Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» (ФГБУ «Канал имени Москвы»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», начальника Тверского района гидротехнических сооружений – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» Хлебникова Алексея Васильевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2023 № 51/23, с одной стороны, и __________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», на основании __________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется осуществить поставку пенообразователя для Тверского РГС (далее по тексту – Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), в срок, установленный разделом 5 Договора, а также в полном соответствии с документацией о закупке, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.
Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых Товары такого рода обычно используются, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки Товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
Место поставки Товара установлено в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) – (далее – место поставки).
Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка и сроков поставки Товара.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с условиями Договора.
Отказать в приёмке Товара при выявлении недостатков поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности, качества Товара.
Требовать уплаты и удержать в соответствии с пунктом 4.7. Договора из суммы оплаты неустойку (штрафы, пени), а также требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставленного по Договору Товара в соответствии с условиями Договора.
Принять надлежащим образом, поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществить проверку комплектности и других характеристик Товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке Товара.
Оплатить надлежащим образом поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.
В случае, если расчеты по настоящему Договору подлежат казначейскому сопровождению, Заказчик обязуется утвердить сведения об операциях с целевыми средствами, необходимых для санкционирования расходов.
Поставщик вправе:
Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости надлежащим образом поставленного Товара по настоящему Договору.
Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
Поставщик обязан:
Поставить Товар и выполнить работы (оказать услуги) по монтажу и наладке Товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар), по обучению лиц (работников Заказчика), осуществляющих использование и обслуживание Товара, в сроки, предусмотренные Договором.
Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Техническому заданию (приложению № 1 к Договору).
По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, осуществить доставку недостающего количества Товара, забрать поставленный в избытке Товар, ассортимента или комплектации.
Обеспечить доставку Товара своим транспортом и за свой счет до места поставки, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если Товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Бесплатно осуществлять гарантийное обслуживание в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе, ремонт, восстановление, замену Товара (комплектующих изделий). Перечень гарантийных обязательств определен в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. Доставка Товара, а также комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и их возвращение обратно осуществляется за счет Поставщика.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
Поставщик гарантирует:
Что на момент заключения Договора в отношении него отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению Договора в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Качество Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
Цена Договора
Цена Договора составляет ___________________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 % _________________(______________ ) рублей ____ копеек/НДС не облагается, в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение № 2 к Договору).
Стоимость единицы Товара указана в Расчете цены Договора (Приложение № 2 к Договору).
В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика (третьих лиц), стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, затраты на содержание транспортных средств, находящихся под разгрузкой в месте поставки в течении нормативного срока, содержание транспортных средств, находящихся под простоем в ожидании проведения Заказчиком или Поставщиком необходимых экспертиз и приёмок, затраты на зачистку транспортных средств по окончании выгрузки и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
Авансирование по Договору – не предусмотрено.
Источник финансирования по Договору – за счет средств Заказчика от приносящей доход деятельности.
Общая сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Порядок расчетов
Товар, поставленный с изменением или отклонением от условий Договора, не оформленные дополнительными соглашениями, оплате не подлежит.
Расчеты по Договору осуществляются в рублях, в безналичной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по реквизитам, указанным в Договоре.
Заказчик осуществляет все платежи Поставщику при условии доведения денежных средств на счёт Заказчика.
Оплата за фактически поставленный Поставщиком и принятый, смонтированный в установленном порядке Заказчиком Товар (этапы поставки Товара) производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара.
Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
В случае, если подписание Сторонами документов о приёмке Товара приходится:
на дату с 1 по 15 декабря финансового года включительно, – оплата осуществляется не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до окончания текущего финансового года в пределах лимитов финансирования, доведенных до получателя на указанный финансовый год;
на дату с 16 по 31 декабря финансового года включительно, – оплата осуществляется в очередном финансовом году в пределах лимитов финансирования, доведенных до получателя на очередной финансовый год.
В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), оплата за поставленный Товар может быть осуществлена Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Порядок и сроки поставки и монтажа Товара
Срок поставки Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Поставщик не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке Товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время доставки Товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.
Никакие задержки и нарушения поставки Товара не могут служить основанием для требования Поставщиком о продлении сроков поставки Товара, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
Порядок сдачи и приемки Товара
Обязательства Поставщика по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами документа о приемке Товара.
Приемка Товара осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара.
В день поставки Товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект оригиналов Товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (либо УПД), Акт приемки-передачи Товара, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, сертификаты о соответствии, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 6.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных Товаров по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи Товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных Товаров, либо мотивированный отказ от принятия поставленных Товаров, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчиком от принятия поставленных Товаров в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
Акт сдачи-приемки Товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех выявленных при приемке недостатков.
Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.
Для проверки результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
Допуск на территорию категорированных объектов транспортной инфраструктуры ФГБУ «Канал имени Москвы» (далее – Учреждение) осуществляется по пропускам выданным посетителям уполномоченными сотрудниками учреждения на основании заблаговременно направленного письменного обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, заверенных печатью (при наличии), согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1638 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта» и Положения о пропускном режиме, утвержденного Приказом руководителя Учреждения.
В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Расчете цены Договора (Приложение № 2 к Договору).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар.
Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.
Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 6.8.11 Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.
Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пункте 6.8.11 Договора.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом/демонтажем Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Поставщик в установленный в извещении (в соответствии с пунктом 6.8.11 Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления в соответствии с пунктом 6.8.11 Договора забрать Товар.
Гарантии качества. Гарантийные обязательства.
Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с Приложением № 1 к Договору и законодательством Российской Федерации.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Ответственность Сторон
При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторонами уплачивается неустойка (штраф, пени).
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации или настоящим Договором установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа (за исключением случаев, установленных пунктами 8.5. – 8.7. Договора) устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика путем проведения закупки у СМСП, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 (пяти) тысяч рублей и не менее 1 (одной) тысячи рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства)):
в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщиком вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), оплата за поставленный Товар может быть осуществлена Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Порядок изменения Договора
Изменения и (или) дополнения в условия Договора, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, и не должны противоречить законодательству Российской Федерации.
Все дополнительные соглашения к Договору становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в том числе изменение:
Цены Договора до размера крупной сделки, аванса и размера аванса, порядка оплаты;
Количества поставляемого Товара;
Срока (при наличии обстоятельств, подтвержденных сторонами договора, в том числе форс-мажор);
Качества Товара на равноценное или Товар с лучшими показателями качества (в случае поставки Товаров в рамках Договора).
Порядок расторжения Договора
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договора невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:
в случае изменения внешних обстоятельств реализации Договора, которые нельзя было предвидеть при его заключении;
в случае отсутствия финансирования;
в случае несоответствия Поставщика, требованиям закупки;
в случае нарушения Поставщиком существенных условий Договора;
по решению Заказчика.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Если до расторжения Договора Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора количество Поставляемого Товара должны быть уменьшены с учетом количества поставленного Товара, по расторгнутому Договору. При этом цена вновь заключаемого Договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного Товара.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты отправки Заказчиком решения Поставщику.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.5. Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты отправки Поставщиком решения Заказчику.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В случае расторжения Договора Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней после расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды исполнения Договора (в случае если Договором предусмотрена выплата аванса).
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
Конфиденциальность
Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Договора, считается конфиденциальной информацией.
Стороны Договора обязуются:
обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;
не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации или иными способами не делать ее известной третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных представителей Сторон, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией.
Стороны Договора вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
Сторона, желающая сделать публичное заявление, касающееся Договора, обязана предварительно получить письменное согласие другой Стороны.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по Договору. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании обстоятельств непреодолимой силы, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые компетентным государственным органом. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (трех) дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Сторона, лишенная права ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выполнение договорных обязательств, приостанавливается до окончания обстоятельств непреодолимой силы. По окончании обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, датой для наступления которых считается момент получения одной из Сторон письменного извещения от Стороны – инициатора расторжения Договора.
Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы (ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Все претензии по Договору с обеих Сторон оформляются в письменном виде (претензии) и направляются другой Стороне для рассмотрения в претензионном порядке посредством почтовой связи в виде заказных писем с уведомлением либо вручаются в руки. Стороны определяют, что претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента отправления претензии.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Обеспечение исполнения Договора [1]
Обеспечение исполнения Договора – не установлено
Прочие условия
Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Расчет цены Договора.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого изменения.
Стороны договорились, что вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по Договору направляются по адресу, указанному в Договоре. Вся корреспонденция во исполнение Договора предоставляется Сторонами друг другу одним из следующих способов:
направляется посредством электронной почты на адрес, отраженный в Договоре;
направляется заказным письмом;
вручается нарочным под расписку.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.
Поставщик подтверждает, что изучил положения документации о закупке, условия Договора, Техническое задание, Расчет цены Договора и владеет исчерпывающей информацией в отношении всех обязательств, которые могут повлиять на исполнение его обязательств по Договору, срок выполнения обязательств по Договору и цену Договора, не имеет к Заказчику претензий, возражений и замечаний.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания на электронной торговой площадке усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
2.
Место поставки: Тверская область, г. Тверь, ул. Малые Перемерки 15а.
Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Качество товара:
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим Техническим регламентам, ГОСТам, ТУ и иным установленным требованиям, а также требованиям, указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих качество Товара, с сертификатом Российского речного Регистра.
Технические характеристики товаров должны соответствовать паспорту изделия.
Безопасность товара должна подтверждаться сертификатами соответствия.
Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна иметь вмятин, порезов, следов вскрытия, опломбирована.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или иным способом, позволяющим осуществить его идентификацию.
Поставщик обязан осуществить поставку в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.
Весь Товар должен иметь паспорта на каждую партию Товара.
Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.
3.
Объем и сроки гарантий качества:
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара, оформленного в соответствии с к Контрактом. Если производителем Товара в паспорте (формуляре) на производственную партию Товара установлены гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Наличие гарантии качества Товара удостоверяется Поставщиком выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата, паспорта).
Гарантийная замена обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока Товара все необходимые -процедуры, включая оформление документов для предъявления претензий предприятию-изготовителю Товара выполняет Поставщик. Расходы на транспортировку Товара обеспечиваются за счет Поставщика.
4.
Требование к безопасности товара:
Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.
Информация на таре (упаковке) либо Товаре должна указываться на русском языке или быть продублирована на русском языке, быть видимой и доступной для прочтения.
Поставка должна осуществляется способом, обеспечивающим сохранность исходного качеств г Товара, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок. Hа Товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий техническому описанию Товара.
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или условия хранения которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки Товаре, поставляемого с нарушением указанного условия.
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несёт Поставщик.
5.
Описание объекта закупки
5.1 Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и каталога товаров, работ, (при наличии информация в каталоге) для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
Начальник «Тверского РГС – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы»
______________А.В.Хлебников
«_____» ____________ 2025 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения аукциона в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
ЭА223- Поставка пенообразователя для Тверского РГС
Тверская область, г. Тверь
2025 год.
Оглавление
Настоящая документация об аукционе в электронной форме разработана в соответствии с положениями:
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «Канал имени Москвы»
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок и состоит из следующих частей:
Часть 1. Аукцион в электронной форме
Термины и определения. Общие сведения 3
Часть 2. Информационная карта аукциона в электронной форме 5
Часть 3. Образцы форм и документов для заполнения 18
Часть 4. Проект Договора 19
Часть 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ) 21
Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА. 24
Часть 1. Аукцион в электронной форме
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Общие сведения.
Аукцион в электронной форме – открытые торги на понижение цены, победителем которых признается лицо, предложившее наименьшую цену договора.
День - календарный день, если иное специально не указано в настоящей документации.
Документация о закупке (далее - Документация) - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения.
Допуск к участию в закупке – результат рассмотрения заявок на участие в закупке, представляющий собой определение перечня лиц, которые соответствуют установленным в документации о закупке требованиям, необходимым для участия в закупке.
Единая информационная система - (единая информационная система) – официальный сайт для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Заказчик – организация, указанная в разделе 1 Информационной карты Документации.
Закупка – процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводимая на электронной площадке в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника, направленное заказчику с намерением принять участие в процедуре закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о закупке.
Извещение о закупке – опубликованные в единой информационной системе и направленные (не ранее публикации в единой информационной системе) любым заинтересованным лицам сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о начале закупочных процедур.
Комиссия по закупкам (единая комиссия) – коллегиальный орган, созданный для принятия решений в ходе проведения отдельной закупки, в том числе для выбора победителя.
Лот – договор (договоры), в отношении права на заключение, которого (которых) согласно настоящей Документации должна подаваться отдельная заявка на участие в закупке.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – установленная и объявленная максимальная цена закупки, указанная в разделе 5 Информационной карты Электронного аукциона.
Оператор Электронной торговой площадки (оператор ЭТП) – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
Победитель в проведении аукциона – участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении и документации об аукционе, и предложивший наименьшую цену договора.
Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Канал имени Москвы», утвержденное в установленном порядке Росморречфлотом и размещенное в единой информационной системе и сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Регламент работы ЭТП – документы оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии с Законом № 223-ФЗ и деятельность оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, выразившие заинтересованность в участии в данной закупке.
Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации о закупке, запрос на разъяснение положений документации о закупке, а также подача заявки на участие в закупке. В случае участия на стороне участника закупки нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с их участием в закупках.
Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, содержащий сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено документацией о закупке, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению суда, в связи с существенным нарушением ими условий договоров, ведение которого предусмотрено Законом о закупках и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон контрактной системе).
Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (программно-аппаратный комплекс), обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена электронными документами.
Электронный документ – документ, созданный в электронном виде и подписанный электронной подписью.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (термин приведен в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
Шаг аукциона – величина понижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при проведении аукциона.
Часть 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Во всем, что не урегулировано настоящей Документацией, заказчик, участники закупки и другие лица руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «Канал имени Москвы» и действующим законодательством Российской Федерации.
Часть 3. Образцы форм и документов для заполнения
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 1
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Настоящим участник закупки, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на
2.
Место поставки: Тверская область, г. Тверь, ул. Малые Перемерки 15а.
Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Качество товара:
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим Техническим регламентам, ГОСТам, ТУ и иным установленным требованиям, а также требованиям, указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих качество Товара, с сертификатом Российского речного Регистра.
Технические характеристики товаров должны соответствовать паспорту изделия.
Безопасность товара должна подтверждаться сертификатами соответствия.
Товар должен быть в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна иметь вмятин, порезов, следов вскрытия, опломбирована.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или иным способом, позволяющим осуществить его идентификацию.
Поставщик обязан осуществить поставку в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.
Весь Товар должен иметь паспорта на каждую партию Товара.
Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.
3.
Объем и сроки гарантий качества:
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара, оформленного в соответствии с к Контрактом. Если производителем Товара в паспорте (формуляре) на производственную партию Товара установлены гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Наличие гарантии качества Товара удостоверяется Поставщиком выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата, паспорта).
Гарантийная замена обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока Товара все необходимые -процедуры, включая оформление документов для предъявления претензий предприятию-изготовителю Товара выполняет Поставщик. Расходы на транспортировку Товара обеспечиваются за счет Поставщика.
4.
Требование к безопасности товара:
Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.
Информация на таре (упаковке) либо Товаре должна указываться на русском языке или быть продублирована на русском языке, быть видимой и доступной для прочтения.
Поставка должна осуществляется способом, обеспечивающим сохранность исходного качеств г Товара, защиту от воздействия температуры окружающей среды, от повреждения упаковок. Hа Товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий техническому описанию Товара.
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или условия хранения которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки Товаре, поставляемого с нарушением указанного условия.
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несёт Поставщик.
5.
Описание объекта закупки
5.1 Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) и каталога товаров, работ, (при наличии информация в каталоге) для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
