Тендер - Диски с противомикробными лекарственными средствами №316464084

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):665824, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 208, дом 2/6.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.10.2025 по 13.11.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 28 Федерального медико-биологического агентства»

Утверждаю

Главный врач

ФГБУЗ ЦГиЭ № 28 ФМБА России

___________________ Ю.В. Арчакова

«____» ______________ 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку дисков с противомикробными лекарственными средствами

СОГЛАСОВАНО:

- Посмотреть таблицу с данными

Документацию подготовил:

Юрисконсульт – Походяева Светлана Геннадьевна 27.10.2025 _________________

дата подпись

Ангарск 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству:

Товар должен соответствовать данным характеристикам, в упаковке производителя (поставщика), не в бывшем употреблении, надлежащего качества. Срок годности на момент поставки – не менее 80 % общего срока годности, установленного производителем.

Требование к транспортировке: Транспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товара с соблюдением требований правил перевозки грузов обеспечивающей их сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта. Поставщик несет ответственность за состояние транспорта и работу водителя-экспедитора.

III. Сроки проведения аукцион

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение к аукционной документации № 1

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных поставщиков предоставленных с учетом цен на 2025 г.:

- Посмотреть таблицу с данными

Среднее арифметическое значение предложений поставщиков по данным:

1) запрос коммерческих предложений (источник № 1, № 2, № 3)

Приложение к аукционной документации № 2

Заявка на участие

в открытом аукционе в электронной форме

Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме, а также применимые к данной заявке законодательство и нормативно-правовые акты, мы согласны в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении и аукционной документации о проведении открытого аукцион в электронной форме, проекте договора на поставку дисков с противомикробными лекарственными средствами, являющимся предметом проводимого аукциона и сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в вышеназванных документах.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку Товара, составляющие полный объем поставляемого Товара, который должен быть поставлен в соответствии с предметом проводимого аукциона, поставка Товара будет оказана в полном объеме в соответствии с описанием закупки.

Приложение к аукционной документации № 3

На бланке организации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация соответствия участника

требованиям, установленным п.п. 2.1. ч.IV «Порядок проведения открытого аукцион в электронной форме» в документации

на поставку___________________________________________________________________________

наименование открытого аукцион в электронной форме

Настоящим подтверждаем:

1) что __________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует/не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) что в отношении_______________________________________________________________________

(участник закупки)

не проводится/проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) что деятельность ______________________________________________________________________

(участник закупки)

не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) что у ________________________________________________________________________________

(участник закупки)

Отсутствуют/присутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) что у ________________________________________________________________________________

(участник закупки)

отсутствует - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) что __________________________________________________________________________________

(участник закупки)

обладает/не обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) что между ___________________________________________________________________________

(участник закупки)

и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член единой комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) что ________________________________________________________________________________

(участник закупки)

подтверждает отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) что _____________________________________________________________________________________

(участник закупки)

не участвует/участвует (если участвует, то краткая информация о сути судебных разбирательств) в судебных разбирательствах.

Участник _______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение к аукционной документации № 4

АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОН

- Посмотреть таблицу с данными

Дата:______________

Должность, ФИО, подпись участника закупки (его полномочного представителя), печать

Приложение к аукционной документации № 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____/25

На поставку дисков с противомикробными лекарственными средствами

г. Ангарск «___»________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 28 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 28 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Арчаковой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам электронного аукциона (протокол № _______________________ от ____.___.2025г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить Заказчику диски с противомикробными лекарственными средствами (далее товар), согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 208 дом 2/6, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар по цене, указанной в настоящем Договоре (Приложение № 1 к договору). Характеристики товара должны соответствовать техническому заданию аукционной документации.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.3. Цена Договора на период его действия остается фиксированной.

2. Цена и общая сумма Договора.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_______________) руб. ____ коп., в том числе НДС (____%) ______________ (______________-) руб. ___ коп. (без НДС)

2.2. Цена товара является фиксированной и пересмотру не подлежит. Цена включает НДС и расходы на доставку Заказчику, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

3. Срок и условия поставки.

3.1. Заказчик, исходя из текущей необходимости, определяет количество Товара, на основании чего формирует заявку.

3.2. Заявка может быть передана Поставщику в устной, письменной или иной форме.

3.3. Поставщик, в течение 30 календарных дней, со дня получения заявки, поставляет товар по адресу указанному в пункте 1.1. настоящего договора. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя). Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной накладной и счетом-фактурой.

3.4. Поставщик обязан передать Заказчику счет-фактуру одновременно с передачей товара, но не позднее 5 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара (основание: ст. 168 Налогового кодекса РФ, часть 2). Поставщик гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре.

3.5. Товар считается поставленным с момента подписания сторонами товарной накладной или УПД.

4. Условия оплаты.

4.1 Оплата производится за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки, на основании товарной накладной, счета и счета-фактуры или УПД.

4.2 Поставщик обязан предоставить следующие документы вместе с поставляемым товаром:

- товарную накладную и оригинал счет-фактуры или УПД, счет;

- оригиналы или надлежаще заверенные копии следующих документов на каждый вид товара: сертификат соответствия, сертификат качества, регистрационное удостоверение, декларация соответствия, документ, подтверждающий качество товара и другие необходимые документы (техническая документация).

4.3. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче технической документации на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить их возврат за счет Поставщика.

5. Качество товара, гарантии.

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, согласно действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

5.2. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке. При отсутствии или ненадлежащем оформлении документов, указанных в подпункте 4.2. настоящего Договора, сроки (время) приемки Товара, указанные в подпунктах 5.6 Договора, продлеваются на срок предоставления новых надлежащим образом оформленных Документов.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, выпускаться серийно, Товар должен поставляться в упаковке производителя. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную.

5.4. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% на момент поставки.

5.5. Приемка товара по количеству и качеству (комплектности) проводится в порядке, установленном Инструкциями Госарбитража П-6, П-7, в момент его распаковки на объекте. В случае обнаружения внутритарного брака и/или некомплектности, вызов представителя Исполнителя обязателен. Претензии по качеству и/или комплектности товара, за исключением скрытых дефектов изготовления, могут быть заявлены Заказчиком не позднее тридцати дней с момента его поставки на объект. Претензии по скрытым дефектам изготовления рассматриваются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.6. Приемка Товара по количеству и комплектности Заказчиком осуществляется в течение 30 дней с учетом особенностей, указанных в п 5.2. Договора. Датой поступления надлежаще оформленных документов, указанных в подпункте 4.2. настоящего Договора, считается день получения их Заказчиком, с этого же дня исчисляется срок приемки Товара.

5.7. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение семи дней с момента ее получения.

5.8. Брак подлежит замене в течение пятнадцати календарных дней, если Актом приемки не установлен иной срок замены. Расходы, связанные с заменой брака, несет Поставщик.

6. Ответственность сторон.

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
• Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых актов, запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары, военные действия, блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время наступления и продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены другим сторонам не позднее двух недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
• За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
• За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки учетной ставки ЦБ РФ. Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Договора.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.11. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаимозачетов до полного их исполнения.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору, которое должно быть подписано уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области с обязательным соблюдением претензионного порядка. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте. Датой получения претензии считается день её получения по факсу или с подтверждением по электронной почте.

8.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Поставщик в двухдневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №____/25 от__________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными