Тендер - АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в закупочной процедуре на поставку химреактивов и материалов для лаборатории №292523067

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ОБРАЗЕЦ_КОММЕРЧЕСКОГО_ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Фирменный бланк предприятия

Исх. №___ от _____ Заместителю директора по общим вопросам - Начальнику СМТ0

АО «НК «Янгпур»

Банному Д.В.

Коммерческое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

Цены указаны с учётом доставки до г. Губкинского;

Условия оплаты: 60 календарных дней от даты поставки товара на склад грузополучателя;

Срок действия коммерческого предложения: 45 дней;

Срок поставки:

Год, месяц выпуска продукции:

Срок гарантии:

Директор (нач. отдела) Х.Х. ХХХХХХХХХ

Проект_договора. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г. Губкинский « » _____ 2023 г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур» (АО «НК «Янгпур»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Полякова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по отдельности именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор, настоящий Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять товар на условиях настоящего Договора, а Покупатель - принимать в установленном порядке товар, поставляемый по настоящему Договору, и оплачивать его по цене, согласованной Сторонами в приложениях к настоящему Договору (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Наименование, ассортимент, количество, цена, порядок оплаты, сроки и условия поставки товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовываются и определяются Сторонами в приложениях к настоящему Договору (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Товар приобретается для собственного производства и (или) потребления.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Покупатель оплачивает товар по ценам, в российских рублях, на условиях и в сроки, указанные в приложениях к настоящему Договору (спецификациях). Общая сумма настоящего Договора определяется суммами фактических поставок, выраженными в российских рублях.

2.2.Датой оплаты товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.3.Цена, если иное не установлено в соответствующем приложении к настоящему Договору (спецификации), устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость товаров, тары, маркировку, упаковку, транспортные расходы до пункта назначения.

2.4. Поставщик не имеет право на получение с Покупателя процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами по настоящему договору в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

3.1.Поставщик обязан предоставить товар в распоряжение Покупателя в названном пункте назначения, в согласованную дату или в пределах согласованного для поставки срока. Пункт назначения, сроки поставки указываются в приложениях к настоящему Договору (спецификациях).

3.2.Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой товара до момента, когда он поставлен в пункт назначения, и если это потребуется – оплачивает все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей для экспорта и импорта, как и другие пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие оплате при экспорте и импорте товара и его транзитной перевозке через третьи страны до поставки в названный пункт назначения, в согласованную дату или в пределах согласованного для поставки срока. 3.3.Стороны определили, что право собственности на каждую поставляемую партию товара, являющегося предметом Договора, переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.

3.4.Риск случайной гибели на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента перехода к Покупателю права собственности на товар.

4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

4.1.Качество товара должно соответствовать ГОСТ или ТУ на данный вид товара и подтверждается сертификатом (паспортом) качества производителя (надлежаще заверенными копиями). Аннотации и инструкции по применению товара должны быть на русском языке, содержать сведения о достигаемом эффекте при использовании, мерах безопасности.

4.2.Приемка товара по количеству и качеству (видимые недостатки) производится не позднее 30 (тридцати) дней с даты передачи товара на склад Покупателя. По вопросам приемки, не урегулированным пунктами настоящего Договора, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7.

4.3.При поставке некачественного Товара, а равно и иных несоответствиях относительно качества, комплектности, ассортимента и документации на товар, обязательства Поставщика считаются неисполненными или исполненными не в полном объеме.

4.4.Для составления Акта о недостаче товара и/или Акта о фактическом качестве, количестве, ассортименте и комплектности полученного товара, Покупатель обязан известить Поставщика посредством факсимильной связи или по электронной почте, указанной в реквизитах Поставщика, не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты приостановления приемки товара.

Для участия в проверке качества, количества, ассортимента и комплектности товара и составления Акта (Актов) в перечисленных выше случаях Поставщик обязуется направить надлежащим образом уполномоченного представителя.

4.5.При письменном отказе Поставщика направить своего представителя или не явке его в течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления от Покупателя для участия в составлении Акта о недостаче товара и/или Акта о фактическом качестве, количестве, ассортименте и комплектности полученного товара, Покупатель вправе произвести комиссионное составление вышеуказанных Актов самостоятельно в отсутствие представителя Поставщика.

4.6.В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного, не в согласованном ассортименте, а также, если товар вышел из строя в течение гарантийного периода, Поставщик производит его замену (допоставку/доукомплектацию) или ремонт по письменному требованию Покупателя в течение 30 (тридцати) дней после предъявления Покупателем обоснованных претензий. Расходы по возврату товара в случае его ненадлежащего качества, комплектности, ассортимента несет Поставщик.

Если в течение этого срока Поставщик не устранил неисправности, не произвел доукомплектацию товара или не заменил некачественный товар новым, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости товара, подлежащего замене, доукомплектации или ремонту, за каждый день просрочки. Товар, не соответствующий согласованному Сторонами условию об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 30 (тридцати) дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.

4.7.Поставщик гарантирует доброкачественность и работоспособность товара в течение гарантийного срока установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента начала эксплуатации товара, и не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента передачи товара Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1.Товар поставляется в упаковке, гарантирующей его сохранность при транспортировке. Поставщик несет ответственность и все расходы перед Покупателем за все потери и повреждения вследствие несоответствующей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации, а также все расходы, вызванные неправильной маркировкой.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

6.1.Наименование (ассортимент) товара, количество и качество, цена, сроки и условия поставки, отгрузочные реквизиты согласовываются сторонами в Приложениях (спецификациях), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2.Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности товара к отгрузке телеграфом или факсимильной связью, а также посредством электронной почты, указанной в реквизитах Покупателя, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала поставки товара. Отгрузка товара осуществляется только после согласования товаросопроводительных документов (товарной накладной формы ТОРГ12 (товарно-транспортной накладной), счет-фактуры) с Грузополучателем по факсу (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили посредством электронной почты, указанной в реквизитах Покупателя.

6.3. Вместе с товаром Поставщик направляет следующие документы: сертификат происхождения (соответствия)/декларация о соответствии (копии, заверенные Поставщиком); сертификат качества, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке (с указанием наличия/отсутствия драгоценных металлов/камней в поставляемом товаре) (оригиналы); счет-фактуру (оригинал) – 2 (два) экземпляра; товарную накладную формы ТОРГ12 (товарно-транспортную накладную) (оригинал) – 2 (два) экземпляра; упаковочный лист (оригинал).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае нарушения сроков оплаты товара, предусмотренных в приложениях (спецификациях) к настоящему Договору, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

7.2.В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных в приложениях (спецификациях) к настоящему Договору, непоставки и (или) недопоставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок товара, за каждый день просрочки.

7.3.При предварительной оплате Покупателем поставляемого товара в случае его непоставки (недопоставки), Поставщик возвращает на расчётный счёт Покупателя денежные средства, перечисленные последним в порядке предоплаты, в срок не позднее 7 (семи) дней с момента истечения сроков поставки, предусмотренных в приложениях (спецификациях) к настоящему Договору. Возврат денежных средств считается произведённым в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Покупателя.

7.4.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.

7.5.Поставщик несет ответственность перед Покупателем за несвоевременное предоставление и неправильное оформление первичных документов и счетов-фактур (согласно Налоговому кодексу РФ и Законодательству РФ).

7.6. Покупатель вправе удержать предусмотренные договором суммы пеней, штрафов, иной другой неустойки при расчетах за поставляемый товар. В случае если указанная сумма превышает сумму стоимости товара, либо удержание невозможно, не взысканную сумму пеней и штрафов, иной другой неустойки Поставщик перечисляет на расчетный счет Покупателя в течение 7 календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора, не зависеть от воли сторон и не поддаваться их контролю.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

Сторона должна в течение 20 (двадцати) дней передать другой стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации соответствующей страны о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.2.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон такая Сторона обязана уведомить письменно другую Сторону о создавшейся невозможности исполнить условия настоящего Договора не позднее 3 (трех) дней.

8.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1.Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным настоящий Договор, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная информация такой передающей Стороны (далее «Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту информацию Стороны.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора разрешаются путем переговоров.

10.2.В случае если стороны не пришли к согласию, претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

10.3.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают претензии на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

10.4.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе соглашения Сторон.

11.2.Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Сторона, выступающая инициатором расторжения настоящего договора, обязана направить другой Стороне соответствующее уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.Вступая в настоящий Договор, Стороны подтверждают, что обладают всеми необходимыми полномочиями и правами для его исполнения.

12.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2024 г., в части взаимных расчетов и гарантийных обязательств - до полного их завершения. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении, договор считается автоматически продленным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено.

12.3.После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, касающиеся условий настоящего Договора утрачивают силу.

12.4.Уступка Поставщиком прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия Покупателя.

12.5.В случае изменения реквизитов Сторон, а также об изменении иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора, стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) дней об указанных изменениях. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на сторону, допустившую соответствующее нарушение Договора.

12.6.Документы и информация, переданные факсимильной связью, а также посредством электронной почты, указанной в реквизитах Покупателя/Поставщика, имеют равную юридическую силу с их оригиналами, при условии последующего подтверждения указанных документов оригиналами. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет передающая сторона.

Получение указанных документов по факсимильной связи, а также посредством электронной почты, указанной в реквизитах Покупателя/Поставщика, считается достаточным основанием для осуществления прав и исполнения обязанностей Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии направления Стороне в последующем оригиналов документов.

Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего Договора) по настоящему Договору должно производиться в адрес другой стороны заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем направления с нарочным, а также иными способами, позволяющими подтвердить получение документов адресатом.

12.7.Если в настоящем Договоре не обозначено иное, все сроки, указанные в настоящем Договоре в днях, исчисляются в календарных днях.

12.8.Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: Акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур»

АО «НК «Янгпур»

Юридический/фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокольники, ул. Лобачика, д. 17

Адрес филиала:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производ. база № 0010

Адрес для доставки курьерской почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, мкр. № 6, д. 4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Главпочтамт, а/я № 247

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5161

ПОСТАВЩИК: Юридический адрес

Почтовый адрес:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки № ____________ от «___» ____ 2023 г.

г. Губкинский «___» ______ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, указанный в настоящей спецификации, изготовлен в 2020 г., является новым, не бывшим в эксплуатации и употреблении.

Сумма:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,99 руб. РФ (Двадцать шесть тысяч двести девяносто девять рублей 99 копеек), в том числе НДС-20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33 руб. РФ.

Валюта платежа: Российский рубль.

Условие поставки: пункт назначения – Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010. Все расходы, связанные с доставкой Товара в пункт назначения, несет Поставщик.

Срок поставки: __________________

Сроки и условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату банковским переводом на расчетный счет Поставщика в размере 100% суммы за поставленную партию Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты поставки партии Товара на склад Грузополучателя. Датой поставки считается дата подписания представителем Покупателя товарной накладной.

В случае расхождения условий настоящей спецификации с условиями Договора, Стороны руководствуются условиями, согласованными в настоящей спецификации.

Грузоотправитель: ________________________________________________.

Грузополучатель: АО «НК «Янгпур»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриглашение_к_закупке_химреактивов_и_материалов.