляется в адрес Заказчика с даты заключения договора в течение 10 (десяти) календарных дней.

Поставщик обязан поставить Заказчику товар с приложением соответствующих документов, относящихся к товару, в объеме, указанном в Спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку товара на склад Заказчика.

3.2. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной в момент вручения товара Заказчику.

3.3. Адреса поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д.33 силами и средствами Поставщика с разгрузкой на склад Заказчика.

3.4. Поставка осуществляется Поставщиком с разгрузкой на склад Заказчика в рабочие дни (с 8:00 до 15:00), с предварительным информированием Заказчика по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки. При несвоевременном извещении Поставщик несет ответственность в размере всех затрат, связанных с этими нарушениями.

3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его передачи Поставщиком на склад Заказчика и подписания товарной накладной.

3.6. В товарных накладных необходимо указывать номер и дату договора, по которому осуществляется поставка товара.

3.7. В случае нарушения сроков поставки товара к Поставщику будут применены санкции, предусмотренные настоящим Договором.

4. Упаковка, маркировка и транспортирование

4.1. Товар поставляется в оригинальной упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке любым видом транспорта.

4.2. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки.

4.3. Поставщик обязан поставить Заказчику товар с приложением соответствующих документов, относящихся к товару, в объеме и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение №1) к настоящему договору.

4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

4.5. В случае если товар, поставляемый в рамках настоящего договора, произведен за пределами Российской Федерации, поставщик обязуется документально подтвердить заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

5. Приемка товара

5.1. Документооборот между сторонами по настоящему договору осуществляется в электронном виде с применением электронной подписи (далее- электронная подпись, ЭП) через организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (оператор электронного документооборота), а именно: sedogkz.zakupki.tatar.

5.2. Стороны обязуются обеспечить техническую возможность осуществления документооборота с использованием ЭП через вышеуказанного оператора электронного документооборота. Под наличием технической возможности понимается наличие у всех участников документооборота соответствующего оборудования, программного обеспечения и сертификатов ключей ЭП (роуминг индификатора GUID заказчика: 2ЕЕ003653)

5.3. Вся переписка, вытекающая из настоящего договора, в том числе уведомления, извещения, претензии, акты сверки, счета- фактуры, соглашения об изменении или о расторжении договора, преобразованные в электронные документы и заверенные ЭП (если Поставщиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — усиленной квалифицированной ЭП) уполномоченными лицами Гарантирующего поставщика и Заказчика имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательства в суде, а также при рассмотрении споров досудебном порядке.

5.4. Датой получения электронного сообщения (счета – фактуры, акта сверки взаиморасчетов, уведомления, извещения, соглашения об изменении или о расторжении договора, претензии и др.), направленного через систему электронного документооборота, считается дата подтверждения оператором электронного документооборота о получении Стороной данного сообщения и равна дате получения автоматического уведомления о получении сообщения адресатом от системы электронного документооборота.

5.5. В случае установления при поставке товара недостачи, некомплектности, повреждения либо ненадлежащего качества товара составляется соответствующий Акт.

5.6. Некачественный товар с поврежденной тарой или упаковкой, с признаками порчи и загрязнений, с истекшим сроком хранения подлежит возврату или замене за счет Поставщика в срок не более 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатка и оповещения Поставщика.

5.7.В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 5.8.) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документы о приемке в системе электронного документооборота;

б) формирует, подписывает и размещает в системе электронного документооборота лицо, имеющее право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.8. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором может также осуществляться с привлечением экспертов

6.Качество, гарантии.

6.1. Заказчик должен принять товар по качеству, комплектности, количеству и цене согласно спецификации.

6.2. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика являются соответствующие документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

6.3. Поставляемая продукция должна изготавливаться и доставляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан

6.4. Остаточный срок годности на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

7.1.2. обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

7.1.3. оплатить поставленный товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

7.1.4. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

7.1.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;

7.2.2. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

7.2.3. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном товаре;

7.2.4. отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора;

7.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

7.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

7.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

7.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

7.3.5. произвести поставку товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку товара по адресу поставки товара;

7.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с товаром;

7.3.7. направить подписанную товарную накладную до поставки товара на склад Заказчика через систему электронного документооборота;

7.3.8. обеспечить соответствие товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в заказе-спецификации;

7.3.9. осуществить передачу через электронный документооборот Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

7.3.10. обеспечить следующие требования к товару:

7.3.10.1. поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к данной категории товаров;

7.3.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. требовать приемку товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

7.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором товара.

7.5. Поставщик гарантирует:

7.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

7.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

9.1.1. В отношении Поставщика: 1000,00 рублей.

9.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет: 1000,00 рублей.

9.1.3. В отношении Заказчика:1000,00 рублей.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по «31» декабря 2025г.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а именно:

• Товар поставлен ненадлежащего качества (п.2 ст.475, п.2 ст.523 ГК РФ);

• Поставка некомплектного товара (п.2 ст.480ГК РФ);

• Неоднократно (от двух и более раз) нарушали срок поставки товаров, которые предусматривает договор, включая график (п.2 ст.523 ГК РФ).

11. Прочие условия

11.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 11.2. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Изменение условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В последнем случае изменение и/или дополнение к договору осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного соглашения другой стороны.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.6. Стороны обязуются извещать в письменной форме друг друга об изменении реквизитов сторон (почтового и юридического адресов, банковских реквизитов и др.), смены руководителя не позднее трех рабочих дней с даты их изменения. До момента получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными. В случае прекращения деятельности поставщика Стороной договора является его правопреемник.

11.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.9. В случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением о расторжении договора. В этом случае расторжение договора осуществляется на основании решения суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Во всех других случаях договор подлежит расторжению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо по взаимному соглашению сторон.

11.10. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ и РТ.

11.11. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок отзыва на претензию – 10 дней.

11.12. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

12. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от «____» ___________2025г.

(является неотъемлемой частью Договора)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

И.о главного врача

__________________Л.А.Львова