Тендер - Эмаль ПФ в рамках капитального ремонта №316976192

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_закупки_ПФ-115 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 05.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000042

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Челябинская, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, ул Танкистов, д. 19,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

17005.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться: - предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, документации Государственного заказчика об электронном аукционе (Идентификационный код закупки ____________________________________________________________) на сумму в размере 10% от цены, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об электронном аукционе ФКУ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК- эмаль-115 ПФ

Проект контракта

1 Проект государственного контракта ПФ-115

Описание объекта закупки

1 Описание закупки ПФ-115

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки. ПФ-115

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки._ПФ-115

Приложение 3 к извещению об осуществлении

электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

1. Информацию и документы об участнике закупки:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

9) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

10) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

11) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 настоящего раздела, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении электронного аукциона (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. Информация и документы, определены в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ наименования страны происхождения товара, соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ оператору электронной площадки.

Предоставление в составе заявки информации и документов об участнике закупки:

Участником закупки должны быть предоставлены в полном объеме информация и документы об участнике закупки, предусмотренные разделом «Информация и документы об участнике закупки».

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 раздела «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Заполнение предложения участника закупки в отношении объекта закупки. Участник должен указать:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении электронного аукциона (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

- Посмотреть таблицу с данными

Не допускается предоставления двойных или неоднозначных предложений.

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 656, при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Такие характеристики размещаются оператором электронной площадки в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте единой информационной системы) одновременно с размещением протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

НМЦК-_эмаль-115_ПФ - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_государственного_контракта_ПФ-115

Приложение 4 к извещению об осуществлении

электронного аукциона

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________________________

(номер государственного контракта)

НПА: Приказ ФСИН России № 484 от 31.05.2017 года

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________ (ИНН___), действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от __ ______ 2025 г. N ___ (протокол подведения итогов определения поставщика № ИЭА __ от ______) и в соответствии со ст. ______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить товары в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области (далее – товар) с характеристиками и в количестве, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) сумму ___________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС _____ руб. _____коп./НДС не облагается (указывается в зависимости от способа налогообложения «Поставщика»).

1.2. Идентификационный код закупки: _______________________________________________________.

2. Требования к гарантийным обязательствам

2.1. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Гарантийный срок на поставленный товар при надлежащем хранении и использовании не менее 12 месяцев с даты приемки товара Государственным заказчиком.

3. Качество и порядок приемки товара

3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предъявляемым к данному товару, действующей на дату поставки и быть подтверждено сертификатом соответствия и иными предусмотренными документами при поставке товара.

3.2. К моменту передачи Товара по адресу поставки, указанному в настоящем Контракте, Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пп. «а» - «ж» п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированная с использованием единой информационной системы.

3.3. Приемка Товара производится по транспортным и сопроводительным документам, документам, удостоверяющим качество товара.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственным заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона N 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Государственного заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы товара с целью приемки товара, Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика о дате и месте отбора проб проверяемого товара путем направления письма на электронный адрес, указанный в разделе «Реквизиты сторон». Дата устанавливается с учетом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика для участия в отборе образцов для последующего направления образцов в аккредитованную экспертную организацию или аккредитованному эксперту и получения экспертного заключения о качестве товара.

Уполномоченный представитель Поставщика может прибыть к месту приемки (отбора образцов) в срок, указанный в уведомлении Государственного заказчика и должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения от Поставщика о неявке по каким-либо причинам, либо отказа от явки его уполномоченного представителя, Государственный заказчик осуществляет отбор образцов самостоятельно.

Все расходы, связанные с проведением экспертизы результатов исполнения Контракта экспертом, экспертной организацией в случае подтверждения поставки некачественного товара, возмещаются Поставщиком.

3.5. В срок не более 20 рабочих дней со дня поставки товара и получения от Поставщика документов о приемке товара, указанных в п.3.2 и п. 3.3 настоящего Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.4 Контракта осуществляется приемка товара и в день ее окончания:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

В случае, если документы, указанные в п. 3.3 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

Срок предоставления Поставщиком недостающих документов 5 (пять) календарных дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственным заказчиком.

Срок замены некачественного товара в пределах 10 дней с момента обнаружения дефектов и предъявления претензии Государственным заказчиком.

Государственный заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в документе о приемке.

3.6. В случае получения в соответствии с п. 3.5 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, в установленные сроки, и направляет Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Контракта.

В случае направления мотивированного отказа от приемки товара Государственный заказчик обеспечивает сохранность доставленного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, до момента фактического возврата товара или приемки товара при условии устранения выявленных недостатков. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием такого товара на ответственное хранение, возмещаются Государственному заказчику Поставщиком. Возврат товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

В случае, когда товар, не соответствующий требованиям Контракта, подлежит возврату, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения мотивированного отказа с указанием о возврате товара, обязан забрать такой товар.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы несоответствия переданного товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.7. После устранения Поставщиком недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке по Контракту, Государственный заказчик подписывает документ о приемке по Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.5. Контракта.

3.8. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с даты получения товара, указанной в документе о приемке.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

4.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Форс-мажорные условия

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

5.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

5.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 5.2. – 5.3. настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

5.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Государственному Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Танкистов дом 19, федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области»

6.2. Срок поставки товара: с даты заключения государственного контакта до 17.12.2025.

Во избежание простоя транспорта «Поставщика» дату и время поставки товара на склад необходимо согласовать с «Государственным заказчиком» (тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

6.3. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

7. Цены и порядок расчетов

7.1. Цена Контракта (предложение о цене за право заключения Контракта) составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

7.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, расходы на доставку товара на склад Государственного заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 7.4.-7.6. настоящего Контракта.

7.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

7.5. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

7.6. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Контрактом товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара.

7.7. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона N 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

7.8. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет.

7.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на соответствующую статью и код бюджетной классификации ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) на 2025 год в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

7.10. Государственный заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

7.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

7.12. Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОКЦ № 5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60,

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

К/ с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

8. Права и обязанности сторон

8.1. «Поставщик» обязан:

8.1.1. поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8.1.2. обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8.1.3. предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

8.2. «Поставщик» имеет право:

8.2.1. требовать от Государственного заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара.

8.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2.4. досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятого товара.

8.3. «Государственный заказчик» обязан:

8.3.1. обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.3.4. обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

8.4. «Государственный заказчик» имеет право:

8.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки товара, так и в ходе срока годности.

8.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

8.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

8.4.5. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

8.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4.7. осуществлять контроль за исполнением Контракта, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

8.5. «Стороны» не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой «Стороны».

9. Имущественная ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

В случае если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10% начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

а)1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б)5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

9.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.4 настоящего Контракта.

9.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.9. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.15. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.16. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и (или) качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и (или) поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара и (или) поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в сроки, установленные в соответствующем требовании Государственного заказчика.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, документации Государственного заказчика об электронном аукционе

(Идентификационный код закупки ____________________________________________________________) на сумму в размере 10% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается настоящий Контракт – __________ (_______) руб. ____ коп.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Государственному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Государственного заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Срок действия независимой гарантии превышает предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

- внесением денежных средств на сумму в размере 10% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается настоящий Контракт – ____________ (________) руб. _____ коп. на счет Государственного заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Полное наименование: Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области»;

Краткое наименование: ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Банковские РЕКВИЗИТЫ:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОКЦ № 5 УГУ Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код УИН (поле 22 платежного поручения) 0002

10.2. В случаях установленных требованиями ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ обеспечение исполнения контракта предоставляется ранее перечисленными способами: в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Государственного заказчика, представляемых на сумму, увеличенную в полтора раза от указанной в п.3.1. настоящего Контракта, но не менее чем десять процентов от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается настоящий Контракт, или предоставлением информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя, соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, извещения об электронном аукционе (Идентификационный код закупки _____________________________________________________) ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об электронном аукционе ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области и п.3.1 настоящего Контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия независимой гарантии определяется Исполнителем самостоятельно. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное (муниципальное) учреждение, обеспечение гарантийных обязательств не требуется.

10.3. Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе (Идентификационный код закупки _________________________________________________) ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области трех контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном аукционе ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области.

10.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке:

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный п.3.7 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Государственным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения Государственным заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов.

10.5 Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется на случаи неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в указанном в п. 3.4 настоящего контракта порядке. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

10.7. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, предоставленное в форме внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, будет возвращено Исполнителю в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. При этом датой исполнения обязательств Исполнителем считается дата подписания Государственным заказчиком документа о приемке или в случае, если по настоящему контракту Исполнителю выставлена неустойка, дата зачисления неустойки на счет Государственного заказчика.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

11.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются «Сторонами» в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения «Сторон» споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента её получения

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Челябинской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном ч.16 ст.94 Закона N 44-ФЗ.

11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

11.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

12. Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2025 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Стороной.

12.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.4. При расторжении Контракта обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств Государственного заказчика по оплате стоимости товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, а также права Стороны требовать возмещения убытков и взыскания неустоек (штрафов, пеней) по дату фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

12.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Государственным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны,

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны,

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения

не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение

10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных

в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной

в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту №__________ от ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение о проведении электронного аукциона от 05.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиответа_на_запрос_о_разъяснении

Ответ на запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Вопрос:

В извещении указан ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на эмаль ПФ 115. Просим вас рассмотреть возможность приобретение краски по нашей технической документации, а именно по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответ:

Заявка поставщика Эмали ПФ-115 которая изготовленная согласно ТУ на основе действующего ГОСТ будут принята. Просим Вас принять участие в электронном аукционе

Подпись _________________________________/_________________________________/