Тендер - Абразивные материалы №303820637

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Запрос_предложений_1579 - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки_до_100млн._без_аванса,_обеспечений_и_казначейства

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____________

г. Москва ______________ 2023г.

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства» (ПАО «СУС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала ПАО «СУС» в г.Москве Иванова Алексея Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 01-23/ФМ от 04.08.23 с другой стороны,

и ________________ «________________» (___ «________________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Акт о выявленных дефектах» - документ, подписанный Покупателем и/или Государственным заказчиком (Техническим заказчиком), а также иными уполномоченными лицами, подтверждающий Недостатки (дефекты, несоответствия) МТР (или их части), выявленные в процессе приемки МТР, проведения Входного контроля или в течение Гарантийного срока.

«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик МТР, поставляемых на Объект, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в Договоре, Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технических документах на МТР, поступившие к Покупателю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Недостатков (дефектов, несоответствий), в том числе замену поставленных МТР ненадлежащего качества, выявленных Покупателем, Государственным заказчиком (Техническим заказчиком) или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

«Государственный заказчик» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (сокращенное наименование – ФГУП «ФЭО», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), действующее на основании соглашения о передаче полномочий Государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации от 20.09.2019г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

«Дата отгрузки» - дата приёмки МТР первым перевозчиком, подтверждённая транспортными накладными, свидетельствующими о принятии им МТР к перевозке в указанную дату.

«Дата поставки» - дата подписания товарных накладных №ТОРГ-12, свидетельствующих о принятии Покупателем МТР в указанную дату.

«Качество» – степень соответствия МТР, комплектующих, изделий установленным требованиям Договора, Проектной и Рабочей документации, конструкторской и/или нормативной документации.

«МТР (Материально-технические ресурсы)» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, оборудование, поставляемые по настоящему Договору Поставщиком в соответствии со Спецификациями (Приложения к Договору), подписанными Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора.

«Недостатки (дефекты, несоответствия)» – одиночное или совокупное отклонение Качества, формы, фактических размеров, конструкций МТР, их элементов и материалов, а также любые отступления в МТР от условий Договора, Проектной или Рабочей документации и/или обязательных требований, предусмотренных действующими Нормативно-техническими документами, и/или целей, для которых данные МТР обычно используется и/или целей, о которых Поставщик был поставлен Покупателем в известность.

«Нормативно-технические документы» – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ТУ и т.д., относящиеся к проектированию и строительству; требования к МТР, действующие на территории Российской Федерации, подлежащие к применению и указанные в Проектной или Рабочей документации, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к МТР, полуфабрикатам, комплектующим изделиям.

«Объект» – «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный», расположенный по адресу: Саратовская область, п. Михайловский.

«Проектная документация» - имеющаяся у Покупателя, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке Государственным заказчиком проектная документация;

«Рабочая документация» - это документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция Объекта капитального строительства, их частей;

«Сведения об операциях с целевыми средствами» - документ, определяющий направления расходов Поставщика при исполнении Договора, сформированный в соответствии с требованиями Порядка санкционирования целевых средств.

«Согласованный склад» - место разгрузки и хранения МТР, указанное в Спецификации (Приложение к Договору), отвечающее необходимым требованиям обеспечения сохранности МТР.

«Технический заказчик» – лицо, уполномоченное Государственным заказчиком на совершение от его имени функций технического заказчика и строительного контроля в объеме предоставленных ему полномочий на основании договора, заключенного в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и выданной доверенности.

Приведенные выше термины и определения, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, когда это требуется по смыслу текста настоящего Договора.

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора передать в собственность Покупателю МТР в ассортименте, указанном в согласованных и подписанных Сторонами Спецификациях (Приложения к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные надлежащим образом МТР.

МТР по настоящему Договору поставляются партиями. Комплектность каждой партии МТР, количество, цена за единицу МТР, дополнительные технические параметры уточняющего характера (марка, тип, вид), сроки и порядок поставки, а также порядок и сроки оплаты партии МТР указываются в Спецификациях (Приложениях к Договору), подписываемых обеими Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставляемые МТР должны соответствовать требованиям настоящего Договора и действующих Нормативно-технических документов по качеству, ассортименту, комплектности, наличию необходимой сопроводительной и технической документации. Поставляемые МТР должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с техническими условиями (ТУ) и/или техническими требованиями, иметь все необходимые документы для применения на Объекте.

1.4. Поставщик уведомлен, что МТР по настоящему Договору поставляется с целью выполнения заключенного между Покупателем и Государственным заказчиком государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, пусконаладочных работ, и прочих работ и затрат по созданию объекта «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный» №Ц-ДР/ИФ02/ИФ14-185/21 от 01.12.2021г. (идентификатор государственного контракта (ИГК):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4821Z000081).

1.5. Если соответствующей спецификацией установлено, что Поставщик отгружает товар с конкретно указанным допустимым отклонением от согласованного количества, т.е. Стороны допускают толеранс, то Стороны при расчетах руководствуются сведениями о количестве Товара, указанными в товарных накладных ф. № ТОРГ-12 либо УПД. При отклонении количества пропорционально изменяется (увеличивается или уменьшается) общая стоимость продукции.

1.6. Если при заключении Договора у Поставщика возникли разногласия по отдельным условиям Договора Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя проекта или оформленного со стороны Покупателя Договора оформляет и направляет в адрес Покупателя протокол разногласий. По результатам рассмотрения протокола разногласий Покупатель либо соглашается с условиями Поставщика и подписывает протокол разногласий; если соглашается с условиями Поставщика в части, то подписывает протокол разногласия в части (исключив не принимаемые условия) или оформляет протокол согласования разногласий; либо отказывается от заключения Договора.

Если Сторонами оформлен протокол согласования разногласий, то протокол разногласий прекращается.

Отсутствие ответа на протокол разногласий со стороны Покупателя считается отказом в заключении Договора и не требует письменного уведомления Поставщика. При этом Покупатель не возмещает Поставщику убытки, связанные с отказом или уклонением от согласования условий Договора.

Если в адрес Покупателя поступил подписанный Поставщиком Договор с приложенным к нему протоколом разногласий и в последующем Покупателем не согласованы условия Договора путем подписания протокола разногласий или протокола согласования разногласий, а также в случае отказа в согласовании, Договор считается незаключенным и не подлежит исполнению. Стороны самостоятельно несут риски исполнения незаключенного Договора.

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора определяется как сумма всех Спецификаций (Приложений к Договору), согласованных и подписанных Сторонами.

2.2. Цена Договора включает в себя все прямые затраты Поставщика, накладные расходы, сметную прибыль и все лимитированные затраты, в том числе расходы:

на изготовление, упаковку и маркировку МТР;

на транспортировку МТР до Согласованного склада;

на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

по всем видам налогов и сборов;

вознаграждение Поставщика.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Выплата авансового платежа по настоящему Договору не производится.

3.2. Расчет за поставленную партию МТР осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами товарных накладных (форма ТОРГ-12), если в Спецификации не указано иное, и предоставления Поставщиком документов, перечисленных в пункте 4.1 Договора.

3.3. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру ко всем товарным накладным (форма ТОРГ-12) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4. Вместо счета-фактуры и товарной накладной (форма ТОРГ-12) во всех случаях, в которых настоящий Договор предусматривает использование счета-фактуры и товарной накладной, может использоваться универсальный передаточный документ (УПД), содержащий обязательную для первичных бухгалтерских документов информацию, установленную Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.5. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.6. Стороны проводят сверку взаимных расчетов по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов ежеквартально, по завершении финансового года и по факту исполнения своих обязательств в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3.7. Стороны обязуются указывать в платежных и расчетных документах, документах-основаниях, реестре документов-оснований, а также в договорах (контрактах, соглашениях), заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора, идентификатор (ИГК), указанный в пункте 1.4. Договора.

СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ МТР

4.1. Поставщик обязан передать Покупателю МТР в сроки, установленные соответствующей Спецификацией (Приложение к Договору).

Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с МТР необходимые документы на русском языке:

а) документы о сертификации МТР (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) техническую документацию на МТР на русском языке (паспорт, инструкцию по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, рабоче-конструкторскую документацию и т.д.);

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру (если применимо);

д) товарную накладную формы №ТОРГ-12 (или УПД) в двух экземплярах (один экземпляр - для Покупателя и один экземпляр - для Поставщика);

На основании этих документов осуществляется приемка МТР по качеству и количеству, а также производится Входной контроль.

4.2. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем досрочно поставить МТР. Покупатель вправе оплатить досрочно поставленные МТР в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. МТР поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку МТР, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки до Согласованного склада.

4.4. Поставщик осуществляет передачу МТР на Согласованный склад. Покупатель при передаче Поставщиком МТР осуществляет:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки МТР.

4.5. По факту передачи Поставщиком МТР Покупателю на товарно-транспортных или транспортных накладных делается отметка о получении МТР с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты получения МТР.

С момента получения МТР и оформления товарно-транспортной (транспортной) накладной до оформления товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД), в порядке, предусмотренном п. 4.7 настоящего Договора, МТР принимаются Покупателем на ответственное хранение.

4.6. В течение 5 (пяти) дней с момента поставки МТР (партии МТР) и подписания товарно-транспортной или транспортной накладной Покупатель осуществляет Входной контроль, в процедуре которого вправе участвовать уполномоченный представитель Государственного заказчика (Технического заказчика). При этом Покупатель и/или Государственный заказчик вправе привлекать эксперта, экспертную организации и проводить экспертизу поставленных Поставщиком МТР на предмет соответствия условиям Договора.

4.7. Покупатель по факту приемки МТР, положительно прошедших Входной контроль (экспертизу) и соответствующих по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, в течение 7 (семи) дней с даты передачи МТР Покупателю на Согласованном складе подписывает товарную накладную по форме №ТОРГ-12 (или УПД), заверяет их печатью и направляет 1 экз. Поставщику.

4.8. Если МТР не прошло указанную в настоящем разделе Договора приемку (Входной контроль), и не соответствует по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки МТР с замечаниями и претензиями. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить замечания выявленные в ходе приемки МТР, в т.ч.: передать недостающее количество МТР, заменить МТР ненадлежащего качества качественными, доукомплектовать некомплектные МТР, либо заменить их комплектными и т.д. Расходы, связанные с устранением недостатков и претензий, несет Поставщик. В этом случае товарная накладная по форме №ТОРГ-12 (или УПД) подписывается Покупателем после устранения замечаний и претензий.

4.9. Возврат, замена МТР, несоответствующих требованиям Договора, в том числе по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке МТР в сроки, предусмотренные Договором.

4.10. Обязательства по поставке МТР считаются исполненными Поставщиком с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (или УПД).

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. осуществить поставку МТР в комплекте с товаросопроводительной и иной необходимой документацией, перечисленной в пункте 4.1 Договора, в соответствии с условиями Договора и Спецификаций (Приложений к Договору);

5.1.2. обеспечить доставку МТР на Согласованный склад с соблюдением требований, указанных в соответствующей Спецификации, технической и иной документации к МТР, за свой счет и своими силами получать разрешения и согласования, необходимые для доставки МТР на Согласованный склад;

5.1.3. обеспечить маркировку МТР при изготовлении и отгрузке на предприятиях-изготовителях;

5.1.4. нести ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также порядка доступа на Объект с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы.

Покупатель не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Поставщика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

5.1.5. уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления;

5.1.6. предоставлять Покупателю информацию и документы, касающиеся исполнения условий Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Покупателя;

5.1.7. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за сроки и качество поставляемых МТР;

5.1.8. обеспечить своевременное устранение Недостатков (дефектов, несоответствий) МТР, выявленных в ходе Входного контроля, в ходе проверки органом государственного строительного надзора соответствия построенного Объекта требованиям Проектной документации и/или в течение Гарантийного срока на МТР за свой счет, а в случае, если указанные Недостатки (дефекты, несоответствия) причинили убытки Покупателю, Государственному заказчику (Техническому заказчику) и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

5.1.9. указывать в договорах, контрактах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна) и документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор государственного контракта (ИГК), указанный в п. 1.4 Договора;

5.1.10. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении Договора, распределять накладные расходы пропорционально срока исполнения Договора в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. обеспечить приемку, проведение Входного контроля и оплату поставленных МТР в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.2.2. обеспечить доступ специалистов Поставщика на Объект для исполнения обязательств по Договору;

5.2.3. передать Поставщику Проектную и/или Рабочую документацию в объеме, необходимом для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

5.2.4. осуществлять контроль без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика и/или привлекаемых им субпоставщиков (соисполнителей).

5.3. Покупатель имеет право:

5.3.1. самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации, для осуществления контроля за качеством поставляемых МТР на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения требований, установленных Договором;

5.3.2. проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Поставщиком в качестве обосновывающих материалов для расчетов;

5.3.3. привлекать для устранения выявленных Недостатков (дефектов, несоответствий) третьих лиц с оплатой этих работ за счет Поставщика, в случае если эти Недостатки (дефекты, несоответствия) не были устранены Поставщиком в установленные сроки;

5.3.4. досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.5. требовать от Поставщика представления дополнительной документации, предварительно за 7 (Семь) дней передав Поставщику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Поставщиком порядок и сроки ее представления. Поставщик обязан предоставлять дополнительно требуемую Покупателем документацию.

СТАТЬЯ 6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА

6.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

6.2. Поставщик гарантирует сохранность поставляемых МТР до момента передачи Покупателю, а в случае утраты, включая хищение любого вида, повреждения МТР обязан возместить Покупателю все причиненные убытки.

6.3. Поставщик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Поставщика, возникших при исполнении своих обязательств по настоящему Договору.

6.4. Поставщик несет риск случайной гибели и повреждения МТР до момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД).

СТАТЬЯ 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество поставленных МТР, технической, товаросопроводительной и иной документации к нему, а также возможность безаварийной эксплуатации МТР на протяжении Гарантийного срока при нормальной эксплуатации.

Гарантии Поставщика распространяются на все конструктивные элементы, комплектующие и материалы, использованные при изготовлении МТР.

7.2. Гарантийный срок на поставленные МТР начинает исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (или УПД) и заканчивается через 60 (шестьдесят) месяцев от даты получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.3. Поставщик несет ответственность за Недостатки (дефекты, несоответствия), обнаруженные в период Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа МТР, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта МТР, произведенного Покупателем, Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. При обнаружении в течение Гарантийного срока Недостатков (дефектов, несоответствий) МТР Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об их обнаружении с указанием срока прибытия представителей Поставщика для комиссионного осмотра и подписания Акт о выявленных дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных Недостатках (дефектах, несоответствиях) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных дефектах, действительным считается акт о Недостатках (дефектах, несоответствиях), подписанный Покупателем в одностороннем порядке или комиссией, созданной Государственным заказчиком (Техническим заказчиком) для расследования причин случившегося.

7.5. Поставщик обязуется за свой счет в согласованный срок, устранить все Недостатки (дефекты, несоответствия) МТР, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить МТР ненадлежащего качества на МТР надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить Недостатки (дефекты, несоответствия) собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика. Если срок устранения недостатков Сторонами не согласован, то он не может составлять более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком от Покупателя соответствующего требования об устранении Недостатков (дефектов, несоответствий).

7.6. Если Недостатки (дефекты, несоответствия) не были устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, и потребовать от Поставщика возмещения прямых подтвержденных убытков.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. В случае нарушения установленных Договором и Спецификацией сроков поставки МТР (отдельной партии МТР) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленных в срок МТР за каждый день просрочки.

8.3. В случае не устранения или ненадлежащего устранения Поставщиком Недостатков (дефектов, несоответствий) в поставленных МТР, выявленных при приемке и/или в течение Гарантийного срока, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости МТР, поставленных с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки. Просрочка исполнения обязательств по смыслу настоящего пункта исчисляется с момента истечения срока на устранение Недостатков (дефектов, несоответствий), согласованных Сторонами, либо с момента получения Покупателем отказа Поставщика от устранения Недостатков (дефектов), либо с момента истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком требования Покупателя об устранении Недостатков (дефектов, несоответствий).

8.4. В случае поставки МТР без документов, указанных в настоящем Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости МТР, поставленных с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки предоставления документов.

8.5. Поставщик обязан уплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования Покупателя об уплате штрафных санкций.

8.6. В случае нарушения срока оплаты поставленных МТР (отдельной партии МТР) Покупатель уплачивает пени из расчета 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

8.8. Возмещение имущественных потерь

8.8.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных работ по настоящему Договору.

8.8.2. Размер возмещения определяется следующим расчетом: сумма предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) к Покупателю, умноженная на 1,25 (что соответствует сумме налога на прибыль, которую Покупатель должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь).

8.8.3. Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Покупателем Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.

8.8.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:

– заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;

– копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).

8.8.5. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя с приложением обосновывающих ее документов, возместить Покупателю имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

Покупатель вправе удержать указанные суммы из любых средств, причитающихся Поставщику в рамках Договора.

8.8.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.

8.8.7. При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Покупатель в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).

8.8.8. Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Покупателю налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

8.8.9. При реализации условий о возмещении имущественных потерь стороны обязуются действовать разумно и добросовестно, оказывать содействие друг другу, в том числе путем оперативного предоставления всех необходимых документов.

Покупатель обязан привлечь Поставщика к участию в соответствующем процессе в случае обжалования Решения налогового органа в установленном порядке.

8.9. Покупатель вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику, суммы любых неустоек, штрафов и возмещаемых расходов/убытков направив Поставщику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/штрафов/возмещаемых расходов/убытков.

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

Данные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента его прекращения.

9.2. Поставщик не имеет права использовать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

9.3. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика.

9.4. В течение всего срока действия договора, а также после его прекращения, Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных, авторских прав, прав на ноу-хау третьих лиц, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства.

9.5. В случае если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.

9.6 Поставщик дает свое согласие на передачу Покупателем любой информации, касающейся настоящего Договора и/или сделок, заключенных Поставщиком во его исполнение, в адрес Государственный заказчика либо иного лица, осуществляющего по поручению Государственный заказчика организацию строительства Объекта и/или проведение строительного контроля, авторского надзора.

СТАТЬЯ 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных отделений) или иным компетентным органом.

10.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

10.5. Если в результате форс-мажорных обстоятельств Объекту был нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости МТР, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

СТАТЬЯ 11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. До передачи спора на разрешение суда, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

11.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма и ее расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы.

11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.4. Настоящий Договор, включая вопросы его толкования, исполнения, прекращения, разрешения споров, регулируется правом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

12.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 10 (Десяти) дней с даты получения.

12.3. Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком сроков поставки МТР, определенных в соответствующей Спецификации, более, чем на 10 (десять) календарных дней;

- нарушения Поставщиком других существенных условий Договора (о качестве МТР и т.п.);

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства определенных действующим законодательством Российской Федерации;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора.

12.4. Покупатель также вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора в случае принятия Государственным заказчиком решения о расторжении соответствующего договора с Покупателем.

12.5. В случае одностороннего отказа от Договора Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от Договора.

12.6. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 12.4 Покупатель оплачивает Поставщику документально подтвержденные фактические затраты, понесенные Поставщиком к моменту получения уведомления о расторжении Договора, предъявленные к оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления.

12.7. Покупатель также вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора в любое время до поставки МТР. В таком случае Покупатель оплачивает Поставщику документально подтвержденные расходы, понесенные до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения Договора, а Поставщик передает Покупателю изготовленные к этому моменту МТР. Упущенная выгода Поставщику не возмещается.

СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика. Все изменения и дополнения к Договору, в том числе в случае изменения юридического или почтового адресов, указанных в статье 14 Договора, оформляются путем подписания дополнительных соглашений полномочными представителями Сторон.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

13.3. Если при выполнении Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

13.4. Все юридически значимые документы (извещения, уведомления, требования, претензии и т.д.) должны направляться по адресам сторон, указанным в статье 14 настоящего Договора, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

Доставка соответствующего документа адресату подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте или телеграммой), или распиской на экземпляре документа (копии документа) о получении с указанием даты получения, фамилии, имени, отчества, должности получившего лица (при отправке нарочным). При отправке документа по почте или телеграфу документ считается доставленным в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий.

13.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в статье 14 Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

В случае выявления факта нарушения стороной указанного условия такая сторона несет все неблагоприятные последствия и риски, связанные с отсутствием у контрагента актуальной информации о контрагенте. В частности, все документы считаются доставленными, а их юридические последствия наступившими при условии их доставки по адресу, указанному в договоре, или по другому адресу, доведенному до сведения отправителя в порядке, установленном настоящим договором.

13.6. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сторона договора (кредитор) вправе уступить право требования по нему третьему лицу только с согласия должника.

СТАТЬЯ 14. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными