Вход в личный кабинет

Тендер - ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 2805/ЭМ-АО «РЖДстрой»/2024 на право заключения договора на поставку охлаждающей и технической жидкостей для автотранспорта и специальной техники №267121188

Описание тендера: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" объявляет тендер: ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 2805/ЭМ-АО «РЖДстрой»/2024 на право заключения договора на поставку охлаждающей и технической жидкостей для автотранспорта и специальной техники
Сумма контракта: 439 329,38 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 26.02.2024
Окончание: 28.02.2024 10:00:00
Тендер №: 267121188
Тип: Запрос цен Тендерная аналитика
Закон 223-ФЗ
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (201531000) Мочевина (карбамид)
  • (205943110) Жидкости тормозные для гидравлических передач
  • (205943120) Антифризы
  • (293123120) Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов
Регион: Южный ФО / Волгоградская область
Регион поставки: Южный ФО / Волгоградская область / Волгоград
Преимущества СМП, СОНО и др. Да
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 2805/ЭМ-АО «РЖДстрой»/2024 на право заключения договора на поставку охлаждающей и технической жидкостей для автотранспорта и специальной техники
Цена контракта: 439 329,38 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Мочевина Жидкость для систем SCR AWM DEF BLUE, 10л - - 40 ШТ
2 Торм. жидкость ROSDOT-4 910г - - 20 ШТ
3 Антифриз FELIX CARBOX (красный-45) G-12, 50кг - - 10 ШТ
4 Антифриз FELIX PROLONGER (зеленый-40) G-11, 50кг - - 10 ШТ
5 Тосол FELIX (-40), 20кг - - 60 ШТ
6 Омыватель стекол зимний -30, 5л. - - 60 ШТ
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Информационная карта ЭМ.doc 21 КБ 26.02.24 13:28 Действующая
проект договора.docx 72 КБ 26.02.24 13:28 Действующая

Оглавление

    проект_договораxx

    Проект

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

    г. _________ «__»_____________ 202__ г.

    Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании Доверенности ______________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения ______________ № __________________ (Электронный магазин), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется поставить материалы в соответствии с наименованием, предусмотренным настоящим Договором (далее – Материалы), в период с даты заключения договора по «___» ____________г., а Покупатель обязуется принять их и оплатить на нижеследующих условиях.

    1.2. Наименование, количество, цена Материалов, а также место назначения (объект строительства, склад и т.д.), до которого Поставщиком осуществляется доставка Материалов в рамках каждого периода поставки, определяются в соответствии со спецификацией на поставку материалов (Приложение №1) и согласованными с Поставщиком заявками на поставку материалов (по форме Приложения №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

    2. Цена материалов, стоимость Договора и порядок расчетов

    2.1. Цена на Материалы указана в спецификации на поставку материалов с учетом стоимости всех затрат, связанных с поставкой Материалов и их доставкой до места назначения.

    Сумма настоящего Договора составляет_______ (__) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 20 % _____ (___) рублей 00 копеек, всего с НДС ___(___) рублей 00 копеек.

    2.2. Цены на Материалы, указанные в спецификации на поставку материалов, не могут быть изменены в период действия настоящего Договора и никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

    2.3. Покупатель производит оплату каждой партии поставляемых Материалов в следующем порядке:

    оплата производится в размере 100% от стоимости партии Материалов после поставки, по которым предоставлен полный комплект оригиналов документов (__________________) [1] , предусмотренных договором и подтверждающих их поставку, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору.

    Настоящим Поставщик подтверждает и соглашается, что в случае утраты Поставщиком статуса субъекта малого и среднего предпринимательства Покупатель осуществляет оплату поставки Материалов по настоящему Договору в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Поставщика, предусмотренных договором и подтверждающих их поставку.

    2.4. Обязательства Покупателя по оплате материалов являются встречными по отношению к обязательствам Поставщика по предоставлению документации, в том числе документации согласно п.п. 2.7., 4.7., 5.4. настоящего договора. В случае не предоставления Поставщиком документации, Покупатель имеет право не осуществлять оплату Поставки до предоставления вышеуказанной документации Поставщиком в полном объеме. Оплата Поставки осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего договора с переносом начала срока оплаты с момента предоставления документации согласно п.п. 2.7, 4.7., 5.4. настоящего договора.

    2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    2.6. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, либо иным путем, в том числе путем проведения взаимозачета.

    2.7. Для оплаты Материалов Поставщик предоставляет следующий комплект документов:

    2.7.1. Счет – 1 (один) подлинный экземпляр.

    2.7.2. Счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр, оформленный в порядке, установленном пунктом 5, пунктом 6 статьи 169 НК Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», и одна копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика.

    2.7.3. Товарная накладная по форме № ТОРГ-12, далее – товарная накладная по форме № ТОРГ-12 – 2 (два) подлинных экземпляра, один из которых возвращается Поставщику подписанным со стороны Покупателя.

    2.7.4. Оригинал акта приёма-передачи Материалов, подписанный Поставщиком и Грузополучателем – 2 (два) экземпляра, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика.

    2.7.5. Оригинал упаковочных листов или иных товаросопроводительных документов, обычно следующих с такого рода Материалами, содержащих сведения, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика.

    2.7.6. Оригинал доверенности на имя представителя Грузополучателя, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика (предоставляется при получении Материалов Грузополучателем в месте нахождения Материалов (выборка) со склада Поставщика/Грузоотправителя транспортом Грузополучателя).

    2.7.8. Заверенные держателем сертификата копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) поставляемых по настоящему договору Материалов, один экземпляр следует с каждой партией Материалов, сертификаты качества, безопасности, а также лицензионные договоры, оригиналы инструкции по эксплуатации и т.п.

    2.8. При предоставлении документов Покупателю Поставщик несёт ответственность за правильность их составления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы, указанные в пункте 2.7. Договора, составленные с нарушением установленных требований, не принимаются.

    Документы выставляются с учётом следующего:

    2.8.1. Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 должна быть составлена Поставщиком на дату отгрузки Материалов и подписана Покупателем на дату поставки, а также должна содержать ссылки на дату и номер настоящего Договора, на дату и номер Спецификации к Договору, в зависимости от способа доставки: [дату и номер железнодорожной накладной, железнодорожной квитанции, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), товаротранспортной накладной, по которой произведена перевозка Материалов].

    2.8.2. Счет-фактура на Материалы должна содержать ссылки на дату и номер настоящего Договора, дату и номер спецификации к Договору, в зависимости от способа доставки: [дату и номер железнодорожной накладной, железнодорожной квитанции, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), товарно-транспортной накладной, по которой произведена перевозка Материалов, дату и номер товарной накладной по форме № ТОРГ-12].

    [В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Грузополучателя согласно спецификациям, оформленным по форме приложения № 1 к настоящему Договору, а также его почтовый адрес. При заполнении счета-фактуры в строке «Покупатель» Поставщик обязан указать:

    Акционерное общество «РЖДстрой»

    Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Елизаветинский переулок, д. 12, стр.1

    ИНН/КПП Покупателя: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть].

    2.8.3. В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора, дату и номер оплачиваемого счета или товарной накладной по форме № ТОРГ-12. После прекращения действия настоящего Договора Покупатель вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании акта сверки. В этом случае в платежном поручении указывается дата и номер акта сверки.

    В случае, когда Поставщиком выставлено несколько счетов, срок оплаты по которым наступил, Покупатель вправе сформировать из них реестр счетов с присвоением ему номера, даты и осуществить оплату одной суммой с указанием в платежном поручении номера и даты реестра счетов, номера и даты настоящего Договора. В этом случае в целях достоверного отражения в бухгалтерском учете взаиморасчетов Сторон Покупатель направляет Поставщику копию платежного поручения и один подлинный экземпляр реестра счетов, на который имеется ссылка в платежном поручении. Документы направляются по адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора.

    2.8.4. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего Договора стороны производят сверку взаимных расчетов, путем направления составленного и подписанного Поставщиком акта сверки Покупателю. При наличии необходимости сверка взаимных расчетов по письменному требованию любой Стороны может производиться ежемесячно. Стороны признают, что подписанный акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской задолженности у той или иной Стороны и не требует дополнительного подтверждения при разрешении спора (в том числе в суде).

    2.9. Покупатель не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один рабочий день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Покупателя об их изменении.

    2.10. Срок окончательного расчета по договору является предельным сроком оплаты обязательств, исчисляемым с момента получения от Поставщика полного комплекта документов, необходимого для осуществления платежа.

    В целях унификации подходов к определению срока расчета датой возникновения обязательств по оплате является дата представления Поставщиком полного комплекта подписанных документов и подписания документов Покупателем, Грузополучателем. Предоставление документов производится Покупателю по адресу: ______________________.

    2.11. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Объекту и/или исключения Объекта из инвестиционной программы ОАО «РЖД» настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов (Приложение №4) и оплатой Поставщику фактически поставленных и принятых Покупателем до даты расторжения настоящего Договора материалов, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами.

    3. Порядок и сроки исполнения Договора

    3.1. Материалы поставляются комплектно и комплексно в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором, спецификации на поставку материалов (Приложение № 1) и согласованными с Поставщиком заявками Покупателя (по форме Приложения № 2)

    3.2. Покупатель в течение срока действия настоящего Договора вправе направлять Поставщику заявки на поставку Материалов, составленные по (форме Приложения № 2) к настоящему Договору. В заявке указывается наименование Материалов, срок поставки Материалов и количество Материалов (партии Материалов) с учетом фактической потребности Покупателя, а так же Получателя и его отгрузочные реквизиты в соответствии с условиями Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    3.3. Заявки, оформленные в соответствии с настоящим Договором, Покупатель направляет Поставщику посредством электронной почты (______________) и (или) по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора.

    3.4. Поставщик в течение ________ (__________) рабочих дней с даты получения Заявки от Покупателя обязан рассмотреть, подписать заявку и направить Покупателю скан-копию подписанной Заявки по электронной почте (______________) с последующим предоставлением Покупателю оригинала Заявки.

    3.5. Согласованные и подписанные Сторонами заявки на поставку Материалов (по форме Приложения №2) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    3.6. В течение 3 (трех) суток до даты отгрузки, Поставщик обязан путем использования факсимильной связи известить Покупателя (с подтверждением о получении) о планируемой отгрузке Материалов.

    Извещение Поставщика должно содержать в себе следующую информацию:

    дата отправки;

    перечень материалов.

    3.7. Датой поставки Материалов является дата подписания товарной накладной Покупателем. В целях оформления товарной накладной Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:

    товарные накладные (форма ТОРГ-12) с номером Договора, номенклатуры, количества и стоимости Материалов и счета-фактуры.

    3.8. Право собственности на поставленные Материалы, а также риск их порчи, случайной гибели или повреждения переходит в момент подписания товарной накладной Покупателем. До этого все возможные риски, в частности, риск, связанный с заготовкой и закупкой Материалов, и риск по их транспортировке, несет Поставщик.

    3.9. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Материалов, поставляемого Поставщиком в адрес Получателя.

    3.10. В случае недопоставки Материалов или поставки Материалов, не отвечающих условиям договора, в том числе поставки Материалов ненадлежащего качества, в таре (упаковке), не отвечающей требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель, после получения извещения о недостатках Материалов от Получателя либо иным образом установления факта поставки Материалов, не соответствующих условиям договора, вправе потребовать от Поставщика в срок, установленный Покупателем, устранить выявленные недостатки (поставить материалы надлежащего качества, комплектности и в соответствующей упаковке) или возместить затраты Покупателя на устранение недостатков Материалов. При этом факт приемки Покупателем Материалов, не отвечающего условиям договора, в том числе подписание Покупателем товарной накладной на данные Материалы не ограничивает и иным образом не влияет на право Покупателя потребовать впоследствии замены поставленных Материалов на Материалы, соответствующие условиям договора, либо совершения иных действий на основании настоящего пункта договора, в результате чего Поставщик обязан исполнить соответствующее требование Покупателя.

    3.11. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в отношении которых данная информация представлена, как то ИНН, паспортные данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе дополнительно запрашиваемые Покупателем. По требованию Покупателя Поставщик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию в соответствии с письменной формой, утвержденной Покупателем, с указанием всех сведений предусмотренных данной формой.

    3.12. Передача Поставщиком Покупателю первичных учетных документов и счетов-фактур по поставленным материалам в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемку, проверку и подписание данных документов Покупателем не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Покупателя осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки материалов на основании данных документов и потребовать от Поставщика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.

    3.13. При завершении/прекращении/расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

    Поставщик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Покупателю вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Покупатель подписывает Акт приемки исполненных обязательств и направляет в адрес Поставщика после полной оплаты по настоящему Договору.

    3.14. Поставщик обязан не позднее 1 февраля каждого текущего года предоставлять Покупателю подтверждение о наличии у Поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.

    3.15. При условии несоблюдения требований п 4.3. поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Поставщиком по договору поставки 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого договора поставки. Указанная информация должна в обязательном порядке включать следующие сведения:

    данные контрагента, привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН, ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты; предмет договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, сумму договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС; данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации материалов или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

    суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

    3.16. Поставщик не вправе изменять условия заключения договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми поставщик заключил или планировал заключить договоры поставки 1-го уровня, за исключением условия о замене субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. В случае принятия Поставщиком решения о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым Поставщик заключил договор поставки
    1-го уровня, Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты замены такого субъекта обязан в письменном виде уведомить Покупателя о таких изменениях.

    3.17. Поставщик обеспечивает ежегодно, не позднее 1 февраля, предоставление Покупателю информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов, с которыми у Поставщика действуют договоры поставки 1-го уровня, если таковые имеются.

    3.18. В случае, если Поставщик на момент заключения договора с АО «РЖДстрой» является субъектом малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязуется предоставить Покупателю информационную справку, содержащую следующие сведения:

    данные контрагента, данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год;

    выручки от реализации материалов или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

    суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

    4. Качество, гарантии качества Материалов

    4.1. Качество поставляемых Материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

    4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие систем управления качеством в соответствии с международным стандартом ИСО серий▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

    4.3. В случае поставки Материалов ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.

    4.4. В случае поставки Материалов ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или Материалов, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Материалов ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

    В случае поставки Материалов, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), Поставщик за свой счет обязан в срок 20 (двадцать) календарных дней осуществить их замену на Материалы, соответствующие требованиям настоящего Договора, а также возместить Покупателю убытки при их возникновении.

    4.5. В случае не устранения выявленных несоответствий качества Материалов или не осуществления замены Материалов в течение
    20 календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении несоответствий качества Материала или о замене Материала, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере:

    ­­­0,05% от цены каждой некачественной партии Материала за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий не позволяло эксплуатацию Материала;

    0,01% от цены каждой некачественной партии Материала за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий позволяло эксплуатацию Материала.

    Неустойка уплачивается сверх убытков.

    4.6. Гарантийный срок использования поставляемых Материалов устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Материалов и гарантией, предоставляемой производителем поставляемых Материалов.

    4.7. Поставщик обязуется одновременно с передачей материалов передать принадлежности, а также относящиеся к ним документы (технический паспорт, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.п.).

    5. Тара, упаковка и маркировка Материалов

    5.1. Тара является не возвратной.

    5.2. Упаковка и маркировка Материалов должна соответствовать требованиям ТУ.

    5.3. В случае обнаружения Покупателем Материалов в ненадлежащей таре и упаковке он имеет право требовать от Поставщика замены поставленных Материалов.

    5.4. Поставленные Материалы должны иметь следующие сопроводительные документы:

    Документ подтверждающий факт поставки материала (железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная, путевой лист);

    Сертификат качества (в случае обязательной сертификации) -
    1 экземпляр;

    Упаковочный лист-1 экземпляр;

    Сертификат происхождения материала - 1 экземпляр (предоставляется по требованию Покупателя);

    Паспорт на поставляемый материал;

    Протоколы испытаний при необходимости.

    5.5. В случае отсутствия документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от принятия Материалов.

    6. Порядок изменения и расторжения Договора

    6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___» __________ 202_ г., а в части обязательств до полного исполнения обеими сторонами.

    6.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае существенного нарушения его условий одной из Сторон Договора.

    6.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в соответствии с пунктом 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:

    поставку материалов ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

    неоднократное нарушение сроков поставки материалов (отдельных партий материалов);

    однократное нарушение срока поставки материалов (отдельной партии материалов) на срок более 30 календарных дней от запланированных сроков поставки;

    неоднократного нарушения сроков оплаты материалов Покупателем;

    неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором;

    неисполнение, просрочку либо нарушение порядка исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю иных информации и сведений, предусмотренных настоящим Договором;

    изменение условий договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Поставщик планировал заключить или заключил договоры поставки 1-го уровня.

    6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента доставки в адрес одной из Сторон письменного уведомления его контрагента о расторжении договора, или с иной даты, указанной в данном уведомлении, но не ранее даты его доставки. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или контрагент не ознакомился с ним.

    6.5. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах, оплаченных по настоящему Договору денежных сумм, при этом Покупатель по своей инициативе может отказать Поставщику в принятии исполнения данного обязательства и потребовать возврата излишне уплаченных денежных сумм.

    6.6. Прекращение или окончание действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.

    7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

    7.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при заключении Договора не могли предвидеть, возникшие помимо их воли и препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая сила), выполнение каждого из затронутых непреодолимой силой условий по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.

    7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы в смысле данного положения считаются, в частности, войны, гражданские, прочие военные действия, торговые эмбарго, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также правовые акты государственной власти и административных органов.

    7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 7 календарных дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.

    7.4. Если Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства в результате действия форс-мажорных обстоятельств, не уведомляет другую Сторону в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, о наступлении данных обстоятельств, то она не может ссылаться на положения, указанные в п. 7.1. настоящего Договора.

    8. Ответственность сторон

    8.1. Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    8.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Материалов, указанных в спецификации на поставку материалов (Приложение №1) и (или) в соответствующей заявке уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленных в срок Материалов за каждый день просрочки.

    8.3. В случае отказа Поставщика от поставки Материалов (или их части) Покупатель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 1 % от стоимости настоящего Договора, помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

    8.4. Поставщик, допустивший недопоставку Материалов уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере стоимости недопоставленных Материалов.

    8.5. В случае если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Материалов либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных Материалов или о доукомплектовании Материалов в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные Материалы у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Компенсация затрат за приобретение таких Материалов производится Поставщиком в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя

    8.6. В случае поставки Материалов, поврежденных в ходе погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах, Поставщик за свой счет обязуется по выбору Покупателя устранить недостатки Материалов или заменить Материалы в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты составленного Покупателем акта с перечнем недостатков (если в акте не указан иной срок).

    В случае нарушения Поставщиком срока, указанного в настоящем пункте, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости поврежденных Материалов за каждый день просрочки.

    8.7. В случае поставки Материалов, не соответствующих по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям настоящего Договора, поставка считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 8.2. настоящего Договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Материал должен был быть поставлен по условиям настоящего Договора до дня фактического исполнения обязательства.

    8.8. Поставщик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, в случае нарушения сроков представления комплекта первичных документов, указанных в договоре, уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости поставленных Материалов, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде.

    8.9. В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (не направления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя и (или) нарушения сроков предоставления акта сверки взаиморасчетов, установленных в настоящем Договоре), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

    8.10. В случае уступки Поставщиком своих прав и (или) обязательств по настоящему Договору, совершенной с нарушением положений пункта 14.3 настоящего Договора, а именно, без письменного согласия Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% от стоимости настоящего Договора, но не ниже величины убытков или упущенных выгод Покупателя, понесенных в результате данной уступки.

    8.11. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 10 настоящего Договора, Поставщик возмещает Покупателю убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

    8.12. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Поставщик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Покупателю недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

    8.13. В случае, если Поставщик не предоставил Покупателю необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

    8.14. В случае привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

    8.15. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате Материалов по настоящему Договору. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

    9. Порядок разрешения споров

    9.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами.

    9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов между Сторонами, споры разрешаются в Арбитражном суде __________________.

    9.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензий.

    10. Конфиденциальность

    10.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

    10.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

    10.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

    11. Налоговая оговорка

    11.1. Поставщик, гарантирует, что:

    зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

    его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

    располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения субподрядных организаций принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации соответствовали данному требованию;

    располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

    является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

    ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

    ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

    не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

    своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

    отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

    лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

    11.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1. настоящего раздела, и это повлечет:

    предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя материалы (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

    11.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

    12. Антикоррупционная оговорка

    12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

    При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

    12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

    Каналы уведомления Покупателя (АО «РЖДстрой») о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего раздела: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

    Каналы уведомления Поставщика _____________ (о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего раздела: электронный адрес: ___________________.

    Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение ____________ рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

    12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

    12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ - __________(__________) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

    13. Особые условия

    13.1. Все неустойки (штрафы, пени), убытки, а также иные денежные требования, предусмотренные законом и настоящим Договором, могут быть удовлетворены за счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного Поставщиком в соответствии с условиями документации по процедуре размещения заказа.

    13.2. Условия применения, возврата и сроки действия обеспечения устанавливаются документацией по процедуре размещения заказа.

    13.3. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

    14. Заключительные положения

    14.1. Отношения Сторон, во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

    14.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

    14.3. Уступка Поставщиком своих прав и (или) обязательств, возникающих в связи с заключением и последующим исполнением настоящего договора, третьим лицам без согласия Покупателя не допускается.

    14.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы на них, связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том случае, если совершены в письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами (оформляются как правило дополнительными соглашениями).

    14.5. Вся корреспонденция в адрес Покупателя в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес указанный пункте 16.
    В случае направления корреспонденции предназначенной для Покупателя по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом в распоряжение Покупателя и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.

    Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

    14.6. Исполнительным структурным подразделением от Покупателя является __________________________.

    14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    14.8. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

    14.9. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложением № 5 к настоящему Договору. [2]

    Приложения:

  • Приложение №1 - Спецификация на поставку материалов;
  • Приложение №2 - Заявка на поставку материалов;
  • Приложение №3 - Акт приемки исполненных обязательств;
  • Приложение №4 - Форма акта сверки взаимных расчетов
  • Приложение №5 - Соглашение об использовании электронных
  • документов.

    15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №2

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    Заявка на поставку материалов

    (ФОРМА)

    от «_____»_____________ 20_____ г.

    на поставку материалов по договору от «____»___________20___ №___________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Место доставки Материалов: - __________________________________, груз для _________

    Настоящий заказ составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Покупателю.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №3

    к Договору № ________________

    от «____» _____________ 20__ г.

    Акт приемки исполненных обязательств

    (ФОРМА)

    № « » 20

    Покупатель: ________________________________________________________________

    Поставщик: _____________________________________________________________

    Основание: ________________________________________________________________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

    Обязательства исполнены на сумму ________.

    Дата последнего платежа _________.

    Покупатель: Поставщик:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Покупатель: Поставщик:

    __________________/_________________/ _____________/______________ /

    Приложение № 5

    к Договору поставки

    от "___" _________ 20___ г.

    № _____________

    Соглашение

    об использовании электронных документов

    г. Москва «___»_____________ 2024 г.

    Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), в лице __________, действующей на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», и

    ______________________, в лице __________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

  • Термины и определения
  • Электронная подпись (ЭП) − усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» и действующему законодательству Российской Федерации в сфере электронной подписи.
  • Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена между Сторонами в системе юридически значимого ЭДО документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП, используемой Сторонами.
  • Доверенный Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе ЭДО.
  • Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
  • Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде, подписанный ЭП, в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи.
  • Предмет Соглашения и общие обязательства Сторон
  • Настоящим Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по всем заключенным между Сторонами договорам и по всем договорам, которые будут заключены в будущем между Сторонами (далее по тексту – Договоры), осуществлять электронный обмен документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, подписанными электронной подписью в порядке, определенном настоящим Соглашением.
  • Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ от 05.02.2021 № 14н.
  • Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами формализованных и неформализованных документов, а именно:

    • Формализованные документы:

    - Универсальный передаточный документ (далее – УПД) в формате XML, утвержденном приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»;

    - Универсальный корректировочный документ (далее – УКД) в формате XML, утвержденном Приказом ФНС от 12 октября 2020 г.
    № ЕД-7-26/736@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме».

    Неформализованные документы:

    - счет на оплату;

    - отчет агента;

    - иные документы, необходимые для выполнения условий заключенных договоров.

    • Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО, подписанными ЭП.
    • Доверенным Оператором ЭДО Стороны-1 является
      __________. Сторона-1 использует ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром ____________.
    • Оператором ЭДО Стороны-2 является ________________. Сторона-2 использует ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром ___________.
    • Стороны признают, что получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей.
    • Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации.
    • Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.
    • Организация ЭДО между Сторонами не отменяет возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.
  • Признание электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе
  • Электронный документ, подписанный ЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативно-правовых актов, и условиям заключенных договоров должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, и может использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
  • Электронный документ порождает обязательства сторон, установленные Соглашением и Основными договорами, эквивалентно документу, переданному на бумажном носителе.
  • Условия действительности квалифицированной ЭП
  • 4.1. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

    • квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
    • квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки
      действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
    • имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
    • квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ , и настоящим Соглашением.

    4.2. Стороны вправе использовать квалифицированную ЭП, выданную любым аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

    4.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях квалифицированной ЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП − имеющими полную юридическую силу.

    4.4. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации, при этом дальнейшие действия Сторон предпринимаются в соответствии с п.2.7. настоящего Соглашения.

  • Порядок выставления и получения УПД и УКД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭП
  • Стороны осуществляют выставление и получение УПД и УКД по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭП согласно «Порядку выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 05.02.2021№ 14н (далее – Порядок).
  • Порядок выставления, направления и обмена неформализованными документами, перечисленными в пункте 2.2. Соглашения, которыми Стороны обмениваются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору в электронном виде по телекоммуникационным каналам с использованием ЭП
  • Для участия в ЭДО Сторонам необходимо:
  • а) получить квалифицированные сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи руководителя либо иных уполномоченных лиц;

    б) заключить с доверенным Оператором ЭДО соответствующий договор согласно требованиям соответствующего доверенного Оператора ЭДО;

    в) получить у доверенного Оператора ЭДО идентификатор участника ЭДО, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭДО.

    • Сторона при обмене документами в порядке ЭД формирует необходимый документ в электронном виде, подписывает его ЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес другой Стороны через доверенного Оператора ЭДО и сохраняет подписанный документ в электронном виде.
    • Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа) обмениваться извещениями/подтверждениями через доверенного Оператора ЭДО о получении и отправке документов посредством системы ЭДО.
    • Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила в установленный срок любое из положенных подтверждений доверенного Оператора ЭДО или файл с документом, он сообщает о данном факте доверенному Оператору ЭДО.
    • В случае подтверждения Направляющей Стороной факта поступления файла документа от нее доверенному Оператору ЭДО, Направляющая Сторона сообща е т доверенному Оператору ЭДО о данном факте, и Направляющая Сторона повторяет процедуру направления ранее составленного документа.
    • В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО документ, Направляющая Сторона составляет соответствующее информационное письмо и направляет откорректированный документ и информационное письмо Получающей Стороне в порядке, установленном доверенным Оператором ЭДО.
  • Тестовый обмен документами
  • В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств Сторон и/или доверенного Операторов ЭДО, Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение которого передача документов в электронном виде дублируется бумажными экземплярами. Тестовый период устанавливается в течение 3 (трех) месяцев с даты первого обмена документами в электронном виде.
  • Положительным результатом тестового обмена документами является налаженный процесс передачи документов в электронном виде,
    отсутствие ошибок и замечаний сторон к процессу электронного документооборота.
  • По итогам положительного результата (тестового) обмена электронными документами, принимается решение об отказе дублирования электронного документооборота бумажными документами.
  • Прочие условия
  • В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или доверенного Оператора ЭДО Получающей стороны, а равно если доверенный Оператор ЭДО Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении электронного документа от Направляющей стороны и/или доверенного Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п.2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его оригиналом.
  • В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений.

    • В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО. В противном случае Стороны продолжают использование ЭДО в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Стороной уведомления об отказе от использования ЭДО.
    • Прекращение использования Сторонами ЭДО оформляется подписанием соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  • Заключительные положения
  • Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего Соглашения.
  • Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
  • Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. В случае
    невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, они должны решаться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
  • Ответственное за ЭДО контактное лицо от Стороны-1 – ;
  • от Стороны-2 – ______________________________.
  • от Покупателя от Поставщика

    - Посмотреть таблицу с данными
  • указывается пакет документов определенный п.11 Типовых условий расчетов АО «РЖДстрой» по договорам, заключаемым от имени АО «РЖДстрой» с контрагентами, плательщиками по которым является АО «РЖДстрой» утвержденный Решением Совета директоров АО «РЖДстрой» Протокол № 379 от 30 декабря 2020 г. ↑

  • Применяется в случае наличия у Сторон технической возможности и если между Сторонами обмен электронных первичных документов осуществляется через электронный документооборот. ↑

  • Информационная_карта_ЭМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

    ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ,

    участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 2805/ЭМ-АО «РЖДстрой»/2024 на право заключения договора

    на поставку охлаждающей и технической жидкостей для автотранспорта и специальной техники

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №1

    Техническое задание

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос предложений
    #272284915
    110 229
    1 день
    08.05.2024
    20.05.2024
    Запрос предложений
    #272308820
    92 618
    1 день
    08.05.2024
    20.05.2024
    Тендер №272689106
    Уайт - спирт

    Малая закупка
    #272689106
    2 827
    3 дня
    16.05.2024
    21.05.2024
    Запрос предложений
    #272695661
    5 043 270
    2 дня
    16.05.2024
    21.05.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #267121141
    32 183
    Обеспечение контракта:
    10%
    срок истек
    26.02.2024
    04.03.2024
    Запрос предложений
    #267120942
    срок истек
    26.02.2024
    11.03.2024
    Запрос цен
    #267120526
    10 069
    срок истек
    26.02.2024
    26.02.2024
    Электронный аукцион
    #267119392
    67 660
    срок истек
    26.02.2024
    27.02.2024
    Конкурс
    #267119390
    105 000
    срок истек
    26.02.2024
    04.03.2024

    Тендеры из региона Волгоградская область

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #267121165
    1 544 000
    Обеспечение контракта:
    30%
    Обеспечение заявки:
    15 440
    срок истек
    26.02.2024
    06.03.2024
    Не определен
    #267118519
    845 158
    Обеспечение контракта:
    30%
    срок истек
    26.02.2024
    06.03.2024
    Малая закупка
    #267118470
    11 060
    срок истек
    26.02.2024
    27.02.2024
    Малая закупка
    #267118468
    14 000
    срок истек
    26.02.2024
    27.02.2024
    Запрос предложений
    #267117683
    211 601
    срок истек
    26.02.2024
    04.03.2024
    Показать больше информации о тендере