Тендер - Бытовая химия №304643487

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2025 Малые закупки Брянской области

Описание_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт № _____

на поставку товара Бытовая химия

для нужд ГБУСО «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»

- Посмотреть таблицу с данными

Государственнон бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска», именуемое в дальнейшем Заказчик , в лице директора Давыдовой Ксении Авазовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику на поставку товара бытовая химия (далее – товар) по наименованию, адресу, цене, в количестве и в сроки, предусмотренные спецификацией поставки (приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату товара согласно условиям Контракта.
1.2. Наименование, количество, качественные и др. характеристики, цена за единицу, стоимость товара всего, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.3. Поставщик гарантирует, что Качество и количество поставляемого товара соответствует требованиям установленным Заказчиком. Качество товара удостоверяется соответствующими сертификатами, гигиеническими заключениями, иными документами, устанавливающими требования к качеству данного товара.
1.4. Место и срок доставки поставляемых товаров: г. Брянск ул.Чернышевского, д.64 В, не более 2 рабочих дней.

Цена Контракта, срок и порядок оплаты
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________ (___________________________) рублей 00 копеек. В т.ч. НДС ______% или НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании статьи 346.11 НК РФ
Цена единицы Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).
Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования - областной бюджет.
2.2. . Цена Контракта является твёрдой, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Контракта. На основании ч.13 ст.34 Закона N 44-ФЗ. предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма услуг, предусмотренных Контрактом
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.6. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 ФЗ 44.
2.7. Платежи Поставщику по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

Порядок сдачи и приемки товара
3.1. Приемка товара (далее – приемка) осуществляется Заказчиком с участием представителя(ей) Поставщика в течение рабочего дня с момента отгрузки товара.
3.2. Приемка товара осуществляется путем проверки:
а) соответствия поставленного товара условиям Контракта, спецификации и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
б) соответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) упаковки и их маркировки положениям сопроводительной документации и требованиям Контракта;
в) фактического количества (в соответствующих единицах измерения), ассортимента и фактической комплектности товаров положениям товаросопроводительных документов и требованиям Контракта;
г) соблюдения периодов поставки, предусмотренных Контрактом;
д) отчетных документов и материалов, документов, подтверждающих количество, качество, ассортимент на соответствие их оформления требованиям действующего законодательства и условиям Контракта, проверяется количество и комплектность представленных экземпляров документации;
е) качества товара, соответствия условиям Контракта, проверяется наличие документов, подтверждающих Качество товара в соответствии с требованиями законодательства.
ж) наличия документов, подтверждающих гарантийные обязательства.
3.3. Заказчик в ходе приемки имеет право запрашивать у Поставщика недостающие документы, материалы, а также получать разъяснения по представленным документам, материалам.
3.4. Заказчик при обнаружении в ходе приемки несоответствий по количеству (недостача), ассортименту направляет Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях по количеству (недостача), ассортименту, комплектности и вручает представителю Поставщика, участвующему в приемке или направляет почтой (письмо заказное с уведомлением) в адрес Поставщика;
3.5. После устранения выявленных несоответствий и вторичного предъявления товара к приемке, Заказчик осуществляет действия по приемке, предусмотренные пунктами 4.1-4.2 раздела 4 Контракта.
3.6. После завершения процедуры приемки по количеству, ассортименту, комплектности – Заказчик осуществляет приемку товара по качеству.
3.7. При установлении несоответствий товара требованиям, установленным Контрактом по качеству, приемка приостанавливается.
3.8. Поставщик в течение 2 (двух) дней с даты получения уведомления от Заказчика обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным.
3.9. После устранения выявленных недостатков и вторичного предъявления товара к приемке, Заказчик осуществляет действия по приемке, предусмотренные пунктами 4.1-4.3 раздела 4 Контракта.
3.10. По итогам приемки товара Заказчиком в течение рабочего дня с момента приемки Сторонами подписывается документ о приемке/товарная накладная в 2-х экземплярах.
3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (в течение рабочего дня после приемки товара) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации (сроки согласовываются с привлекаемыми экспертами, экспертными организациями).
3.12. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения на документе о приемке товара, с указанием в нем о соответствии (не соответствии) поставляемого товара условиям Контракта, или в виде записи на сопроводительном документе о приемке поставленного товара (товарной накладной) о проведении экспертизы, в случае положительного заключения, отсутствия замечаний (претензий) со стороны эксперта. Заключение эксперта должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.13. В случае обнаружения в товаре явных недостатков Заказчик совместно с Поставщиком либо самостоятельно обязан составить Акт о недостатках товара с указанием соразмерного срока по их устранению. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение согласованного сторонами срока, а при недостижении согласия – в разумный срок.
3.14. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок по их обнаружении и потребовать их устранения в соразмерный срок, установленный письменным распоряжением Заказчика.

Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
4.1.2. осуществить доставку и разгрузку Товара;
4.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
4.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;
4.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
4.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
4.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
4.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.4.2. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;
4.4.3. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
4.4.4. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
4.4.5. стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения действующего законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

Срок действия Контракта
5.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня подписания контракта и по ______2025 г. вкл., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Размер штрафа устанавливается настоящим договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 процентов от цены Договора.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 рублей:
6.6. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.9. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.12. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка товара, не соответствующего требованиям к качеству, количеству товара, установленным настоящим Договором.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующей компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки Товара на таможне, по причинам не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости предоставления соответствующих документов таможенным органам.

Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Брянской области.

Изменение и расторжение Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ;
- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
-невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ)

Дополнительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Контракта утратят свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения Контракта, при этом все остальные его положения остаются обязательными для Сторон.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Контракт заключён в электронной форме в порядке, предусмотренном статьёй 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По соглашению Сторон Контракт может быть подписан в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются все перечисленные ниже приложения:

Приложение №1 – Спецификация.

16. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту __/25 г.

от «_____» _______2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик: Поставщик:

Директор _____________ _______________

м.п. м.п.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными