Тендер - Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку адсорбционно-каталитического комплекса №286334118

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

Извещение_о_проведении_аукциона - Посмотреть таблицу с даннымиАукционная_документация_(СМП) - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ

АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ДЛЯ НУЖД АО "МОСВОДОКАНАЛ" В 2025 ГОДУ

Закупку проводит: АО "Мосводоканал"

Организатор: АО "Мосводоканал"

Реестровый номер торгов _________________

МОСКВА

2024

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

ЧАСТЬ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 20

ЧАСТЬ III. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ" 23

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 24

ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 24

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• • Настоящая документация аукциона в электронной форме (далее аукционная документация) разработана в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и международных договоров, регулирующих закупочную деятельность на определенных товарных рынках.
  • Основные понятия, используемые в аукционной документации:

Заказчик – Акционерное общество «Мосводоканал» (АО «Мосводоканал»).

Заказчик –государственное автономное учреждение города Москвы, хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля города Москвы превышает 50 процентов, а также дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным юридическим лицам, государственное унитарное предприятие города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы, для которых применение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков города Москвы, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), является обязательным при утверждении им положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него изменений..

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя закупки.

Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчику.

Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ.

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").

Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Электронная площадка (далее – ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.

Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящим Положением.

Конкурентная закупка - закупки, осуществляемые с соблюдением одновременно условий, установленных пунктом 8.2 Положения, и предусматривающие состязательность предложений независимых участников:

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:

а) путем размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Положением, посредством функционала ЕАИСТ извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены разделом 10 Положения, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований Положения.

Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства - конкурентная закупка, проводимая среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сумма цен единиц товаров, работ, услуг, цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), определяемая Заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении закупки).

Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее ЭП, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства ЭП), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ. Функционирование ЭП осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП, с учетом требований, предусмотренных положениями Закона № 223-ФЗ. Оператор ЭП обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме.

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров, предусмотренный статьей 5 Закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В настоящей документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Информационной карте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в Аукционе

Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать информацию и документы:

Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; (под предложением участника закупки в отношении предмета закупки подразумевается согласие на поставку товаров, предоставляемое участником закупки посредством функционала электронной площадки);

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать макет, эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в Аукционе

Вторая часть заявки по участие в Аукционе должна содержать информацию и документы:

Анкета участника закупки по Форме 2 Части III "Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки";

Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных документов участника закупки, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно содержать указание на то, что решение выдано для участия в закупочных процедурах и содержать сумму, на которую оно выдано.

Не может являться основанием для отклонения от участия в закупке представленное участником закупки решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, выданное на сумму, превышающую начальную (максимальную) цену договора или, в котором указана предельная сумма совершения крупной сделки (сделок), также превышающая начальную (максимальную) цену договора, или в котором указана информация о том, что крупной для участника является сделка на сумму свыше конкретной суммы, также превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Также не допускается отклонение от участия в закупке за неуказание в таком решении предмета конкретной закупки и иных индивидуализирующих признаков конкретной закупочной процедуры, а равно типа сделки (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора).

В случае, если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная сделка не является для него крупной.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ;

Информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке.

Представляемые документы и сведения должны быть достоверными, без разночтений, в читаемом виде, в полном объеме (с приложениями, дополнениями, изменениями), актуальными (действовать на дату подачи заявки).

ЧАСТЬ III. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"

• ФОРМЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Претендент гарантирует достоверность представленных данных.

АО "Мосводоканал" имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

______________________ _________________ ______________________________

наименование должности подпись Ф.И.О.

дата заполнения________________________

Ответственный исполнитель _____________________________________________

Ф.И.О.

м.п.

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

СМ. ВНЕШНИЙ ФАЙЛ

ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СМ. ВНЕШНИЙ ФАЙЛ

Техническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № ____________

к Контракту № ____________

от «____» ___________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка адсорбционно-каталитического комплекса для нужд АО "Мосводоканал" в 2025 году

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка адсорбционно-каталитического комплекса для нужд АО

"Мосводоканал" в 2025 году.

1.2 Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.05.06 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ

ПРИРОДООХРАННЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

И

ЛАБОРАТОРНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ)

ИССЛЕДОВАНИЙ.

1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.6 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2 – "Технические требования",

- Приложение 3 – "Форма заявки".

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязуется осуществить поставку товара в соответствии с настоящим Техническим

заданием и Приложениями к нему. Стоимость маркировки, тары, погрузки, доставки, расходы на

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иные расходы Поставщика, связанные с

исполнением, включены в стоимость договора.

Поставка товара осуществляется в период с 03.02.2025 года по 31.12.2025 года в количестве и по

адресам в соответствие с заявками Заказчика и Приложением №1 настоящего Технического задания.

2.2 Вместе с товаром Покупателю предоставляется полный пакет документов на товар, а именно: Акт

приемки-передачи товаров (в 2 (двух) экземплярах); счет-фактуру, оформленную на основании

Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137, подписанную руководителем и главным

бухгалтером организации с расшифровкой подписей, либо иными уполномоченными в

установленном порядке лицами или индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов

свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя; товарную

накладную унифицированной формы "ТОРГ - 12" утвержденную постановлением Госкомстата

России от 25.12.1998 г. №132; оригинал счета, подписанный руководителем и главным бухгалтером

организации либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности (в счете

необходимо указать номер и дату договора). Если Поставщик применяет в своей работе

1

универсальный передаточный документ (далее - УПД), то передает УПД, оформленный на

основании Письма Министерства Финансов РФ от 21.10.2013 г. № N ММВ-20-3/96@, подписанный

руководителем и главным бухгалтером организации с расшифровкой подписей, либо иными

уполномоченными в установленном порядке лицами или индивидуальным предпринимателем с

указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального

предпринимателя; паспорт качества товара или паспорт безопасности товара, инструкции по

эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, декларация о соответствии, действующие

на территории Российской Федерации (на товары, подлежащие обязательной сертификации в

соответствии с законодательством Российской Федерации); а также, по требованию Заказчика, к

поставляемой партии продукции должен быть приложен протокол лабораторных испытаний с

количественным указанием наличия импрегнанта йодида калия в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

выполненный аккредитованной лабораторией.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем

товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с

гарантийным талоном производителя. В случае если производитель не установил срок гарантии

качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства на срок 12

(двенадцати) месяцев с момента поставки товара. Гарантийные обязательства не распространяются

на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы

или возникшие вследствие неправильной эксплуатации товара.

3.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона

(сертификата) поставленного товара в соответствии со ст. 470 ГК РФ.

3.3 Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям настоящего Технического

задания.

3.3.1 Приемка товара осуществляется по количеству и качеству осуществляется Заказчиком

(Получателем) в порядке, установленном "Инструкцией о порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству",

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и "Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товар народного потребления по

качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.67 № П-7 (с изменениями,

внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18).

3.3.2 При обнаружении несоответствия по количеству, качеству и комплектности товара условиям

настоящего Договора Заказчик прекращает его приемку, письменно уведомляет Поставщика и

вызывает его представителя для составления двустороннего Акта об установленном расхождении по

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме

"ТОРГ - 2", утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 №132.

Если представитель Поставщика в срок, указанный в уведомлении, не явился к Заказчику либо

отказался от оформления двустороннего акта, акт приемки товара по количеству, качеству и

комплектности составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.3 В случае поставки некачественного товара либо поставки товара в количестве меньшем, чем

указано в товаросопроводительных документах либо некомплектного, Поставщик обязан за свой

счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оформления Акта о несоответствии товара

произвести замену некачественного товара либо восполняет недостающее количество товара

(доукомплектовывает товар).

4 Требования к безопасности товара

2

4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в соответствии с

требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания. Соответствие

качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- паспортом качества товара;

- паспортом безопасности товара.

4.2 Товар должен соответствовать требованиям к качеству и Приложению 1 к настоящему

Техническому заданию.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в упаковке, обеспечивающей его

сохранность при хранении с момента изготовления товара до поставки Заказчику, транспортировке и

погрузочно-разгрузочных работах.

5.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке

в соответствии с п. 6.1 Технического задания и маркировке данной продукции в соответствии с п. 6.7

Технического задания, установленным в Российской Федерации государственным стандартам,

техническим регламентам или техническим условиям производителей поставляемого товара и

требованиям настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в

Евразийском экономическом союзе".

6.3 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации".

6.5 Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации".

6.6 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

6.7 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. "Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие

Постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 N 219).

6.8 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. "Продукты коксования химические. Правила приемки и методы отбора проб".

3

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Материал фильтрующий (сорбент)

Характеристики

Вид товара: Материал фильтрующий (сорбент).

Размер фракции: ≥ 4 ≤ 8 мм.

Насыпная плотность, кг/м3: ≥ 540 ≤ 550.

Форма выпуска: Гранулы.

Система фильтрации: Напорная.

Адрес

г. Зеленоград, ул. Сосновая аллея д.12 стр.1; г. Москва,

Курьяновский пр., 15; г. Москва, 2-я Вольская, 30; г. Москва, 2-я

Вольская, 34; г. Москва, ул. Родниковая, 7с32; г. Москва,

Волгоградский пр., д.49 - в соответствии с заявкой Заказчика.

​

4

Срок

c 03.02.2025 по

31.12.2025

Приложение №2

к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к закупке адсорбционно-каталитического комплекса, применяемого в установках ВЕНТЛИТ

Параметр

Значение параметра

Примечания

Адсорбционно-каталитический комплекс с

регенерационно-нейтрализующими

Для газоочистной установки

Назначение

компонентами на основе Na2CO3,

ВЕНТЛИТ

разработанный для очистки воздуха от

сульфида водорода и метил меркаптанов.

Адсорбционно-каталитический комплекс

должен:

быть новым, не регенерированным,

Адсорбционнообеспечивающим высокую

каталитический комплекс с

регенерационноэффективность удаления сероводорода,

Наименование товара

нейтрализующими

метил меркаптана и запахов

компонентами на основе

органической природы в газовой фазе;

Na2CO3

обеспечивать регенерационнонейтрализующие процессы,

позволяющие повысить срок службы.

Гранулированный,

Адсорбционно-каталитический комплекс

с равномерно

должен обеспечивать необходимый

распределенными

Внешний вид

воздухообмен, предусмотренный

регенерационнотехническими характеристиками

нейтрализующие

газоочистной установки.

компонентами

Уголь должен быть импрегнирован йодидом

Состав многокомпонентного Импрегнированный

йодидом калия (2,5%),

калия для эффективного контроля

активированного

гранулированный

содержания и удаления сероводорода, метил

каталитического сорбента

●

●

5

активированный уголь

паровой активации с

высокой адсорбционной

активностью из отборных

сортов каменного угля

меркаптана и запахов органической

природы в газовой фазе. Тщательно

контролируемая добавка химического

реагента обеспечивает эффективное

удаление и удержание загрязняющих

веществ при сохранении отличной

способности к физической адсорбции.

Размер частиц, мм:

Регенерационнонейтрализующий

компонент:

фракция - 1мм

Данная фракция необходима для

предотвращения высоких потерь напора на

комплексах очистки воздуха при

сохранении высокой эффективности

очистки.

Процентный состав (по

массе) регенерационнонейтрализующих

компонентов

1%

Компоненты необходимы для обеспечения

эффективной первичной регенерации

адсорбционно-каталитического комплекса.

Твердость основного

компонента, %

≥ 93,0%

СТС активность (min)

базового угля, %

≥ 45

Состав компонентов

регенерационнонейтрализующие

компоненты на основе

Na2CO3

Упаковка

Бумажные мешки по 25 кг,

МКР (Биг-Бег) 500 / 1000 кг

Высокая прочность при истирании

обеспечит более длительный срок службы и

снизит истираемость при регенерации.

Свидетельствует о качестве адсорбционнокаталитического комплекса и его

способности проводить очистку воздуха.

Состав компонентов обеспечивает

эффективную первичную регенерацию,

нейтрализуя действие образующейся

кислотной паро-воздушной среды.

6

Приложение 3

к Техническому заданию

ФОРМА ЗАЯВКИ

Наименование организации

Кому:

Ф.И.О.:

Уважаемый(ая) ____________!

В рамках заключенного договора поставки от _________ 20_ года № УЛ-20 ____________

Управление логистики АО "Мосводоканал" направляет заявку на поставку товара по следующим позициям:

№ п/п

№ позиции

Описание позиции

ЕИ

Количество

1

2

Срок поставки товара: ____________________________________________

__________________________________________________

___________________________

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

Дата/время

__________________________________________________

___________________________

подпись инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика, телефон

Дата/время

7

Адрес доставки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.12.2024 по 26.12.2024Место предоставления документации:105005, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Плетешковский, д 2Порядок предоставления документации:Документация предоставляется в электронной форме посредством размещения для скачивания и ознакомления на сайте Единой электронной торговой площадки (http://roseltorg.ru) и сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка адсорбционно-каталитического комплекса для нужд АО "Мосводоканал" в

2025 году

г. Москва

______________________________ г.

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в

лице Директора Управления логистики Акционерного общества "Мосводоканал"

Агапкина Павла Аликовича , действующего на основании Доверенности от 16.10.2024

№ (30)01.08-770/24, с одной стороны, и ____________________________ именуемый в

дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _________,

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика

способом

закупки

реестровый

№

закупки

______________________________________, протокол

от __________________ № _______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее также - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить адсорбционнокаталитический комплекс для нужд АО "Мосводоканал" в 2025 году в объеме,

установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся

его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять

товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

1

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства, товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит) ,

изготовленным не ранее 12 (двенадцати) месяцев до момента поставки.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4

Моментом поставки товара (партии Товара)

является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в

Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12),

счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Страна происхождения товара: ________

Статья 2 Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

2.1

Вариант 1. Цена единицы товара, работы, услуги составляет _______, __ (_____)

рублей, в том числе НДС ___%, _______, __ (_____) рублей. Максимальное значение

цены контракта составляет __________________ рублей, в том числе НДС

_________________ рублей.

Вариант 2. Цена единицы товара, работы, услуги составляет _______, __ (_____)

рублей. НДС не облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком,

если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим

налогообложения, с указанием основания) Максимальное значение цены контракта

составляет __________________ рублей.

Оплата осуществляется по сумме цен единиц, но в размере, не превышающем

максимальное значение цены Договора.

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

2

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договора осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в

том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4 Цена единицы товара, работы, услуги является твердой, определена на весь срок

исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением

случаев, предусмотренных положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

2.5 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.5.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетныйсчет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи

поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт

приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов,

подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с

момента получения счета после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи

поставленных товаров .

2.5.3 Оплата по договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в

соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени),

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки

(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.5.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.5.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 15 Договора.

Статья 3 Сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

3

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору):с 03 февраля 2025 года по 31

декабря 2025 года в количестве и по адресам в соответствие с заявками Заказчика.

3.1.1 Поставка товара осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента

поступления заявки Заказчика.

Заявка подается на каждую партию товара на основании запросов производственных

подразделений АО "Мосводоканал". Заявка может содержать от одной до нескольких

позиций в соответствии со Спецификацией, в том числе по количеству товарноматериальных ценностей.

Заявка подается Заказчиком в рабочие дни, с 08.30 до 17.00 по Московскому времени,

электронной почтой по адресу _________________. Поставщик гарантирует

доступность данного вида связи на весь период поставки, предусмотренный

Договором.

В течение 1 (Одного) рабочего дня Поставщик направляет официальным письмом на

адрес электронной почты Заказчика подтверждение получения заявки от Заказчика, с

указанием даты получения. В случае если Поставщик не направил подтверждение

получения заявки в установленный Договором срок, заявка считается принятой

Поставщиком.

Если указанный вид связи не доступен более 1 (Одного) рабочего дня, Поставщик

считается не надлежаще исполнившим свои обязанности по Договору и несёт

ответственность за нарушение сроков поставки, предусмотренных Договором.

Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым

режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке,

согласованном с Заказчиком не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты

фактической доставки с предоставлением данных на автотранспорт и водителей на

весь период действия договора. Также поставщик обязан обеспечить соблюдение

своими сотрудниками правил действующего внутреннего распорядка, пропускного,

внутренних положений и инструкций Заказчика.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

4

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров. Изменение настоящего Договора оформляется в

порядке, установленном в статье 12 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочных работ,

включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются

Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных

средств, осуществляются Заказчиком собственными техническими средствами или за

свой счет.

4.4Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать (при наличии требований в нормативноправовых актах): наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места

нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в

двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для

данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие

качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации, документацию в соответствии с п.2.2 Технического задания .

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5

(пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных

товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия

их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и

Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один)

экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный

отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем

5

выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте,

составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.12 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком

поставленных товаров.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг).

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

6

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств .

5.1.7 При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контрольными органами

несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных

товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким

требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

5.3 Поставщик вправе:

7

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора и порядок расчетов Договора.

5.3.3Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпостащиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора .

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке

требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать

победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего

8

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об

изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес,

указанный в настоящем Договоре.

5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,

коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие

коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы

ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к

взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную

для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходя исполнения

настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения настоящего Договора.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.8 Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и

порядка предоставления Субсидии.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках,

9

обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную

экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном

Положением о закупках товаров, работ, услуг по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования,

хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья

Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда

имуществу Заказчика и иных лиц.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

10

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и

иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном

настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в

случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент

Этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором,

заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента

цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или

с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о

закупках товаров, работ, услуг ), предложившим наиболее высокую цену за право

заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном

настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в

следующем порядке:

7.4.1 в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену

Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену

Договора:

11

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре

таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически

исполненных Поставщиком.

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

12

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.11 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

13

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором.

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле

настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров и с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок

(если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

14

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований Положения о закупках товаров, работу, услуг .

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в

статье 15 Договора.

8.5 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от

исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 9 Обеспечение исполнения Договора

9.1 Обеспечение исполнения Договора представляется.

9.2 В случае, если Поставщик внес обеспечение Договора на сумму:

Срок действия данного обеспечения – до "28" февраля 2026 года включительно.

(Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого

обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения

обязательств по указанному Договору).

ВАРИАНТ 1:

Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем

внесения денежных средств, что составляет что составляет 4,5 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000,00 руб.

(двадцать два миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) (в случае, если Поставщик

предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора

раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о закупке,

по результатам которой заключается настоящий Договор) или 3 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000,00 руб.

(четырнадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек) (в случае, если Поставщик

предоставил информацию, подтверждающую свою добросовестность) от

максимального значения цены Договора.(Данный вариант используется только в

случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о

закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения

15

Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения

Договора, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (в

соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 № 1352), указанной в документации о закупке, по

результатам проведения которой заключается настоящий Договор).

ВАРИАНТ 2:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (четырнадцать миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек) в

форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что

составляет 3 % (не может превышать 5 %) от максимального значения цены Договора,

предусмотренного документацией о закупке.

9.3 Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с

которым заключается Договор, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ,

услуг ):

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой

гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,

установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг , а также

предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),

соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для

отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек

(штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей

статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и

подписи Сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о

проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

16

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Договору денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

обязательств Поставщика по Договору, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Договором

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства

возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного

обеспечения в срок до "28" февраля 2026 года Денежные средства возвращаются на

банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса реквизиты и подписи

Сторон».

9.4 Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5 В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных

обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения

исполнения Договора.

9.6 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом

перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязуется в

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора

на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

17

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

18

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Договора

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора сторонами "28" февраля 2026 года включительно.

12.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств Поставщика допускается в рамках проведения претензионной работы,

инициированной Заказчиком.

12.3 Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров,

заключенных заказчиками.

12.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору,

допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации

в Реестре Договоров, заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием

почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений

19

посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются

полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

13.4 Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Форма акта приемки-передачи товара;

13.5 Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим

лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.

Статья 14 Антикоррупционная оговорка

14.1 Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции

(далее – антикоррупционные требования).

14.2 Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при

исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными

лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.

14.3 При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не

коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей

прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать

иные неправомерные цели.

14.4 Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных

требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно

уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.

14.5 Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с

нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне

20

запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких

подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен

в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос,

обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне

запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные

федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи)

рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по

соглашению Сторон.

14.6 При наличии доказательств получения доходов с нарушением

антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в

этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые

документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить

исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до

урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при

этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или

административного правонарушения коррупционной направленности либо в

результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки,

указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

14.7 Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей

антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в

результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется

законодательством Российской Федерации и Договором.

14.8 В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей

Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы

компетентным органам.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Акционерное общество «Мосводоканал» ____________________________

Адреса:

Адреса:

- ю р и д и ч е с к и й :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 5 , г М о с к в а ,Плетешковский переулок, д 2;

юридический:_________________________

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г Москва, вн.тер.г.________;

муниципальный округ Басманный, пер Плетешковский, д 2;

фактический:_________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_______________________, _____________

Получатель: Управление логистики АО _______;

21

"Мосводоканал".

105005, г. Москва, Плетешковский пер.,

д.4, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________________________

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8250;

__;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

Получатель: л/с _______________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Н а з в а н и е

Б а н к а :

БИК: __________________;

_____________________________;

Название Банка:

ОГРН: ____________________;

____________________________;

ИНН: ___________________;

р/с: _____________________________;

КПП: ___________________;

л/с: ___________________________;

БИК: ___________________;

к/с: _________________________________

Н а з в а н и е

Б а н к а :

____;

_____________________________;

Реквизиты счета для перечисления

р/с: ______________________________;

денежных средств в качестве обеспечения

л/с: ____________________________;

исполнения

Договора: Р/С

к

/

с

:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв банке: ПАО

_____________________________________

Сбербанк, г. Москва,

;

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК

И н т е р н е т

с а й т :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8250, ОКПО

___________________________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: www.mosvodokanal.ru;

_________________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

_________________________П.А.Агапкин

М.П.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара (партии товара)

Дата составления и подписания

Акта Поставщиком

Дата подписания

Акта Заказчиком

22

«__»__________20___г., Москва

«__»__________20___г., Москва

Акционерное общество «Мосводоканал», (указать наименование заказчика)

именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ (должность, ФИО),

действующего на основании ____________, с одной стороны, и

____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице

____________ (должность, ФИО), действующего на основании _____________, с

другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности

«Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ____________________ от

______________________________ (далее - Договор) Поставщик выполнил

обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

Поставка адсорбционно-каталитического комплекса для нужд АО "Мосводоканал" в

2025 году.

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена

Сумма

за

ед.

Наименование

(в руб.),

(руб.),

С т р а н а

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

в

т.ч.

Качество

в

т.ч.

происхождения

позиции

НДС (при

НДС (при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору, что подтверждено соответствующими

Отчетами

о поставке:

Цена

Сумма

за

ед.

Наименование

(в руб.),

(руб.),

С т р а н а

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

в

т.ч.

Качество

в

т.ч.

происхождения

позиции

НДС (при

НДС (при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором):

____________________________________________________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара:

__________________________________________________________.

23

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

РФ)- __________ руб.

8

.

Д

о

п

о

л

н

и

т

е

л

ь

н

ы

е

сведения:__________________________________________________________________

__________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии

_______________________________

/

ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

24

________________________________

________________________________

________________________________

/ ФИО/

/ ФИО/

/ ФИО/

*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии

с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой

за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного Договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №

1042 .

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

______________/__________/

____________/

_______________/

М.П.

М.П.

25

26

Обоснование_МЦД

Протокол_НМЦД