Тендер - 3D принтер Bambu Lab А1 Mini Combo EU и Пластик Bambu Lab PETG Basic катушка 1кг №317813674

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Принтер_и_пластик Контракт № ___

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с. Ныр Тужинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тохтеевой Нины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий контракт на поставку товара (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары, указанные в Приложении №1 «Спецификация товара» (далее - Товар), в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в Спецификации.

2. Цена Контракта, условия и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически полученного товара.

2.3. Общая цена настоящего Контракта _________________ рублей (______________________________________), в том числе НДС (БЕЗ НДС).

2.4. Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.

2.6. Расчет осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарной накладной и получения Заказчиком от Поставщика счета-фактуры (или счета) или УПД.

2.7. Источник финансирования: средства областного бюджета.

3. Качество, комплектность товара

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

3.2. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

3.2.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

3.3. Соответствие качества товара должно быть подтверждено оригиналами документов либо надлежащим образом оформленных и заверенных копии документов, подтверждающих качество поставляемого товара: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, ветеринарные сопроводительные документы (в зависимости от наименований товара, указанных в Спецификации).

3.4. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.5. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара Заказчику. 3.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.

3.7. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 476 ГК РФ), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

3.8. Все расходы, связанные с возвратом и заменой товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1.Поставка товара осуществляется силами, средствами и транспортом Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта по адресу: Кировская область Тужинский район с. Ныр, ул. Советская, д. 10.

Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о точной дате и времени поставки товара. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта.

4.2. Товар поставляется в таре (упаковке), соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки и товара на упаковке должна быть на русском языке и должна содержать информацию, предусмотренную для данного вида товара законодательством РФ и иными правовыми актами.

4.3. Поставщик в день поставки товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- оригиналы документов либо надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих качество поставляемого товара;

- накладные или Товарно-транспортные накладные;

- счета и (или) счет-фактуры.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов Заказчика в праве отказаться от приема Товара.

4.4. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, и иными необходимыми способами, в день поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием документов, подтверждающих приемку Товара.

4.5. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке Заказчика, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.6. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в заявке Заказчика, Заказчик извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

4.7. В случае обнаружения недостатков в качестве товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику.

4.8. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном товаре, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.9. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, и направляется Поставщику. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика - уведомление о недопоставке или поставке некачественного товара направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным по адресам, указанным в Контракте.

4.10. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.11. Приемка каждой партии товара, оформляется накладной (товарно-транспортной накладной, универсальным передаточным документом) которая составляется Поставщиком в двух экземплярах и подписываются Сторонами Контракта.

4.12. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента передачи товаров уполномоченному представителю Заказчика и подписания накладных (товарно-транспортных накладных, универсального передаточного документа).

4.13. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.12 раздела 4 настоящего Контракта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать от Заказчика своевременной и надлежащей приемки товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения, принятых на себя обязательств.

6.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

6.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 4.3.раздела 4 настоящего Контракта.

6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042(далее «Правила»).

7.2. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафа, пени), размер такой неустойки, порядок ее начисления устанавливается контрактом в соответствии с таким законодательством Российской Федерации.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случая.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случая.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика, Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.11. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п.7.10 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

7.12. В случае, если Поставщик не исполнил обязательства, предусмотренные п. 7.10 и (или) п. 7.11 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате выполненных работ с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

7.13. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщиком за выполненные работы, которые приняты Заказчиком.

7.15. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.16. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.17. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по контракту, за исключением обязательств по оплате за поставленные товары, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени).

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных в ст. 95 Закона №44-ФЗ.

8.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.

8.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10%. При увеличении количества товара по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

8.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и (или) законодательством.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

10. Заключительные положения

10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

10.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. К Контракту прилагаются:

- Спецификация товара (Приложение №1).

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № ___

от ______2025 года

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:.

- Посмотреть таблицу с данными