Тендер - Ценовой запрос № 6440 /ЭМ - СМТ №1 – филиал АО «РЖДстрой»/2025 на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров №302059931

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Информационная_карта_ЭМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ,

№ 6440 /ЭМ - СМТ №1 – филиал АО «РЖДстрой»/2025 на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_на_поставку

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Санкт-Петербург «__»_______ 2024

Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице______________ , действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения закупки с использованием электронного магазина № _________от _________ (далее электронный магазин), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

(а) «Товар» - продукция, поставка которого является предметом настоящего Договора.

(б) «Грузополучатель» - Покупатель или иное доверенное лицо, в адрес которого производится отгрузка Товара по указанию Покупателя, наименование и реквизиты которого указываются Покупателем в спецификации к настоящему Договору;

(в) «Грузоотправитель» - Поставщик, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который фактически осуществляет отгрузку Товара и указан в качестве отправителя в спецификации к настоящему Договору, железнодорожной накладной или иных перевозочных документах;

(г) «Плательщик» - Покупатель или иное лицо, на которое Покупателем может быть возложена обязанность по осуществлению расчетов за поставку Товара по настоящему Договору.

(д) «Фальсифицированный Товар» - Товар, измененный (поддельный) и (или) имеющий скрытые свойства и качество, информация о котором является неполной или недостоверной, а также Товар, сопроводительная документация на который содержит ложные сведения или является поддельной».

(е) «Контрафактный Товар» - Товар, на который распространяются действия законов Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, интеллектуальной, промышленной собственности, а также международных договоров, введенный в гражданский оборот с нарушением прав правообладателей.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить хозяйственные товары именуемые в дальнейшем «Товар».

1.2. Наименование и количество Товара определяются в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Срок поставки Товара указан в Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. Наименование, количество и сроки поставки Товара могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при корректировке Инвестиционной программы Покупателя.

1.5. Поставка Товара осуществляется по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Марата 42, этаж 2 в будние дни в период времени с 9.00 до 17.00.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена одной единицы Товара с учетом всех расходов Поставщика (в том числе транспортных расходов по доставке Товара и его разгрузке к месту, указанному Покупателем) определена в Спецификации (приложение №1).

2.2. Общая цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость защитной упаковки и необоротной тары, всех видов налогов (кроме НДС) и сборов, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика и составляет - _________ (_____________________________) руб., ___ коп., кроме того НДС (20%), _________ (_____________________________) руб., ___ коп., итого с учётом НДС _______ (___________________________­­­­­­­­­­___) руб. ___ коп. [1] ,

Настоящим Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

В случае поставки Товара с нарушением сроков, установленных Графиком поставки, оплата Товара осуществляется по цене, действующей на момент, в котором должна была быть осуществлена поставка Товара в соответствии с Графиком поставки, за исключением случаев, если цена Товара определена в Приложении к настоящему Договору.

2.3. Покупатель производит оплату каждой партии поставляемых Товаров в следующем порядке:

оплата производится в размере 100% от стоимости партии Товара после поставки, по которому предоставлен полный комплект документов (договор, счет, счет-фактура, товарная накладная) [2] , предусмотренных настоящим Договором и подтверждающих поставку, в течение 7 (семи) рабочих дней [3] после предоставления Поставщиком Покупателю подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры [4] .

Настоящим Поставщик подтверждает и соглашается, что в случае утраты Поставщиком статуса субъекта малого и среднего предпринимательства Покупатель осуществляет оплату поставленных по настоящему Договору Товаров в течение 45 (сорок пять) дней с даты предоставления Поставщиком Покупателю всех документов, подтверждающих факт поставки Товара, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором

2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур..

2.5. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, при этом датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, либо иным способом, в том числе путем проведения Сторонами взаимозачета.

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации при совпадении последнего дня окончательного расчета с нерабочим и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока оплаты считается ближайший за ним рабочий день.

2.6. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора (рост инфляции, изменение ставки рефинансирования, корректировка Инвестиционной программы Покупателя и т.п.), а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору Покупатель вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за поставляемый по настоящему Договору Товар в части уменьшения размера цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.7.Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

2.8. Покупатель вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Покупателя.

2.9. По согласованию Сторон между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Покупателем.

В случае превышения суммы выплаченного аванса над объемом фактически поставленного Товара по настоящему Договору Поставщиком осуществляется возврат излишне уплаченной суммы Покупателю в течение 45 (сорока пяти) дней с даты расторжения (прекращения) Договора.

2.10. Ежеквартально не позднее 18-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего Договора стороны производят сверку взаимных расчетов, путем направления составленного и подписанного Покупателем акта сверки по форме Приложения №3 к настоящему Договору Поставщику. При наличии необходимости сверка взаимных расчетов по письменному требованию любой Стороны может производиться ежемесячно. Стороны признают, что подписанный акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской задолженности у той или иной Стороны и не требует дополнительного подтверждения при разрешении спора (в том числе в суде).

Поставщик обязан подписать акт сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения от Покупателя.

2.11.Покупатель не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за один рабочий день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Покупателя об их изменении.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1.Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией и передать Покупателю Товар согласно условиям настоящего Договора.

Осуществить доставку и разгрузку Товара к месту складирования, указанному Покупателем (Получателем). Доставка Товара производится Поставщиком путем его отгрузки г. Санкт-Петербург, ул. Марата д. 42, этаж №2

3.1.2.Предоставить на Товар копии всех необходимых сертификатов соответствия (при наличии).

3.1.3. При обнаружении недостатков устранять за свой счет недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара либо заменять Товар по выбору Покупателя.

3.1.4.Не разглашать информацию конфиденциального характера третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты таких изменений с предоставлением подтверждающих документов.

3.1.6.Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Покупателю в связи с Товаром, поставляемым по настоящему Договору и возместить расходы Покупателя в связи с такими требованиями.

3.1.7. [5] Ежегодно не позднее 1 декабря представлять Покупателю подтверждение на текущий год своего статуса субъекта малого и среднего предпринимательства путем предоставления сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", содержащих информацию о контрагенте, или декларации о соответствии контрагента критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в случае отсутствия сведений о контрагенте, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Договора.

3.1.8.Поставщик вправе привлекать к выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц.

О привлечении третьих лиц Поставщик обязан известить Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими обязанностей.

3.1.9.Иметь лицензии и разрешения, необходимые для выполнения настоящего Договора.

3.1.10.Уступка Поставщиком своих прав и (или) обязательств по настоящему Договору, третьим лицам без письменного согласия Покупателя не допускается.

3.1.11. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение ____ (__________) месяцев с даты подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12

3.2.Поставщик имеет право по согласованию с Покупателем осуществлять досрочную поставку Товара.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем.

3.3.2. Предоставлять по запросу Поставщика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. Оплатить принятый Товар.

3.4. Покупатель имеет право досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

4. Условия поставки

4.1. Поставщик заблаговременно за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара уведомляет Покупателя о дате осуществления приемки Товара. В любом случае определение даты направления уведомления и даты приемки Товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления, не менее 5 (пяти) рабочих дней на оформление документов.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.2.Приемка Товара осуществляется представителями Сторон с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12 на территории Покупателя.

4.3.В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора представителями Поставщика и Покупателя составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика.

4.4.Датой поставки Товара считается дата подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

4.5. В случае, когда в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства Российской Федерации, Товар подлежит обязательной сертификации и Поставщик при поставке Товара не представил Покупателю сертификат соответствия (сертификат качества), последний вправе отказаться от приемки Товара. В этом случае Товар считается не поставленным в срок, а Поставщик будет нести ответственность, предусмотренную пунктом 10.2 настоящего Договора.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него в распоряжении на законном основании, свободен от каких-либо прав, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

комплектность и качество Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора и обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. В случае обязательной сертификации Товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия.

5.3.Покупатель принимает Товар от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке.

5.4.Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на основании "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и продукции товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и продукции товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7.

5.5. Если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части окажутся ненадлежащего качества или не будут соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо утратят их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.6. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта или замены Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.7. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт или замену Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара или заменой Товара, Покупателем не возмещаются.

5.8. В случае устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения до даты устранения недостатков.

На Товар или части Товара, переданные Поставщиком взамен Товара или его частей ненадлежащего качества, устанавливается тот же гарантийный срок, что и на замененный Товар.

5.9. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, или не устранены Поставщиком в установленные сроки, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

6.1.2.На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя.

6.1.3.Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила РФ).

6.2.Отгрузка Товара должна обеспечиваться защитной упаковкой или прочими средствами защиты, предохраняющими Товар от хищения в пути следования, за исключением случаев, когда это не допускается схемой погрузки.

6.3.В спецификациях к настоящему Договору может быть указано, является тара возвратной или невозвратной, оборотной или необоротной. При отсутствии такого указания считается, что тара является невозвратной и необоротной.

7. Переход права собственности и рисков

7.1.Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Конфиденциальность

8.1.Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

8.2.Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.3.Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1.При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего договора: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего договора: _________________, E-mail: ______________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.3.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1. настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4.В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.

10. Ответственность Сторон

10.1.Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1) уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

10.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товара (или его части) Покупатель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 1 % от стоимости настоящего Договора, помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

10.4.Поставщик, допустивший недопоставку Товара, уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере стоимости недопоставленного Товара.

10.5.В случае если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Компенсация затрат за приобретение такого Товара производится Поставщиком в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя

10.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах, Поставщик за свой счет обязуется по выбору Покупателя устранить недостатки Товара или заменить Товар в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты составленного Покупателем акта с перечнем недостатков (если в акте не указан иной срок).

В случае нарушения Поставщиком срока, указанного в настоящем пункте, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости поврежденного Товара за каждый день просрочки.

10.7. В случае поставки Товара, не соответствующего по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям настоящего Договора, поставка считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 10.2. настоящего Договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Товар должен был быть поставлен по условиям настоящего Договора до дня фактического исполнения обязательства.

10.8.В случае поставки Товара ненадлежащего качества или контрафактного или фальсифицированного Товара, несоответствующего условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Товара ненадлежащего качества или контрафактного или фальсифицированного или несоответствующего условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в Товара, несоответствующего условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), Поставщик за свой счет обязан в срок 20 (двадцать) календарных дней осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, а также возместить Покупателю убытки при их возникновении.

10.9.В случае не устранения выявленных несоответствий качества Товара или не осуществления замены Товара в течение 20 календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении несоответствий качества Товара или о замене Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере:

0,05% от цены каждой некачественного Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от цены каждой некачественного Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий позволяло эксплуатацию Товара.

Неустойка уплачивается сверх убытков.

10.10. За нарушение Поставщиком сроков предоставления Покупателю комплекта документов, предусмотренных в пункте 2.3. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1 % в день от стоимости поставленных товаров, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного настоящим Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде. [6]

В случае нарушения сроков представления комплекта первичных документов, указанных в договоре, Поставщиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, Общество вправе применить штраф в размере 0,1% в день от стоимости поставленных товаров, подтверждаемой документами, представленными в нарушение установленного договором срока, но не менее 2,3% от стоимости поставленного товара, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока [7]

10.11.В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (не направления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя и (или) нарушения сроков предоставления акта сверки взаиморасчетов, установленных в настоящем Договоре), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

10.12. В случае уступки Поставщиком своих прав и (или) обязательств по настоящему Договору, совершенной с нарушением положений пункта 3.1.11. настоящего Договора, а именно, без письменного согласия Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% от стоимости настоящего Договора, но не ниже величины убытков или упущенных выгод Покупателя, понесенных в результате данной уступки.

10.13.В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 8 настоящего Договора, Поставщик возмещает Покупателю убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

10.14. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Поставщик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Покупателю недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

10.15.В случае, если Поставщик не предоставил Покупателю необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

10.16. В случае привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

10.17. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате Товара по настоящему Договору. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

12. Налоговая оговорка

12.1. Поставщик, гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения субподрядных организаций принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

12.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 12.1. настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений.

12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю весь ущерб последнего, возникший в случаях, указанных в пункте 12.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «__» __________ 20__ года, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

14. Защита информации

14.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.

14.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

14.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

14.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора
и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

14.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также руководствоваться требованиями «Оговорки о защите персональных данных» (Приложение №___), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения

15.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

15.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения настоящего Договора одной из Сторон.

15.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в соответствии с пунктом 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:

- поставку Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократное нарушение сроков поставки;

- однократное нарушение срока поставки Товара на срок более 30 календарных дней от запланированных сроков поставки.

- неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором;

- неисполнение, просрочку либо нарушение порядка исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации и сведений, предусмотренных настоящим Договором;

15.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента доставки в адрес одной из Сторон письменного уведомления его контрагента о расторжении договора, или с иной даты, указанной в данном уведомлении, но не ранее даты его доставки. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или контрагент не ознакомился с ним.

15.5. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах, оплаченных по настоящему Договору денежных сумм, при этом Покупатель по своей инициативе может отказать Поставщику в принятии исполнения данного обязательства и потребовать возврата излишне уплаченных денежных сумм.

15.6. Прекращение или окончание действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.

16. Порядок разрешения споров

16.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров между Сторонами.

16.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

16.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения претензий.

17. Заключительные положения

17.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

17.2. Отношения Сторон, во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Вся корреспонденция в адрес Покупателя в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре адрес. В случае направления корреспонденции, предназначенной для Покупателя по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом в распоряжение Покупателя и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.

Кроме того, Стороны договорились о том, что вся направляемая в сканированном виде корреспонденция в адрес Сторон в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.), подписанная и переданная при помощи электронной почты, указанной в настоящем Договоре в разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон», имеет юридическую силу при условии:

- возможности определения источника, даты и времени отправки;

- обязательного предоставления всех оригиналов документов в течение 10 рабочих дней с даты направления соответствующей документации в электронном виде.

Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

17.4. Исполнение настоящего Договора со стороны Покупателя осуществляется ________________, со стороны Поставщика - ___________.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

17.7. К настоящему Договору прилагаются:

17.7.1. Спецификация (приложение № 1);

17.7.2. Оговорка о защите персональных данных (приложение №2).

17.7.3. Форма акта сверки взаимных расчетов (приложение №3)

18. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________________

- Посмотреть таблицу с данными

от «____» _____________ 20__ г

Приложение №2

к Договору №_______________

от _________________г.

ОГОВОРКА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Стороны соглашаются, в случае передачи друг другу персональных данных физических лиц в связи с исполнением своих обязанностей по настоящему договору (контракту, соглашению), соблюдать требования федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - закон о персональных данных) и нижеприведенных положений.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и безопасность при обработке персональных данных, полученных от другой стороны, не допускать распространения этих персональных данных, не раскрывать их третьим лицам, а также принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от любых неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных.

Стороны обязуются до передачи персональных данных конкретного физического лица, получить конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие указанного лица на обработку его персональных данных с целью исполнения настоящего договора (контракта, соглашения). В таком согласии должны быть перечислены все действия (операции) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, все необходимые способы обработки персональных данных, перечень передаваемых персональных данных, срок предоставления согласия на обработку персональных данных, цели обработки персональных данных.

Стороны вправе обрабатывать персональные данные конкретного субъекта персональных данных только в пределах, установленных в согласии данного субъекта на обработку персональных данных.

Стороны обязуются соблюдать требования закона о персональных данных в отношении обязанностей оператора персональных данных.

Стороны обязуются издать локальные акты, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных, по вопросам обработки персональных данных, определяющих для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Стороны обязаны опубликовать такой локальный акт или обеспечить иным образом неограниченный доступ к документу.

Стороны передают друг другу персональные данные по акту с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в отношении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

Стороны обязуются соблюдать все требования закона о персональных данных и иного законодательства в сфере защиты персональных данных, включая подзаконные нормативные акты, в отношении носителей персональных данных как при автоматизированной обработке персональных данных, так и при обработке без использования средств автоматизации, для обеспечения сохранности персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключения несанкционированного доступа к ним.

Стороны назначают должностных лиц, ответственных за передачу и прием персональных данных. Стороны обязаны в течение семи календарных дней уведомить друг друга об ответственных представителях с приложением документов, подтверждающих назначение, а также согласия указанных лиц на обработку их персональных данных второй стороной.

Стороны обязаны в течение 24 (двадцати четырех) часов, в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, с момента выявления такого инцидента стороной, обрабатывающей персональные данные, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных и сторону, передавшую персональные данные субъекта.

Стороны обязаны по запросу другой стороны в разумный срок предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение установленных требований к обработке персональных данных.

Стороны обязаны по заявлению субъекта персональных данных предоставить полную информацию, касающуюся обработки его персональных данных.

Стороны обязаны по заявлению субъекта персональных данных, его представителя или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении совершить требуемые действия в пределах своих обязанностей в соответствии с законом о персональных данных.

Стороны обязаны в срок и по основаниям, установленным законом о персональных данных, прекратить обработку персональных данных.

Стороны обязуются уничтожать персональные данные в порядке и в сроки, установленные законом о персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных запрещена.

За нарушение условий оговорки о защите персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны проинформированы о том, что лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Действие данной оговорки не распространяется на передачу сторонами друг другу персональных данных представителей сторон, подписавших настоящий договор (контракт, соглашение) или дополнительные соглашения к нему. При этом при обработке таких персональных данных стороны обязуются соблюдать требования закона о персональных данных.

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: Поставщик:

__________________/_________________/ _____________/______________ /

В случае, если Поставщик является плательщиком НДС либо организацией, по отношению к которой Покупатель является налоговым агентом по НДС ↑

В случае, если Поставщик применяет специальный налоговый режим, счет-фактура не предоставляется. Поставщик вправе вместо товарной накладной ТОРГ-12 применять форму УПД. ↑

Для субъектов малого и среднего предпринимательства - не более 7 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по настоящему Договору. ↑

Если Поставщик является плательщиком НДС; здесь и далее ↑

Пункт включается в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства ↑

Для договоров, заключаемых не с субъектами малого и среднего предпринимательства. ↑

Для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства ↑