Описание тендера: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 555" объявляет тендер: Бытовая химия (с результатом) |
Сумма контракта: | 16 467,89 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 09.04.2024 |
Окончание: | 16.04.2024 05:00:00 |
Тендер №: | 270306207 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Бытовая химия
Цена контракта: 16 467,89 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами | - | - | 9 | Штука |
2 | 46.45.2 Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | - | - | 15 | Штука |
3 | 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | - | - | 160 | Штука |
4 | 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | - | - | 80 | Упаковка |
5 | 46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | - | - | 6 | Штука |
6 | 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами | - | - | 2 | Штука |
7 | 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами | - | - | 2 | Штука |
8 | 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами | - | - | 2 | Штука |
9 | 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами | - | - | 6 | Штука |
10 | 20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств | - | - | 1 | Штука |
Итоговый протокол от 16.04.2024.html | 5 КБ | 16.04.24 22:26 | Действующая |
Протокол_подведения_итогов_ЗК_МСП_1_или_более_рассматривается,_1_или_более_допущено_(системный).docx | 15 КБ | 16.04.24 06:15 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413482607 (данные из ВСРЗ).html | 10 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая (версия 1) |
Извещение.docx | 36 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая |
Обоснование НМЦД.docx | 31 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая |
Приложение №1.docx | 32 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая |
Приложение №3.docx | 12 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая |
Приложение №4.docx | 49 КБ | 09.04.24 04:02 | Действующая |
Приложение № 3
к извещению запроса котировок
в электронной форме, участниками которого
могут быть только
субъекты малого и
среднего предпринимательства
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Посмотреть таблицу с даннымиНастоящей заявкой мы, ___________________________________
(наименование организации)
согласны поставить товар в соответствии с условиями, изложенными в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме следующее:
- Посмотреть таблицу с даннымиДанную заявку подаем с пониманием того, что:
До подготовки и оформления официального договора настоящая Заявка вместе с Вашим уведомлением об объявлении победителя запроса котировок в электронной форме будут играть роль обязательного договора между нами.
В случае признания нашей Заявки победившей в запросе котировок в электронной форме, мы обязуемся заключить договор и согласны исполнить условия договора указанные в извещении, документации о проведении запроса котировок в электронной форме.
Цена договора: ______________(______________________________________ ) руб. ___коп.
Руководитель организации
____________________ ______________ ______________________
(Должность) (Подпись, М.П.) (Ф.И.О.)
Обоснование_НМЦДПриложение №5
к извещению запроса котировок
в электронной форме
Обоснование начальной максимальной цены договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд МАДОУ д/с №555
- Посмотреть таблицу с даннымиВ результате проведенного расчета НМЦД составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 рублей (шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублей восемьдесят девять копеек)
Приложение_№1Приложение №1
к извещению запроса котировок
в электронной форме, участниками которого
могут быть только
субъекты малого и
среднего предпринимательства
Описание объекта закупки
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров.
- Посмотреть таблицу с данными! В описании характеристик предлагаемых к поставке товаров участник прописывает конкретные характеристики, исключая неоднозначные толкования.
Срок поставки Товара: 5 (пять) рабочих дней от даты заключения договора.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам:
630041, г. Новосибирск, ул. Романтиков,6 с подъемом на второй этаж (без лифта).
Поставка Товара осуществляется одной партией.
Гарантия качества: Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% (восьмидесяти процентов) от общего срока годности на дату поставки.
Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия (или декларацией).
В случае несоответствия товара предъявляемым требованиям, Получатели Заказчика вправе отказаться от приемки товара.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
Все документы представлены на русском языке и заверены надлежащим образом
Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме, участникАми которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4Приложение № 4
к извещению запроса котировок
в электронной форме, участниками которого
могут быть только
субъекты малого и
среднего предпринимательства
ДОГОВОР №
г. Новосибирск «__» ________2024 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №555» (МАДОУ д/с №555) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Бектяшкиной Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), при способе определения поставщика Закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства (протокол подведения итогов запроса котировок № _________ от ___.___.2024г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
630041, г. Новосибирск, ул. Романтиков, 6 с подъемом на второй этаж (лифта нет).
на место, указанное Покупателем в рабочие дни (понедельник- пятница) с 9.00 до 15.00 часов.
Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой Заказчика. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара, не соответствующего требованиям, установленным Описанием объекта закупки.
При выявлении несоответствия техническим характеристикам, наименования, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.3. Договора.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара путём предоставления заключения эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором.
5.1.9. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.8 Договора.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5(пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием обязать гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в Договоре, по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (в т.ч. санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, иным стандартам и нормам, утверждённым на данный вид Товара и т.п.), установленным законодательством РФ.
Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Положением о закупке и Договором.
5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае возникновения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.9. Возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Договором.
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям национального законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего разрешенного срока годности.
6.3. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% (восьмидесяти процентов) от общего срока годности на дату поставки.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 1000 рублей;
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 3 процента цены Договора, и составляющей рублей копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей;
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора; и составляет ______________
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям документации о закупке.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).
9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).
9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).
9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 1(одного) рабочего дня о причинах, которые могут повлиять на выполнение условий настоящего Договора, а также изменениях своих банковских реквизитов, места нахождения или других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
В противном случае все риски, связанные с исполнением Договора, включая перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Сторона, не сообщившая об указанных изменениях.
11.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если условиями настоящего Договора не предусмотрено иное.
В случае изменения места нахождения и реквизитов Сторон дополнительные соглашения не оформляются, Стороны обмениваются письмами.
11.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней от даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.6. Уступка прав требований по настоящему Договору не допускается.
11.7. Товар должен быть допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).
11.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
- приложение № 1 «Спецификация товара»;
-приложение № 2 «Описание объекта закупки»;
-приложение № 3 «Акт приема-передачи товара» (форма).
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору
от «___»_____________2024г.
№______________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров
- Посмотреть таблицу с даннымиСумма договора: руб. ( ) рублей, копеек,
в том числе НДС % - руб. ( ) рублей, копейка.
- Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к Договору
от «__» ____________2024г.
№________________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров.
- Посмотреть таблицу с данными! В описании характеристик предлагаемых к поставке товаров участник прописывает конкретные характеристики, исключая неоднозначные толкования.
Срок поставки Товара: 5 (пять) рабочих дней от даты заключения договора.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам:
630032, г. Новосибирск, ул. Романтиков, 6 с подъемом на второй этаж (без лифта).
Поставка Товара осуществляется одной партией.
Гарантия качества: Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% (восьмидесяти процентов) от общего срока годности на дату поставки.
Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия (или декларацией).
В случае несоответствия товара предъявляемым требованиям, Получатели Заказчика вправе отказаться от приемки товара.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
Все документы представлены на русском языке и заверены надлежащим образом
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к Договору
от «____» ___________2024г.
№__________________
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Новосибирск «___» _________ 2024 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №555» (МАДОУ д/с №555), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Бектяшкиной Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование организации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «__» _______2024г. №_____(далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
_________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки, согласно Договору, должны быть выполнены «____» ____________ 2024 г., фактически выполнены «____» _____________ 2024 г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, _________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________________________________(указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________
8. Результаты работ по Договору:
_________________________________________________________________________________
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №274887888
Поставка хозяйственных товаров
|
Электронный аукцион
#274887888 |
95 514
Обеспечение контракта:
10% |
14 часов
18.06.2024 26.06.2024 |
Электронный аукцион
#274909557 |
570 000
Обеспечение контракта:
10% |
1 день
19.06.2024 27.06.2024 |
|
Тендер №274909564
Поставка непродовольственных товаров
|
Электронный аукцион
#274909564 |
570 000
Обеспечение контракта:
10% |
1 день
19.06.2024 27.06.2024 |
Тендер №274910010
Поставка автохимии, масла и смазки.
|
Электронный аукцион
#274910010 |
570 000
Обеспечение контракта:
10% |
1 день
19.06.2024 27.06.2024 |
Электронный аукцион
#274921208 |
188 487
Обеспечение контракта:
5% |
1 день
19.06.2024 27.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#270305972 |
срок истек
09.04.2024 16.04.2024 |
||
Тендер №270305935
Поставка ТМЦ
|
Малая закупка
#270305935 |
8 790
|
срок истек
09.04.2024 09.04.2024 |
Тендер №270305910
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#270305910 |
23 488
|
срок истек
09.04.2024 12.04.2024 |
Тендер №270305883
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#270305883 |
25 718
|
срок истек
09.04.2024 12.04.2024 |
Запрос котировок
#270305841 |
16 468
|
срок истек
09.04.2024 16.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №270306186
Оказание специальных научно-технических услуг
|
Малая закупка
#270306186 |
26 200
|
срок истек
09.04.2024 10.04.2024 |
Малая закупка
#270306185 |
12 600
|
срок истек
09.04.2024 09.04.2024 |
|
Тендер №270306181
Оказание специальных научно-технических услуг
|
Малая закупка
#270306181 |
26 200
|
срок истек
09.04.2024 10.04.2024 |
Малая закупка
#270306180 |
12 600
|
срок истек
09.04.2024 09.04.2024 |
|
Тендер №270306179
Продукты питания для ОВЗ 162,60
|
Малая закупка
#270306179 |
36 095
|
срок истек
09.04.2024 10.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |