Описание тендера: | Эмаль краска |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 04.03.2024 |
Окончание: | 13.03.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 267666782 |
Тип: | Не определен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО / Салехард |
Регион поставки: | Уральский ФО / Ямало-Ненецкий АО / Салехард |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Краска эмаль
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие | - | - | 1 | Штука |
ТКП Краска.docx | 28 КБ | 04.03.24 08:35 | Действующая |
Карточка предприятия декабрь 2023.pdf | 801 КБ | 04.03.24 08:35 | Действующая |
шаблон договора на поставку утвержденный.doc | 21 КБ | 04.03.24 08:35 | Действующая |
ТЕХНИКО-КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку краски
АО «Салехардский речной порт»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДРУГОМ ФОРМАТЕ, НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ– Общество с ограниченной ответственностью «____________»
(Заполняется участником)
(Заполняется участником)
(заполняется участником)
- Посмотреть таблицу с даннымиДата
Подпись руководителя м.п.
шаблон_договора_на_поставку_утвержденный ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Договор поставки № ____
г. «____» ________ 20___г.
Акционерное общество «Салехардский речной порт» (АО «СхРП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора ООО «МРФ» Ушакова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Салехардский речной порт» управляющей организации – ООО «Межрегионфлот» №11 от 28.06.2016г., с одной стороны, и
____________________________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
7.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, а также в течение всего срока его действия он:
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;
- ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.
7.2. Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие из-за недостоверности указанных в п. 7.1. настоящего Договора гарантий и заверений и предъявления в связи с этим к Покупателю налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему Договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товараов из расходов для целей налогообложения.
7.3. Указанные в п.7.2. настоящего Договора убытки возмещаются Поставщиком в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов в течение 30 календарных дней с момента получения претензии от Покупателя. При этом факт оспаривания налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить убытки.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
8.2. При не достижении Сторонами согласия в процессе проводимых переговоров Стороны передают споры для разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "31"декабря 2023г. В случае, если не позднее 15 дней до окончания действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении, то Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.
9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляются соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
9.3. В случае изменения места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом другую Сторону.
9.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами друг другу по факсу или электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов документов заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей нарочным.
9.5. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Акционерное общество «Салехардский речной порт»
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7
Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7
Тел/факс.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФилиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Генеральный директор ООО «МРФ»
Управляющей организации АО «СхРП» Д.В. Ушаков
Поставщик:
Номер телефона и электронная почта обязательны.
Приложение №1
К Договору поставки ____ от ________20____г
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от _________20___г.
на поставку товара
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого: ________ В т.ч НДС(20%): _________
(при наличии) Итого с НДС: _____________
Общая сумма по данной Спецификации №1 составляет ________________________(сумма прописью) рублей, ____ коп., в том числе НДС ____________рублей. (либо не облагается).
Поставка товара
Срок отгрузки
Оплата Товара
Покупатель:
Акционерное общество «Салехардский речной порт»
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7
Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, ул.Ленина, д.7
Тел/факс.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗападно-Сибирский банк Сбербанк РФ г.Тюмень
Генеральный директор ООО «МРФ»
Управляющей организации АО «СхРП» Д.В. Ушаков
Поставщик:
Номер телефона и электронная почта обязательны.
Карточка_предприятия_декабрь_2023
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#274717195 |
4 959 320
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
14.06.2024 24.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №267666632
Товары, строительные материалы
|
Малая закупка
#267666632 |
16 213
|
срок истек
- 07.03.2024 |
Запрос предложений
#267666609 |
срок истек
04.03.2024 22.03.2024 |
||
Электронный аукцион
#267666521 |
1 138 283
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
11 383 |
срок истек
04.03.2024 12.03.2024 |
|
Тендер №267666443
Поставка торфяной пасты (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267666443 |
396 000
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
04.03.2024 13.03.2024 |
Тендер №267666322
Краска эмаль
|
Малая закупка
#267666322 |
срок истек
- 11.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Отбор
#267666235 |
срок истек
- 19.03.2024 |
||
Малая закупка
#267666214 |
122 699
|
срок истек
- 05.03.2024 |
|
Тендер №267665503
приобретение бумаги г. Новый Уренгой (с результатом)
|
Электронный аукцион
#267665503 |
102 000
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
04.03.2024 12.03.2024 |
Электронный аукцион
#267664070 |
202 010 896
Обеспечение заявки:
2 020 108 |
срок истек
- 12.03.2024 |
|
Электронный аукцион
#267663936 |
202 010 897
Обеспечение заявки:
2 020 109 |
срок истек
04.03.2024 12.03.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |