Тендер - Газы технические (пропан, кислород,аргон) №286154872

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 625P100025_Ведомость_планируемых_поставок.xlsx
• Проект_договора.docx

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

поставки продукции

г. Свободный «____» _______ 202 _г.

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала ПАО «ОГК-2» – Свободненская ТЭС Лебедева Константина Владимировича, действующего на основании доверенности от 14.10.2024, зарегистрированной в реестре № 78/362-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1243, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», (далее по тексту- Договор) в интересах ООО «Свободненская ТЭС» о нижеследующем:

Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна происхождения Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности. Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.
• В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 5 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.
• Если до истечения срока действия настоящего Договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности у Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.

2.1. Ассортимент, количество и комплектность Продукции согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и именуемой в дальнейшем «Спецификация».

2.2. Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю:

- необходимую техническую и эксплуатационную документацию, установленную предприятием-изготовителем Продукции,

- требуемые сертификаты,

- и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 настоящего Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.

Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

• Оплата по настоящему Договору, если иное не указано в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания УПД.
• В случае не предоставления совместно с Продукцией документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, срок оплаты Продукции, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, увеличивается на количество дней просрочки предоставления такой документации. При не прохождении проверки количества, комплектности и/или качества поставленной Продукции и устранении впоследствии недостатков Продукции Поставщиком (в т.ч. замены Продукции), срок оплаты Продукции исчисляется заново с даты устранения недостатков Продукции (в т.ч. с даты передачи Покупателю Продукции взамен не прошедшей проверку по количеству, комплектности и/или качеству). В указанных случаях Покупатель не считается просрочившим срок оплаты Продукции.
• Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Стороны обязуются ежеквартально составлять акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
• Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
• Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
• В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.

9.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноля целых и одной десятой процентов) за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30 % (тридцати) процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

9.3. В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01 % (ноль целых и одной сотой процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.

Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.

9.4. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, Покупатель обязуется уплатить Поставщику по его требованию процент за пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы задолженности, ноне более 5% (пяти процентов) от суммы задолженности.

9.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 % (ста процентов) от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения Поставщиком требований п. 15.8 настоящего Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % (двадцати процентов) от общей цены настоящего Договора.

9.7. В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 % (ста процентов) от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.

9.8. В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноля целых одной десятой процентов) стоимости не поставленной в срок (недопоставленной, поставленной некомплектно, некачественной, не соответствующей номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки.

9.9. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.10. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Продавца от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.

9.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением следующих обстоятельств (или одного из указанных обстоятельств):

• отказом (полностью или частично) налогового органа в возмещении (вычете) принятых к вычету Покупателем сумм НДС по приобретенным у Поставщика товарам.

• отказом (полностью или частично) во включении в состав расходов для целей налогового учета затрат Покупателя на приобретение у Поставщика товаров.

10.2. Обстоятельство считается наступившим при вынесении мотивированного мнения налогового органа, либо вступлении в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Покупателем при включении в состав расходов затрат, по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам, в том числе при привлечении Поставщиком контрагентов и/или третьих лиц (в т.ч. субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров.

10.3. Соответствующий акт налогового органа (решение или мотивированное мнение) является достаточным доказательством возникновения потерь у Покупателя, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Поставщика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров:

- описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке;

- некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете;

- анализ движения денежных средств по банковским счетам;

- отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств;

- неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме;

- наличие несформированного источника возмещения (вычета) НДС;

- отсутствие нахождения организации по месту регистрации;

- номинальные и/или массовые руководители/учредители организации;

- иные аналогичные обстоятельства.

10.4. Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Покупателю, определяется сторонами из расчета:

– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Поставщиком;

– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;

– 25 % от суммы убытка, уменьшенного налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;

– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Покупателю, по операциям с Поставщиком.

10.5. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам.

10.6. Покупатель вправе удержать имущественные потери из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Поставщику (Исполнителю/Поставщику) по другим основаниям, в этом случае взаимные обязательства сторон считаются зачтенными и прекращенными в соответствующей части.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

• При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

– Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

– иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора.

11.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.

11.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

• Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
• В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции (контактные данные горячей линии указаны на официальном сайте ООО «Газпром энергохолдинг»).

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Все вытекающие из настоящего Договора или связанные с его исполнением споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

13.3. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

13.3.1. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кривов Константин; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Дербенёв Александр .

13.3.2. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСкрипникова Наталия Леонидовна.

13.4. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

13.5. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

13.6. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

13.7. Арбитражное решение является окончательными.

13.8. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

13.9. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, забастовок, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

14.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без взаимного возмещения убытков.

14.3. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

15.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15.2. Для передачи документов Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи, подлинными экземплярами документов на бумажных носителях. Стороны согласовали более короткий срок для предоставления оригиналов следующих документов (при их отсутствии или замене после исправления) - 3 (три) календарных дня:

15.2.1. при автомобильной доставке: транспортная накладная; накладная отправителя (экспедиторская расписка);

• • при железнодорожной доставке: железнодорожная накладная (форма ГУ-27в).
  • при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа));
  • счет на оплату;
  • УПД;
  • перечень грузов;
  • открепительные письма;
  • таможенная декларация;
  • техническая и эксплуатационная документация, сертификаты и иные документы, перечень которых указан в Спецификации к договору поставки, а также разрешения на применение по оборудованию, материалам, техническим устройствам могут быть предоставлены в форме копии заверенной Поставщиком или нотариально заверенной копии.
• Документы бухгалтерского учета (транспортные и товарные накладные, счета-фактуры, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.
• Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.15.3 договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью. Копии документов, указанных в п. 15.3 настоящего Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.
• Покупатель вправе досрочно отказаться от настоящего Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением.
• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.
• С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.
• Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Договора.
• Покупатель имеет право без письменного согласия Поставщика переуступить свои права (требования) и обязанности (долг), вытекающие из настоящего Договора.
• С целью подтверждения добросовестности налогоплательщика Поставщик предоставляет Покупателю копии документов, заверенные генеральным директором или уполномоченным им лицом с расшифровкой должности и ФИО данного лица, скрепленные печатью организации:
• при подписании настоящего Договора:
• свидетельства о государственной регистрации;
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• Устава;
• выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более чем за 2 (два) месяца до заключения данного Договора;
• документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
• письма о присвоении кодов статистики;
• лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
• доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).
• ежеквартально:
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• выписки из ЕГРЮЛ, полученной в отчетном квартале, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
• выписки из книги продаж в отношении Продукции, поставляемой для Покупателя в рамках настоящего Договора, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Количество заверенных копий документов, указанных в п.п. 15.10.1.2., 15.10.2.1., 15.10.2.2., 15.10.2.3. настоящего Договора определяется количеством Грузополучателей, для которых осуществляются поставки Продукции по настоящему Договору, с учетом экземпляра для Покупателя.

• Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
• В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
• Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур.
• Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Вся документация и переписка по настоящему Договору должна поступать по адресу: Амурская область, муниципальный район Свободненский, сельское поселение Дмитриевский сельсовет, поселок Юхта, здание 1., почтовый индекс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

16.1. Приложение № 1 - Спецификация.

16.2. Приложение № 2 - Форма открепительного письма.

16.3. Приложение № 3 - Форма Перечня грузов.

16.4. Приложение № 4 - Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

16.5. Приложение № 5 – Заверения Сторон.

16.6. Приложение № 6 – Форма Акта о приемке продукции.

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

- Посмотреть таблицу с данными

Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).

Просим произвести отгрузку продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной, с указанием количества, без стоимостного выражения)

В адрес: Филиал ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС, Амурская область, Желтояровский район, село Дмитриевка, площадка строительства «Свободненская ТЭС». почтовый индекс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с обязательным приложением доверенности или приказа)

ФИО подписанта

Печать организации

Исполнитель ФИО должность телефон

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

Форма

Перечень грузов

к товарно-транспортной накладной/накладной отправителя (экспедиторской расписке) / транспортной железнодорожной накладной/описи вложения

(ненужное зачеркнуть)

№______ от_______Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО количество мест к перевозке _____________

*** (перечень продукции в соответствии с товарной накладной или УПД)

Груз отгружен в полном объеме, согласно перечню.

Поставщик

Должность Подпись ФИО

Печать организации

Заполняется Покупателем

1. Груз получен в полном объеме, согласно перечню, (с разногласиями)

(ненужное зачеркнуть)

2. Разногласия по количеству при получении:

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель

Должность Подпись ФИО

Штамп Покупателя

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Поставщика /___________________ (ФИО, должность)

Дата

м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки продукции

№ ______ от «____» _________ 202_ г.

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего срока действия настоящего Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1-1.8 Заверений сторон как на момент заключения настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору поставки продукции

№ _____ от «____» ________ 2024__г.

Форма Акта о приемке продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Место составления акта: адрес Филиала ХХХХ «ХХХХХ»-

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция прибыла Покупателю по следующим сопроводительным документам: товарно-транспортная накладная № дата

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик:

(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель: Филиал ХХХХ «ХХХХХ» -

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)

Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________

В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.

По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)

Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))

Другие данные (указать при необходимости):

Заключение комиссии:

По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ХХХХ «ХХХХХ» в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20___ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:

1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;

2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;

3. Экспертное заключение (подготовленное лабораторией филиала Покупателя или независимой экспертной организацией);

4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной

_

Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. 7.3. Договора поставки № _______ от «____» _______ 20____г. по причине (указать причину).

Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):

Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лица Покупателя и при необходимости представителя Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №297093685 Поставка строительных материалов 1	Электронный аукцион #297093685	25 000 000 Обеспечение заявки: 1 250 000	7 дней 22.04.2025 26.05.2025
Тендер №297705585 Закупка паяльной пасты	Не определен #297705585	См. док.	2 дня 29.04.2025 21.05.2025
Тендер №298156719 Закупка Набора резиновых бензомаслостойких уплотнительных колец 1200 шт. 24 вида	Запрос предложений #298156719	См. док.	4 дня 06.05.2025 22.05.2025
Тендер №298506179 ПАО РОСТЕЛЕКОМ объявляет тендер: Опрос рынка на поставку фреона в МРФ Юг	Запрос цен #298506179	См. док.	1 день 12.05.2025 20.05.2025
Тендер №298506333 ПАО РОСТЕЛЕКОМ объявляет тендер: Опрос рынка на поставку фреона в МРФ Волга	Запрос цен #298506333	См. док.	22 часа 12.05.2025 19.05.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286154854 Клей Epradho18 Energoflex Extra	Не определен #286154854	См. док.	срок истек - 16.12.2024
Тендер №286154224 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" объявляет тендер: Фальшпол по проекту Кап.Строй Участок №2 по производству нитрата кальция	Запрос предложений #286154224	См. док.	срок истек - 18.12.2024
Тендер №286154221 Омыватель стекол зимний для автомобилей (с результатом)	Единственный поставщик #286154221	166 Обеспечение заявки: 166	срок истек 09.12.2024 10.12.2024
Тендер №286153914 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУР" объявляет тендер: Проведение испытаний катализатора дегидрирования изобутана КДИ-М в производстве № 8209 ПАО "Нижнекамскнефтехим" (для нужд ). Номер процедуры: 2094399/1	Запрос котировок #286153914	См. док.	срок истек - 16.12.2024
Тендер №286153884 Государственный концерн «Туркменнебит» объявляет тендер: – Химическая продукция и вспомогательные материалы	Конкурс #286153884	См. док.	срок истек - 13.01.2025

Тендеры из региона г. Санкт-Петербург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286154831 ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" объявляет тендер: Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и устранению нештатных ситуаций при работе автоматизированной дизельной котельной на объекте филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга»	Запрос предложений #286154831	299 400	срок истек - 13.12.2024
Тендер №286154818 ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" объявляет тендер: Оказание услуг по организации и проведению интерактивных новогодних представлений на территории Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды»	Запрос предложений #286154818	499 000	срок истек - 13.12.2024
Тендер №286154738 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН: Афлиберцепт на 2025 год (с результатом)	Электронный аукцион #286154738	2 545 182 Обеспечение заявки: 25 452	срок истек 09.12.2024 17.12.2024
Тендер №286154722 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН: Афлиберцепт на 2025 год	Электронный аукцион #286154722	2 545 182 Обеспечение заявки: 25 452	срок истек - 17.12.2024
Тендер №286154704 Оказание услуг по проведению очаговой (заключительной) дезинфекции: дезинфекции помещений по бактериальным и вирусным инфекциям, кроме туберкулёза для ГБОУ школа № 607 по адресам Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д.12,лит.А, д.11.,лит.А в 2025 году	Малая закупка #286154704	37 544	срок истек - 11.12.2024