Тендер - Дезинфицирующее средство (жидкое мыло) №268730933

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение__2_к_извещению_проект_договора__1_.docx
• Извещение-документация_о_закупке__-_дез_средство.doc
• Приложение_к_документации._Обоснование_НМЦД__7_.xlsx
• Приложение__2_к_извещению_проект_договора__1_[1].docx

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

Согласно протоколу № __________ от____________

на поставку

«___» _________ 2024 г. г. Чебоксары

Автономное учреждение Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Борисова Владислава Николаевича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________ далее вместе именуемые "Стороны",с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), на основании результатов размещения заказа путем неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»), участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол № _____ от «___»_______ 2024г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен в целях поставки

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость договора составляет ________ (________) рублей, «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ».

Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет средств приносящий доход деятельности.

2.2. Оплата Цены Договора производится заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней послеполучения заказчиком партии товара поставляемого по настоящему Договору и с момента проверки соответствия каждой партии товара условиям Договора, в том числе об ассортименте, количестве, комплектности и качестве, передачи Поставщиком документов, подтверждающих качество товара.

2.3. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи (в т.ч. НДС), выплаченные или подлежащие к выплате в связи с выполнением Договора, все затраты на транспортировку до места нахождения Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в место нахлждения Заказчика до 02.03.2024 г.

3.1.2. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3.Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

3.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Заказчику).

3.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

3.1.6. Предоставить сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, обязательные для данного вида Товара, документацию подтверждающую безопасность Товара, его функциональные характеристики и иные показатели соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

3.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.1.8. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить поставку Товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), техническим требованиям завода-изготовителя, действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара.

4.2. Требования к Товару: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании извещения о проведения неконкуретной закупки по принципу «Электронного магазина» у СМСП.

4.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.4. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4.5. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

4.6. Товар должен быть новым, остаточный срок годности на товар на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

4.7. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.8. Товар должен иметь необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия), регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, инструкция (памятка) на русском языке, документы о стране происхождения, сведения производителя о товаре (техническая спецификация производителя и т.п.) и передаваться вместе с поставляемым Товаром.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО АССОРТИМЕНТУ, КОМПЛЕКТНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Доставка товаров осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 101 в рабочие часы с 8.00 – до 17.00 по московскому времени. Приемка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки товара на склад Заказчика. При приемке уполномоченные должностные лица Заказчика обеспечивают проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего договора.

5.2. При получении Товара Заказчик осуществляет его приемку по количеству в соответствии с условиями Договора, о чем свидетельствует его подпись в сопроводительных документах.

При выявлении расхождения по количеству товара, номенклатуре, ассортименту комплектации, а также по качеству товара Заказчик составляет акт о выявленном несоответствии товара условиям и уведомляет об этом Поставщику в течение 5 дней с момента составления акта.

С момента получения от Заказчика уведомления о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком.

5.3.Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Договором, Заказчиком указывается в сопроводительных документах количество фактически принятого товара.

Заказчик до передачи Поставщиком недостающего количества Товара в соответствии с условиями Договора имеет право отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

5.4. В случае если Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о недостатках товара не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать расторжения Договора, а также, если за Товар была осуществлена предварительная оплата, потребовать возврата уплаченной суммы.

5.5. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям стандартов, обеспечивающих сохранность Товара по количеству и качеству при перевозке и хранении.

5.7. Упаковка Товара должна содержать сведения о марке, производителе и сроке годности (эксплуатации, стерильности) товара.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием регистрационного удостоверения Минздрава РФ, сертификатов соответствия, оформленного в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям настоящего Договора и/или нормам, предъявляемым действующим законодательством на данный вид товаров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать предъявление неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору вразмере 0,1 процента за каждый день просрочки от стоимости не поставленного вовремя товара.

7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа).

8.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение условий договора, в том числе существенных условий при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательствомРоссийской Федерации.

8.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

8.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.4. При исполнении договора не допускается замена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником предыдущего поставщика, с которым заключен договор, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения). В случае перемены поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику на тех же условиях и в том же объеме.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

8.6.1. В случае полного или частичного нарушения Поставщиком условий по настоящему Договору(в том числе при задержке Поставщиком срока поставки, промежуточного и (или) срока окончания поставки товара по настоящему Договору на срок свыше 5 (пяти) рабочих дней по его вине) , Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, действуя следующим образом:

8.6.2.Заказчик направляет в адрес Поставщика письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении в связи с нарушением условий Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении.

8.7. В случае установления факта представления поставщиком недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем закупки и заключения с ним договора, Заказчик вправе расторгнуть такой договор на любом этапе его исполнения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1 Все споры и разногласия, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, Стороны договорились разрешать путем предъявления досудебной претензии. Срок ответна претензию составляет 15 (пятнадцати) календарных дней.

11.2 В случае не достижения согласия между Сторонами, все спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации,Положением о закупке товаров, работ, услуг АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.

12.7. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

13. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

АУ «Городская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии

__________________В.Н. Борисов

М. П.

Извещение - СМСП №30

о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»), участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящее извещение-документация о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»), участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – Положение о закупке).

Положения настоящего извещения-документации, распространяются и на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

Настоящая неконкурентная закупка осуществляется в электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Неконкурентная закупка по принципу «электронного магазина» у СМСП проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения. В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения такой закупки процедурного или технического характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц. При этом, в любом случае, не допускается осуществление закупок по правилам, противоречащим требованиями законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц

Раздел ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с даннымиРаздел. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требование к наличию регистрационного удостоверения при поставке Товара:

- копия(ии) действующего регистрационного(ых) удостоверения(й) для подтверждения соответствия товара(ов) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») или информацию о реквизитах действующего регистрационного(ых) удостоверения(й) на товар(ы) (В соответствии с частью 11 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации регистрационный номер медицинского изделия) (Письмо ФАС России от 23.10.2014 №АД/43043/14 «О разъяснении законодательства о контрактной системе»)

3. Требования к безопасности, упаковке, отгрузке товара

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия).

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Поставка изделий с немаркированной упаковкой не допускается.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Товар должен быть новым, остаточный срок годности на товар на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Вместе с Товаром Поставщик передает все необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, инструкция (памятка) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки), документы о стране происхождения, сведения производителя о товаре (техническая спецификация производителя и т.п.).

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего договора.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

В течение гарантийного срока хранения товара Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям договора.

Срок замены некачественного Товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене Товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку Товара.

При замене Товара гарантийный срок хранения на него исчисляется заново со дня приемки Товара Заказчиком.

Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика. Раздел. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) В НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Форма предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в неконкурентной закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии

Изучив извещение-документацию о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»)

_________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника размещения закупки)

лице __________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица, действующего без доверенности или должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________

(Устава, доверенности или иного документа)

направляет настоящее предложение на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в неконкурентной закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина») на поставку _______________________________________________________.

(предмет договора)

_____________________________________ настоящим предложением на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) подтверждает свое

(наименование участника размещения закупки)

согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением-документацией о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»).

Предложение о цене договора: ______________________ руб. ____коп. Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку и доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей для данного вида товара.

Приложения:

сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

анкета участника закупки;

копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания предложения:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящем разделе - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора является крупной сделкой;

декларация, подтверждающая на дату подачи предложения, на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

к предложению на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг)

в неконкурентной закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

в электронной форме (по принципу «электронного магазина»)

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг 1

- Посмотреть таблицу с даннымиИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). При этом отсутствие в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такого предложения, данное предложение на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) рассматривается как содержащее предложение о поставке иностранных товаров;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии).

При указании конкретных характеристик участник закупки обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным.

Значения показателей товаров, предоставляемые участником закупки, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование, не допускается наличие неопределенности, множественности в значениях.

При формировании предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг), при наличии в разделе 3 «Техническое задание» извещения-документации о закупке показателей, сопровождающихся словами (знаками):

- «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение;

- «менее», «

- «от», «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» указанное заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение;

- «до», «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» указанное заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленного заказчиком значения. Исключением является указание на значения температуры товара.

Если в Техническом задании установлена максимальная величина показателя товара (max), участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленное заказчиком значение.

Если в Техническом задании установлена минимальная величина показателя товара (min), участник закупки должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение.

Если в Техническом задании установлены одновременно максимальная (max) и минимальная (min) величины одного и того же показателя, участник закупки должен указать конкретный показатель равный либо находящийся в диапазоне данных величин, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

Техническое задание может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом. Участником закупки в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) указывается их предельная величина (максимальная или минимальная), при этом слова «не менее» или «не более», или аналогичные им не исключаются.

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, включающий в себя слова «в пределах диапазона не уже чем», участника закупки вправе в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) указать диапазон значений шире, чем указано в техническом задании, при этом минимальное (нижнее) значение диапазона должно быть равно или ниже установленного в техническом задании минимального (нижнего) значения диапазона, а максимальное (верхнее) значение должно быть равно или выше установленного в техническом задании максимального (верхнего) значения диапазона. В случае, установленном настоящим абзацем, сами слова «в пределах диапазона не уже чем» в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) не указываются.

Знаки «()» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.

При наличии в разделе 3 «Техническое задание» документации о закупке нескольких показателей, относящихся к товару, и значения которых перечисляются и сопровождаются буквой «и» или знаками «,», «;» участником закупки должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой «и» и (или) знаками «,» и (или) «;». Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в полном объеме.

При наличии в разделе 3 «Техническое задание» документации о закупке показателей товара со словами «или», «либо», в предложении на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) должно быть предложено только одно из перечисленных значений, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

При указании значений показателей, для которых требуемое значение, установленное настоящей документацией, сопровождается ссылкой на ГОСТ, участник закупки также должен указать требуемый ГОСТ.

В случае указания в извещении-документации и приложениях к ней на ГОСТ, СНиП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом, заменяющим не актуальный документ.

В случае если не указаны единицы измерения размеров, считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия, если не указаны единицы измерения веса (массы), считать, что они установлены в килограммах. В случае указания габаритных размеров в виде: «Ш/В/Г/Т», «Ш х В х Г х Т», «Ш/В/Г», «Ш х В х Г», «Ш/В/Д», «Ш х В х Д», и т.п. где «Ш», «В», «Г», «Т», «Д» - числовые значения, считать, что данные обозначения означают: Ш - Ширину, В - Высоту, Г - Глубину, Т- толщину, Д обозначает длину. При заполнении предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) просим учесть, что при форматировании текстовой части документа цифры и буквы, прописанные надстрочно, могут перейти в строку, в связи с чем просим читать м2 как м2, м3 как м3, оС как оС, см2 как см2, см3 как см3, мм2 как мм2, мм3 как мм3.

Приложение № 2

к предложению на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг)

в неконкурентной закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

в электронной форме (по принципу «электронного магазина»)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для индивидуального предпринимателя, для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к предложению на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг)

в неконкурентной закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

в электронной форме (по принципу «электронного магазина»)

Декларация, подтверждающая на дату подачи предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в неконкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

___________(наименование участника размещения закупки) ____________________________ декларирует свое соответствие требованиям к участникам закупки, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи предложения на поставку товара (выполнения работ, оказание услуг) в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

^ Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением-документацией об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), и указание на товарный знак (при наличии).

ДОГОВОР №

Согласно протоколу № __________ от____________

на поставку дезинфицирующих средств (жидкого мыла)

«___» _________ 2024 г. г. Чебоксары

Автономное учреждение Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Борисова Владислава Николаевича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________ далее вместе именуемые "Стороны",с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), на основании результатов размещения заказа путем неконкурентной закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме (по принципу «электронного магазина»), участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол № _____ от «___»_______ 2024г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен в целях поставки

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость договора составляет ________ (________) рублей, «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ».

Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет средств приносящий доход деятельности.

2.2. Оплата Цены Договора производится заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней послеполучения заказчиком партии товара поставляемого по настоящему Договору и с момента проверки соответствия каждой партии товара условиям Договора, в том числе об ассортименте, количестве, комплектности и качестве, передачи Поставщиком документов, подтверждающих качество товара.

2.3. Цена Товара включает в себя стоимость Товара, все налоговые, таможенные и иные обязательные платежи (в т.ч. НДС), выплаченные или подлежащие к выплате в связи с выполнением Договора, все затраты на транспортировку до места нахождения Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в место нахождения Заказчика в течении 3 (трех) дней со дня подпаисания договора.

3.1.2. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3.Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

3.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки Заказчику).

3.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

3.1.6. Предоставить сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, обязательные для данного вида Товара, документацию подтверждающую безопасность Товара, его функциональные характеристики и иные показатели соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

3.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

3.1.8. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить поставку Товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), техническим требованиям завода-изготовителя, действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара.

4.2. Требования к Товару: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании извещения о проведения неконкуретной закупки по принципу «Электронного магазина» у СМСП.

4.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.4. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

4.5. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

4.6. Товар должен быть новым, остаточный срок годности на товар на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности.

4.7. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.8. Товар должен иметь необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия), регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, инструкция (памятка) на русском языке, документы о стране происхождения, сведения производителя о товаре (техническая спецификация производителя и т.п.) и передаваться вместе с поставляемым Товаром.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО АССОРТИМЕНТУ, КОМПЛЕКТНОСТИ, КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Доставка товаров осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.М.Горького 11А в рабочие часы с 8.00 – до 17.00 по московскому времени. Приемка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки товара на склад Заказчика. При приемке уполномоченные должностные лица Заказчика обеспечивают проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего договора.

5.2. При получении Товара Заказчик осуществляет его приемку по количеству в соответствии с условиями Договора, о чем свидетельствует его подпись в сопроводительных документах.

При выявлении расхождения по количеству товара, номенклатуре, ассортименту комплектации, а также по качеству товара Заказчик составляет акт о выявленном несоответствии товара условиям и уведомляет об этом Поставщику в течение 5 дней с момента составления акта.

С момента получения от Заказчика уведомления о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком.

5.3.Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Договором, Заказчиком указывается в сопроводительных документах количество фактически принятого товара.

Заказчик до передачи Поставщиком недостающего количества Товара в соответствии с условиями Договора имеет право отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

5.4. В случае если Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о недостатках товара не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать расторжения Договора, а также, если за Товар была осуществлена предварительная оплата, потребовать возврата уплаченной суммы.

5.5. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям стандартов, обеспечивающих сохранность Товара по количеству и качеству при перевозке и хранении.

5.7. Упаковка Товара должна содержать сведения о марке, производителе и сроке годности (эксплуатации, стерильности) товара.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ГОДНОСТИ

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием регистрационного удостоверения Минздрава РФ, сертификатов соответствия, оформленного в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям настоящего Договора и/или нормам, предъявляемым действующим законодательством на данный вид товаров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать предъявление неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору вразмере 0,1 процента за каждый день просрочки от стоимости не поставленного вовремя товара.

7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа).

8.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение условий договора, в том числе существенных условий при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательствомРоссийской Федерации.

8.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

8.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.4. При исполнении договора не допускается замена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником предыдущего поставщика, с которым заключен договор, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения). В случае перемены поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику на тех же условиях и в том же объеме.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

8.6.1. В случае полного или частичного нарушения Поставщиком условий по настоящему Договору(в том числе при задержке Поставщиком срока поставки, промежуточного и (или) срока окончания поставки товара по настоящему Договору на срок свыше 5 (пяти) рабочих дней по его вине) , Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, действуя следующим образом:

8.6.2.Заказчик направляет в адрес Поставщика письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении в связи с нарушением условий Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и о его расторжении.

8.7. В случае установления факта представления поставщиком недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем закупки и заключения с ним договора, Заказчик вправе расторгнуть такой договор на любом этапе его исполнения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1 Все споры и разногласия, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, Стороны договорились разрешать путем предъявления досудебной претензии. Срок ответна претензию составляет 15 (пятнадцати) календарных дней.

11.2 В случае не достижения согласия между Сторонами, все спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

12.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации,Положением о закупке товаров, работ, услуг АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.

12.7. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

13. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными