Тендер - Батареи первичных элементов щелочные AAA (2 штуки), Мыло туалетное жидкое 5 литров, Средства для ароматизации воздуха в помещениях 350 мл, Батареи первичных элементов алкалиновые Durasel Ultra AA (2 штуки), Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие 60 литров, 20 штук в упаковке, Мешки полипропиленовые 55 на 105 см, Порошки чистящие Санокс ультра, Средства для мытья посуды, Бумага туалетная двухслойная, 4 рулона в упаковке, Средства моющие для пола 5 литров, Губки для мытья посуды (упаковка 10 штук), Тряпки для мытья стёкол из микрофибры, Порошки чистящие Пемолюкс 475 гр, Щетка для подметания пола с ручкой, Тряпки для мытья пола из микрофибры, Средства моющие для окон №303074343

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание объекта закупки.docx

Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контракта

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара – с даты заключения Договора, в течение30 дней с даты оплаты.

Место поставки товара – по месту нахождения Поставщика, указанного в п.12 Договора., склад Поставщика.

Общая стоимость Товара составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьдесят тысяч сто ) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнению - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

выполнение работ по ремонту ограждения детской площадки, расположенной в селе Ныда (около дома № 30 по ул. Советская)

г. Надым

2024 год

Прикреплены отдельными документами в составе извещения о проведении электронного аукциона:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 извещения о проведении

электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе:

2.1 Порядок подачи заявок на участие в закупке:

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в Единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время, с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе до окончания, установленного в извещении о проведении электронного аукциона срока подачи заявок на участие в закупке. Согласно части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено содержание заявки на участие в закупке.

Содержание заявки на участие в электронном аукционе определено статьей 49 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2 Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать информацию и документы в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (копии этих документов): при установлении таких требований в пункте 5.1 Информации о закупке;

3) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: при установлении таких требований в пункте 5.4, пункте 5.5 Информации о закупке;

4) Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 – 11 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

6) С учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

7) Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;

8) Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки);

9) Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска), при установлении таких требований в пункте 5.8 Информации о закупке:

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами):

9.1) В случае установления условий допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара.

(Ответственность за достоверность сведений о наименовании страны происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки);

9.2) В случае ограничения на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

- подтверждением процентной доли стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции является выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации акт экспертизы, содержащий информацию о доле стоимости иностранных материалов (сырья), используемых для производства одной единицы медицинского изделия, рассчитанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4 Правил, или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза.

9.3) В случае установления ограничения на допуск лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из следующих документов:

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами;

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации";

в) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

9.4) В случае установления запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным настоящим постановлением, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке:

- в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт;

- в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт.

В случае представления участником закупки в составе заявки информации из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров без указания совокупного количества баллов, указанного в абзацах втором и третьем настоящего пункта, или с указанием такого совокупного количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 соответственно, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

9.5) В случае установления ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» :

- Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт.

9.6) В случае установления запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что в целях реализации настоящего постановления:

- подтверждением происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных из Российской Федерации является наличие в реестре российского программного обеспечения сведений о таких программах для электронных вычислительных машин и базах данных;

- подтверждением, что программа для электронных вычислительных машин и база данных относится к государству - члену Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является наличие в реестре евразийского программного обеспечения сведений о таких программах для электронных вычислительных машин и базах данных.

Подтверждением соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных требованиям, установленным настоящим постановлением, является указание участником закупки в составе заявки на участие в закупке порядковых номеров реестровых записей в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения.

9.7) В случае если установлены ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 г. N832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов) является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" наименования страны происхождения и производителя пищевых продуктов. Наименование страны происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

9.8) В случае, если установлено ограничение в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" для подтверждения соответствия поставляемой радиоэлектронной продукции требованиям, установленным настоящим постановлением, участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет следующие документы и (или) информацию соответственно:

- подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего постановления, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, а для целей подтверждения первого уровня радиоэлектронной продукции - также сведения о первом уровне радиоэлектронной продукции.

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

10) Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.3 Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, подает заявку на участие в закупке в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника на участие в закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном аукционе участника закупки, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований, в заявке на участие в закупке должны содержаться только достоверные сведения по предмету электронного аукциона.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью.

Участник закупки в состав заявки на участие в электронном аукционе включает документы и информацию в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего Приложения, за исключением документов, направляемых заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Документы и информация, в том числе содержащиеся в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке и направляемых заказчику оператором электронной площадки, должны быть достоверными, отображать актуальную информацию об участнике закупки, соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и содержать документы с учетом последних внесенных изменений.

Характеристики с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака):

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2022 № 1946 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1222 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» с 1 октября 2023 г.:

– при проведении электронных процедур характеристики объекта закупки указываются с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки с использованием электронной площадки формируются характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Пунктом 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08 июня 2018 г. № 656 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.10.2022 № 1946), предусмотрено требование о формировании характеристик предлагаемого участником закупки товара с использованием электронной площадки.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 ФЗ-44, с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 ФЗ-44, в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 75 ФЗ-44 соответственно. Такие характеристики размещаются оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте единой информационной системы) одновременно с размещением протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Ответственность за достоверность сведений о характеристиках товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

При формировании информации о товаре в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Наименования товаров, показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям товаров, показателей и единицам измерения, установленным заказчиком в описании объекта закупки. Конкретизации подлежат только значения показателей, но не их наименования.

Указание товарного знака (при наличии), конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным заказчиком в описании объекта закупки требуется в случае отсутствия указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного заказчиком.

Информация, предусмотренная предыдущим абзацем, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае:

- указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

- включения заказчиком, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Участник закупки не указывает товарный знак в случае, если предлагаемый участником закупки товар выпускается и реализуется производителем соответственно без применения к нему товарного знака.

Показатели товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, должны быть предоставлены в объеме, установленном заказчиком. Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных заказчиком при описании объекта закупки.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

Использование символов «,», «;», союза «и» при перечислении требований к параметрам и характеристикам товара означает, что данный товар должен обладать всеми перечисленными параметрами и характеристиками. Использование союза «или», «либо» при перечислении требований к параметрам и характеристикам товара означает, что данный товар должен обладать одним из перечисленных параметров и характеристик.

Разъяснение понятий, которые могут применяться заказчиком при указании максимальных и (или) минимальных значений показателей товара:

- «не более» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

- «не менее» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

- «более» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

- «менее» - означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

- знак «≤» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

- знак «≥» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

- знак «>» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

- знак «

- «от…», «Не хуже» - означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

- «Свыше», «Выше», «Лучше», «Больше» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

- «Ниже», «Меньше» - означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение;

- «Превышает», «должен превышать» - означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

- «Не превышает», «не должен превышать» - означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Разъяснение понятий, которые могут применяться заказчиком при указании диапазонных значений показателей товара:

«От... до...» – означает диапазон значений и включает крайние значения;

Значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения;

«Не уже» – означает диапазон больше установленного значения и включает минимальное значение;

«Не шире» – означает диапазон менее установленного значения и включает максимальное значение.

Если содержатся знаки «≈», «±» устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения. Участник закупки указывает значение показателя без конкретизации либо указывает точное значение показателя, соответствующее заявленному показателю в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

В случае наличия в описании товара показателей, принимающих диапазонные значения и сопровождающихся словами (сочетаниями слов) «должно быть диапазоном», «диапазон», «в диапазоне», «пределы», «в пределах», «интервал», «в интервале», участнику закупки следует указать значение в диапазоне, соответствующем требованиям заказчика, при этом указываются конкретные значения верхней и нижней границы диапазона, которые должны являться включительными значениями. Под включительными значениями подразумевается включение верхней и нижней границы диапазона в область допустимых значений.

Участник закупки указывает конкретные показатели объекта закупки (товара). Не допускается при описании объекта закупки использование двойного значения формулировок характеристик товара - «должен быть», «должен», «не более», «не менее», «более», «менее», ставить знаки «+», «-», «±», «+/-» и т.п. За исключением случаев, когда указанным способом характеристики (показатели) товара обозначаются производителем товара, и на основании рекомендации инструкции по заполнению характеристик товара в заявке, указанной в извещении о проведении закупки в части структурированного описания объекта закупки.

Для подготовки заявки участнику закупки инструкцией по заполнению в структурированном виде предложения в отношении описания объекта закупки, его функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, указанных в извещении о проведении закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 ФЗ-44 и функционалом Единой информационной системы в сфере закупок предусмотрены следующие рекомендуемые варианты:

- Посмотреть таблицу с данными

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика:

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ:

Наименование страны происхождения товаров участник закупки указывает в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара.

Проект_контракта

Приложение №4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ремонту ограждения детской площадки, расположенной в селе Ныда (около дома № 30 по ул. Советская)

ИКЗ

с. Ныда ____________

Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация села Ныда, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации села Ныда Кайгородова Андрея Викторовича, действующего на основании Положения об Администрации села Ныда, утвержденного решением Думы Надымского района от 21.10.2020 № 35 «О создании территориального органа Администрации Надымского района – Администрации села Ныда», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора КОРЖОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 23 марта 2023 г. и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ограждения детской площадки, расположенной в селе Ныда (около дома № 30 по ул. Советская) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2.Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), сметным расчетом (Приложение №2), графиком работ (Приложение № 4) в свою очередь Заказчик принимает и оплачивает указанные работы по условиям настоящего Контракта согласно расчету (Приложение №3)
1.3. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, собственными силами, либо с привлечением субподрядных организаций.
1.4. Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, села Ныда, в соответствии с Техническим заданием.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за качеством работ, соблюдением сроков их выполнения и обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, и действующих нормативных актов. Контроль осуществляется в форме запроса у Подрядчика сведений и документов, а также, путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения. В случае отказа Подрядчика подписывать указанный акт, Заказчик делает соответствующую отметку.
2.1.2. Своевременно производить оплату выполненных работ на условиях настоящего контракта.
2.1.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.1.4. Осуществлять иные обязанности, предоставленные Заказчику в соответствии с контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время требовать от Подрядчика письменного отчета о проделанных работах с указанием сроков его предоставления.
2.2.2. Заявить Подрядчику о недостатках в выполненных работах, в случае их обнаружения Заказчиком в любое время исполнения настоящего контракта.
2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения за счет его средств недостатков в выполненных работах, возникших в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего контракта.
2.2.4. Полностью или частично приостанавливать работы при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, при нарушении Подрядчиком технологии производства работ, уведомляя при этом Подрядчика.
2.2.5. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
2.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1.Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы с использованием собственных материалов и средств, обеспечив их надлежащее качество в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта. Обеспечить поставку необходимых для проведения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.3.2.Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.

Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от технического задания.

2.3.10. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

2.3.11. Выделять своих представителей с правом подписи двухсторонних актов для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ.

2.4. Подрядчик имеет право:

В пределах своей компетенции осуществлять контроль выполнения работ.

По согласованию с Заказчиком вносить изменения в технические решения, принятые Сторонами для выполнения работ по Контракту.

Отклонять экономические санкции за нарушение выполнения условий настоящего Контракта при наличии обоснованных доказательств.

Участвовать в комиссии по сдаче работ.

2.4.5. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в размере и сроки, установленные настоящим контрактом.

2.4.6. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала.

2.4.7. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту установлена на основании протокола _____________ №___ от «___» _____ 20__ г. и составляет ВСЕГО: _____ руб. с НДС (без НДС).
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
Источник финансирования – бюджет Надымского района на 2024 год.
3.2. Цена контракта включает все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), на основании счета-фактуры/счета либо универсального передаточного документа (далее – УПД), унифицированные формы: №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. № 100, подписанные руководителем предприятия и завизированные уполномоченными представителями, имеющими непосредственное отношение к сдаче выполненных работ.
3.4. Заказчик не оплачивает штрафы (пени), предъявляемые к Подрядчику любыми надзорными и контролирующими органами.
3.5. Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Оплата по контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) предусмотренных разделом 6 настоящего контракта, при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Надымского района на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями контракта. Сумма неустойки (штрафов, пени) отображается и оформляется уведомлением в письменной форме.
3.8. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
3.9. В соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного контракта, Заказчик должен согласовать в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ новые условия контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) объему работ.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2024г.

4.2. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон.

4.3. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее срока, указанного в п. 4.1. настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ производится по факту выполнения работ и оформляется документом о приемке. Документ о приемке подписывается сторонами в ЕИС.

5.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ Подрядчик представляет следующий комплект исполнительной документации:

- общий журнал работ, с заполнением каждого рабочего дня, утвержденный приказом ФДС России от 16.01.1999 г. № 9;

- унифицированные формы: №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. № 100, подписанные руководителем предприятия и завизированные уполномоченными представителями, имеющими непосредственное отношение к сдаче выполненных работ;

5.3. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания работ на объектах формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке. Документ о приемке, размещаемый Подрядчиком в ЕИС, должен содержать сведения и информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом, в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.6. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с п. 5.7 настоящего контракта) осуществляет одно из следующих действий:

а) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 5.7 настоящего контракта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.

5.9. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный с использованием ЕИС, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим контрактом.

5.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон д олжна быть назначена независимая экспертиза. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

5.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

Гарантии качества

Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 2 (два) года.

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.1 контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.4.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.5.Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.6.Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1. контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.7.Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.8.В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

6.9.Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

6.10.В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Подрядчиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее – Постановление № 1042) и составляет _______ (________) рублей 00 копеек 1 .

7.2. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту не может превышать цену контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере, определенном в соответствии с Постановлением № 1042 и составляет ______ (______________) рублей (1 процент цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере ______(______) рублей 00 копеек 2 .

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту не может превышать цену контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 5 % от цены контракта.

8.2. Способами обеспечения исполнения контракта являются:

- независимая гарантия;

- внесение денежных средств на счет заказчика

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Обеспечение исполнения муниципального контракта должно быть внесено на счёт по следующим реквизитам:

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард // УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

получатель Департамент финансов Администрации Надымского района (Территориальный орган Администрации Надымского района Администрация села Ныда лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть510

Назначение платежа: (Обеспечение исполнения муниципального контракта №____________)

8.3. В случае выбора обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязательные условия в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

8.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона;

8.3.1. В размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

8.3.2. Информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

8.4. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона. Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, а также предоставления не в соответствующем объеме, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возврату за вычетом штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты исполнения Подрядчика обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применялась Подрядчиком).

9. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

9.1. В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).

9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

10.1. Срок исполнения Контракта: с момента заключения контракта по 31.12.2024г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон.

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.7. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) при определении исполнителя Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пп. «а» п. 1 ч. 15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.9. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

Подрядчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в ЕИС;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 20.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.12. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в ЕИС.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего контракта относятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

11.2. При наступлении указанных в п. 10.1 настоящего контракта обстоятельств, сторона настоящего контракта, для которой по причине обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана в течение 3-х (трех) календарных дней с момента их наступления известить об этом другую сторону. Стороны немедленно проведут взаимные переговоры для принятия необходимых мер.

11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые государственные органами, органами местного самоуправления территории, на которой произошло такое событие.

11.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

11.5. В случае если действие обстоятельств, указанных в п. 10.1 настоящего контракта, будет продолжаться более двух месяцев, стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями сторон.

12.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

12.6. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента их получения стороной.

12.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО.

12.8. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. В случае отсутствия такого уведомления, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Подрядчик.

12.9. Для оперативного исполнения обязательств по контракту стороны при передаче документов соглашаются использовать современные технические средства связи, необходимые для реализации каждой из сторон своих прав, для исполнения каждой из сторон своих обязанностей (факс, электронная почта и т.п.). Документы, передаваемые сторонами с использованием современных технических средств связи, действительны и имеют силу оригиналов до момента получения стороной оригиналов документов.

Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

б) электронной почты с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из сторон, считается аналогом такого подтверждения.

в) почтовой и телеграфной связи.

11.10. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика: тел: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьE-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

б) в адрес Подрядчика: тел./факс _______________________________

Все уведомления и сообщения, отправленные сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почтой и/или по телефонным номерам, признаются сторонами официальной перепиской в рамках настоящего контракта.

12.11. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

12.12. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение надлежащим образом, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

12.13. Во всем, что не оговорено в контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.14. Настоящий контракт имеет равную юридическую силу для сторон его заключивших.

12.15. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Техническое задание;

- Приложение № 2- Сметный расчет;

- Приложение № 3 – Расчет стоимости;

- Приложение № 4 - График выполнения работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту на

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к муниципальному контракту на

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к муниципальному контракту

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к муниципальному контракту

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(согласоваться с Заказчиком в течение 5 рабочих дней после заключения муниципального контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

^ а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

^ а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

Приложение №1/Лок.смет.rtf - Посмотреть таблицу с данными

Наименование редакции сметных нормативов

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Наименование программного продукта

ПК РИК (вер. 1.3.220912)

Благоустройство с. Ныда

(наименование стройки)

Благоустройство с. Ныда

(наименование объекта капитального строительства)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1/

Приложение № 1 извещения о проведении

электронного аукциона

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту ограждения детской площадки, расположенной в селе Ныда (около дома № 30 по ул. Советская)

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

- срок, на который предоставляется гарантия: 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- требование к гарантии производителя товара: не установлено.

- информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров: не установлено.

Приложение №1/сметный расчет

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

ПК РИК (вер. 1.3.220912)

Благоустройство с. Ныда

(наименование стройки)

Благоустройство с. Ныда

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №

Замена забора на детской площадке

14/2024

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

05.2024

1 400.012(45.078) тыс. руб.

1 166.677 (45.078)

0.000 (0.000)

0.000 (0.000)

0.000 (0.000)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

(01.01.2000)

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

Количество

№

п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица

измерения

на единицу

1

1

2

3

4

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

МПСН, п.10.2

таб.2-4

1

3

2

4

Демонтаж металлических столбов высотой

до 4 м: с погружением в бетонное

основаниеЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

100 шт

04.1.02.05

07.2.07.11

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

м3

шт

чел.-ч

чел.-ч

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

5

коэф

всего с

фиц

учётом

иент коэффициен

ы

тов

6

7

0,54

6,34

100

35,64 0.7

22,48 0.7

93

62

Сметная стоимость в базисном уровне цен

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов,

отсутствующих в СНБ), руб.

коэф

фиц

на единицу

всего

иент

ы

8

9

10

Инде

ксы

Сметная

стоимость в

текущем уровне

цен

11

12

0,54

0.7

0.7

0.7

0

%

%

240.470 (3.214) тыс. руб.

377,31114 чел.-ч.

53,00464 чел.-ч.

33 351

304

3 431

281

233

115 74,82

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,08

106 74,82

12,65

8

8 604

24 747

7 931

3 968

1 412

221

206

137

1 755

33 351

16 535

15 378

10 252

58 981

0

0

13

8

0

0

93

62

1

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

2

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-05

МПСН, п.10.2

таб.2-4

1

3

2

4

01.5.02.01

01.5.02.02

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

3

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

1

3

2

4

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2

4

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

1

3

2

4

04.1.02.05

07.2.07.11

4.1

ФССЦ

04.1.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

Устройство заграждений из готовых

металлических решетчатых панелей:

высотой до 2 м

ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

4

10 шт

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для

барьерных ограждений

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Копание ям вручную без креплений для

стоек и столбов: без откосов глубиной до

0,7 м, группа грунтов 1

Объём: 54*0.7*0.3*0.3

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

компл

шт

120

10

чел.-ч

чел.-ч

7,11 0.7

0,68 0.7

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Установка металлических столбов высотой

до 4 м: с погружением в бетонное

основание

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В5 (М75)

5

6

7

28

8

0.7

0.7

0.7

0

%

%

100 м3

93

62

9

%

%

100 шт

61

20

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82

391 19,08

155 74,82

12,65

8

81

1 580

1 344

1 250

833

3 663

88 961

7 460

11 597

139

13

0

0

93

62

96 421

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

93 519

62 346

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3 591

0,03402

181

0

0,54

12

0

0

0,03402

89

40

11

96 421

1 412

чел.-ч

чел.-ч

10

28

48 74,82

19,08

74,82

12,65

8

3 591

6

0

0

1 412

48

48

43

19

110

304

3 431

281

233

164

1 853

152

126

74,82

19,08

74,82

12,65

8

12 270

35 355

11 373

1 595

3 968

550

2 143

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

49 220

23 835

89

40

3 591

3 591

3 196

1 436

8 223

49 220

0,54

м3

шт

чел.-ч

чел.-ч

6,34

100

35,64

22,48

3,4236

54

19

12

м3

6,34

3,4236

2

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

5

ФССЦ

23.3.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-05

1

3

2

4

01.5.02.01

01.5.02.02

6.1

ФССЦ

08.1.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

Объём: (0.54)*6.34

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные из стали

марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм,

толщина стенки 2 мм

Объём: 0.00713*280

Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых

металлических решетчатых панелей:

высотой до 2 м

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для

барьерных ограждений

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Сетка сварная из арматурной проволоки

без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм,

размер ячейки 50x50 мм

Объём: 130*4

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

4

5

6

7

%

%

93

62

т

1,9964

1,9964

28

28

10 шт

0

0

8

93

62

компл

шт

120

10

3 360

280

чел.-ч

чел.-ч

7,11

0,68

199

19

м2

18,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1

520

%

%

93

62

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

ВСЕГО прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

в том числе

материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

в том числе

строительные работы без учета перевозки

0

0

9

93

62

6 140

10

11

12

316

294

196

4 516

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

23 643

21 988

14 659

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12 258

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

61

20

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82

558 19,08

221 74,82

12,65

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10 647

16 535

81

34

2 256

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1 919

1 785

1 190

22 776

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

89 019

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

39 125

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3 214

4 099

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

78 209

634

31 812

47 436

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

31 812

3 848

3 578

2 375

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

45 078

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

45 078

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

4

5

6

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

НДС

ВСЕГО по смете с НДС

Составил

7

8

9

10

11

45 078

12

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

М.К. Уварова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

4

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

ПК РИК (вер. 1.3.220912)

Благоустройство с. Ныда

(наименование стройки)

Благоустройство с. Ныда

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №

Замена забора на детской площадке

14/2024

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

базисно-индексным

методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

в том числе

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

05.2024

1 400.012(45.078) тыс. руб.

1 166.677 (45.078)

0.000 (0.000)

0.000 (0.000)

0.000 (0.000)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

(01.01.2000)

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

Количество

№

п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица

измерения

на единицу

1

1

2

3

4

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

МПСН, п.10.2

таб.2-4

1

3

2

4

Демонтаж металлических столбов высотой

до 4 м: с погружением в бетонное

основаниеЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

100 шт

04.1.02.05

07.2.07.11

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

м3

шт

чел.-ч

чел.-ч

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

5

коэф

всего с

фиц

учётом

иент коэффициен

ы

тов

6

7

0,54

6,34

100

35,64 0.7

22,48 0.7

93

62

Сметная стоимость в базисном уровне цен

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов,

отсутствующих в СНБ), руб.

коэф

фиц

на единицу

всего

иент

ы

8

9

10

Инде

ксы

Сметная

стоимость в

текущем уровне

цен

11

12

0,54

0.7

0.7

0.7

0

%

%

240.470 (3.214) тыс. руб.

377,31114 чел.-ч.

53,00464 чел.-ч.

33 351

304

3 431

281

233

115 74,82

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,08

106 74,82

12,65

8

8 604

24 747

7 931

3 968

1 412

221

206

137

1 755

33 351

16 535

15 378

10 252

58 981

0

0

13

8

0

0

93

62

1

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

2

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-05

МПСН, п.10.2

таб.2-4

1

3

2

4

01.5.02.01

01.5.02.02

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

3

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

1

3

2

4

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2

4

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-01

1

3

2

4

04.1.02.05

07.2.07.11

4.1

ФССЦ

04.1.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

Устройство заграждений из готовых

металлических решетчатых панелей:

высотой до 2 м

ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

4

10 шт

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для

барьерных ограждений

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Копание ям вручную без креплений для

стоек и столбов: без откосов глубиной до

0,7 м, группа грунтов 1

Объём: 54*0.7*0.3*0.3

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

компл

шт

120

10

чел.-ч

чел.-ч

7,11 0.7

0,68 0.7

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Установка металлических столбов высотой

до 4 м: с погружением в бетонное

основание

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Стойки металлические опорные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),

класс В5 (М75)

5

6

7

28

8

0.7

0.7

0.7

0

%

%

100 м3

93

62

9

%

%

100 шт

61

20

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82

391 19,08

155 74,82

12,65

8

81

1 580

1 344

1 250

833

3 663

88 961

7 460

11 597

139

13

0

0

93

62

96 421

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

93 519

62 346

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3 591

0,03402

181

0

0,54

12

0

0

0,03402

89

40

11

96 421

1 412

чел.-ч

чел.-ч

10

28

48 74,82

19,08

74,82

12,65

8

3 591

6

0

0

1 412

48

48

43

19

110

304

3 431

281

233

164

1 853

152

126

74,82

19,08

74,82

12,65

8

12 270

35 355

11 373

1 595

3 968

550

2 143

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

49 220

23 835

89

40

3 591

3 591

3 196

1 436

8 223

49 220

0,54

м3

шт

чел.-ч

чел.-ч

6,34

100

35,64

22,48

3,4236

54

19

12

м3

6,34

3,4236

2

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

5

ФССЦ

23.3.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6

ФЕР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-05

1

3

2

4

01.5.02.01

01.5.02.02

6.1

ФССЦ

08.1.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0-1

Пр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.0

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

Объём: (0.54)*6.34

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные из стали

марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм,

толщина стенки 2 мм

Объём: 0.00713*280

Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых

металлических решетчатых панелей:

высотой до 2 м

ОТ

ЭМ

в т. ч. ОТм

М

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для

барьерных ограждений

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Сетка сварная из арматурной проволоки

без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм,

размер ячейки 50x50 мм

Объём: 130*4

ФОТ

НР

СП

Всего по позиции

4

5

6

7

%

%

93

62

т

1,9964

1,9964

28

28

10 шт

0

0

8

93

62

компл

шт

120

10

3 360

280

чел.-ч

чел.-ч

7,11

0,68

199

19

м2

18,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1

520

%

%

93

62

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

ВСЕГО прямые затраты

в том числе

оплата труда (ОТ)

эксплуатация машин и механизмов

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

материальные ресурсы

в том числе

материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)

в том числе

строительные работы без учета перевозки

0

0

9

93

62

6 140

10

11

12

316

294

196

4 516

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

23 643

21 988

14 659

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12 258

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

61

20

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82

558 19,08

221 74,82

12,65

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10 647

16 535

81

34

2 256

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,65

8

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1 919

1 785

1 190

22 776

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

89 019

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

39 125

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3 214

4 099

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

78 209

634

31 812

47 436

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

31 812

3 848

3 578

2 375

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

45 078

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

45 078

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3

захорон.*Содеж.мест

захорон.*Замена забора и рези>

1

2

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.220912), тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Форма ЛСР с применением индексов по каждой единичной расценке по приказу № 421/пр от 4 августа 2020 г.

3

4

5

6

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

НДС

ВСЕГО по смете с НДС

Составил

7

8

9

10

11

45 078

12

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

М.К. Уварова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

4