Тендер - Диск из гексагонального нитрида бора №307673386

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКОНТРАКТ_№_18_11-44

КОНТРАКТ № 18/11-44

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Новосибирск «____» _______________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Беркаева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 146 от 20.12.2024г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИКА» (ООО «АВТОМАТИКА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Архиповой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик по настоящему Контракту обязуется поставить и передать Заказчику диск из гексагонального нитрида бора (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на сумму и в количестве, определенном в приложении к настоящему Контракту.

Количество, наименование, ассортимент Товара, цена за единицу Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена за Товар, поставляемый по настоящему Контракту, устанавливается в рублях. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, гарантийные обязательства, доставку, налоги, сборы, пошлины, страхование, погрузку/разгрузку и другие обязательные платежи.

Общая сумма Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (20%).

Оплата за Товар в рамках Контракта производится в следующем порядке:

100% от цены Контракта по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.4. Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.5. В случае, если исполнение Контракта приходится на декабрь текущего года, оплата производится не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанный финансовый год.

2.6. Все расчеты производятся платежными поручениями путем безналичного перечисления Заказчиком соответствующих сумм на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Заказчик считается исполнившим обязанность по переводу денежных средств в момент их списания с расчетного счета Заказчика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик обязуется поставить Товар в течение 70 (семидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Контракта и Спецификации к нему. Поставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 11. Поставка Товара осуществляется единой партией. Досрочная поставка Товара разрешена только по согласованию с Заказчиком.

Поставщик поставляет Товар в адрес поставки своим или привлеченным транспортом.

Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Заказчику с момента передачи Товара Поставщиком Заказчику на складе Заказчика и подписания товарных накладных Заказчиком.

Поставщик обязан предоставить Заказчику в момент поставки Товара следующие документы:

• оригинал универсального передаточного документа (счет-фактуры)/ товарной накладной (ТОРГ-12),
• документ, подтверждающий качество Товара (для товаров, подлежащих обязательной сертификации),

Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на Товар и гарантирует достоверность указанных сведений о Товаре в универсальном передаточном документе.

Поставка Товара Поставщиком производится в адрес Заказчика в рабочие дни с 08:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов (суббота, воскресенье – выходные дни). В связи с тем, что на территории ИЯФ СО РАН действует пропускной режим, Поставщик должен уведомить контактное лицо со стороны Заказчика (п. 12.6 настоящего Контракта) о поставке Товара за 1 рабочий день (сообщить ФИО водителя, номер и марку машины).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Качество поставляемого по настоящему Контракту Товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и Технических условий. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара и использованных для его изготовления материалов. Качество и комплектность поставляемого Товара должны подтверждаться сопроводительной и технической документацией (если наличие таковой предусмотрено действующим законодательством), сертификатами качества, а также документами, устанавливающими гарантийный срок на Товар.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка (экспертиза) Товара производится Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества Товара в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки. Заказчик принимает Товар от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной или УПД, в ненарушенной упаковке.

5.2. Приемка (экспертиза) Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня поступления Товара на склад. Результаты приемки (экспертизы) отражаются в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

5.3. Поставщик одновременно с поставляемым Товаром передает Заказчику техническую документацию на русском или с переводом на русский язык (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, монтажу, чертежи, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара).

Поставка Товара без технической документации и документов, подтверждающих качество Товара, считается ненадлежащей, и такой Товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

5.4. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Контракта, Заказчик принимает такой Товар на ответственное хранение и в течение 3 (Трех) рабочих дней составляет акт рекламации с указанием недостатков Товара. Поставщик в согласованный с Заказчиком срок с даты получения акта рекламации обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения своих обязательств по настоящему Контракту в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, фактически исполненных Поставщиком. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

Заказчик несет ответственность в виде неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения своих обязательств по оплате Товара в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему исполненных обязательств. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой Стороной.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:

Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соглашения могут быть заключены как в письменной форме, так и в форме электронного документа и подписываются такие документы усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика через ЕАТ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 9.2 влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае недостижения согласия споры передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения заказным письмом.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками и посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 10 (десяти) рабочих дней. Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Контракта не может превышать 10 (десяти) дней.

Контракт, заключенный через ЕАТ формируется в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По итогам несостоявшейся закупочной сессии в ЕАТ Контракт заключается на бумажном носителе вне ЕАТ. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны не позднее 10 (десяти) дней должны уведомить об этом друг друга.

Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

• Приложение № 1: Спецификация;
• Приложение№ 2: Акт приема-передачи Товара.

Контактное лицо со стороны Заказчика при исполнении настоящего Контракта – Кузнецова Ирина Игоревна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Всего:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тринадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ЭКСПЕРТИЗЫ) ТОВАРА

от ____________________ 2025 г.

ПО КОНТРАКТУ № 18/11-44 от ______________ 2025 г.

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИКА» (ООО «АВТОМАТИКА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Архиповой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ИЯФ СО РАН, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Беркаева Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 146 от 20.12.2024 г., с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Приемка (экспертиза) исполнения Поставщиком обязательств (поставка Товара по количеству и качеству) по Контракту № 18/11-44 от __________________ 2025 г. проведена Заказчиком. Результат исполнения условий Контракта Поставщиком соответствует требованиям Контракта.

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту):

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного Товара составляет:

_______________ (_______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (20%).

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

_______________________________________ ______________________________________________________(перечислить документы)

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар.

- Посмотреть таблицу с данными