Тендер - ЗК-0103/25 Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей №295423260

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№2_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Обоснование_НМЦК

Приложение №2

ЗК-0103/25

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей

- Посмотреть таблицу с данными

* В соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» при определении НМЦК применен нормативный метод.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 03.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000304

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Тюменская, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Дзержинского, дом 62/4, каб.108

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

362.99 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств: обеспечение предоставляется путем блокирования денежных средств на банковском счёте, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода в случаях, предусмотренных ст.44 Закона № 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 N 579. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии: обеспечение предоставляется путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Салфетки влажные для экранов
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.44.190 Товар Штука 183.33 - Посмотреть таблицу с данными 36299.34 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 36299.34 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение №4 Проект Контракта ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОписание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к содержанию, составу заявки, инструкция (ВСЕ ТОВАРЫ)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№3_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_(ВСЕ_ТОВАРЫ)

Приложение №3

ЗК-0103/25

(поставка Товара)

ГЛАВА 1. Содержание, состав заявки на участие в закупке и инструкция по её заполнению.

1. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ информация и документы, предусмотренные настоящим пунктом, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) (если преимущества установлены в извещении об осуществлении закупки);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией) (если преимущества установлены в извещении об осуществлении закупки);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (если преимущества установлены в извещении об осуществлении закупки).

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные Разделом 1 настоящих Требований.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

2.1. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В случае если участник закупки подал заявку и предложил в заявке на закупку условия не соответствующие извещению об осуществлении закупки, в том числе об условиях, не подлежащих изменению по результатам осуществления закупки, такая заявка признается несоответствующей и подлежит отклонению.

При участии в закупке на поставку товара участник закупки руководствуется Требованиями к содержанию, составу заявки на участие в закупке, предусмотренными Разделом 1 настоящего Приложения и настоящей инструкцией.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей и (или) характеристики) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки с использованием электронной площадки должен указать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным заказчиком в извещении об осуществлении закупки.

Предоставляемые участником закупки характеристики товара не должны допускать разночтений или двусмысленного толкования.

2.2. Участник закупки при формировании предложения в отношении характеристик товара руководствуется следующим:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Описание_объекта_закупки

Приложение №1

ЗК-0103/25

Описание объекта закупки

Поставщик обязан поставить чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее - Товар) в соответствии с Приложением №1 к описанию объекта закупки.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям извещения об осуществлении закупки, контракту и приложениям к нему, действующему законодательству Российской Федерации.

Поставка Товара включает в себя обязательства Поставщика осуществить доставку и разгрузку Товара в месте доставки. Поставщик осуществляет поставку Товара единой партией в рабочие дни и время Заказчика: понедельник - четверг: с 08.45 до 17.45 часов, пятница: с 9.00 до 16.45 часов (в соответствии с часовой зоной в которой расположен Заказчик).

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром.

Возможна досрочная поставка Товара.

Этапы не предусмотрены

Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации), соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.

В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.

Отсутствуют стандартные показатели на поставляемый Товар, удовлетворяющие требованиям Заказчика.

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Спецификация

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Проект_Контракта_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №4

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №16000.25._____

на поставку чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

г. Тюмень

Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени, именуем Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени муниципального образования городской округ город Тюмень, в лице _____________________, действующего (ей) на основании _______________, с одной Стороны, и

________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего (ей) на основании _______________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) по результатам определения поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, на основании протокола ___________________№ __________ от «___» _________ 2025г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Контракт заключен в соответствии с условиями извещения об осуществлении закупки №ЗК-0103/25, заявки Поставщика и по цене, предложенной Поставщиком.
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя в обусловленные Контрактом сроки обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее по тексту – Товар) согласно спецификации (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, наименование страны происхождения и цена Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к Контракту).
1.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
1.5. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать Приложению № 1 к Контракту.
1.6. Наименование заказчика: Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4
Ответственное должностное лицо Заказчика:
Просвиркина Рената Юрьевна. Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номер контактного телефона: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ЦЕНА КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта сформирована в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки товара, стоимость всех затрат, связанных с поставкой товара до места доставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, налоги, сборы и иные обязательные платежи и составляет _____________ (______________) рублей, включая НДС/без НДС.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.7 Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Источник финансирования: бюджет городского округа города Тюмени.
2.5. Порядок и срок оплаты: Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в российских рублях по факту поставки Товара, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в порядке, установленном Разделом 4 Контракта, с учетом особенностей, установленных пунктом 2.8 Контракта.
Выплата аванса не предусмотрена.
2.6. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Контрактом, производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
На основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства Поставщика по перечислению в доход бюджета города Тюмени удержанной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.
Реквизиты счёта для уплаты неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком:
УФК по Тюменской области (Департамент городского хозяйства Администрации г.Тюмень, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Единый казначейский счет (корреспондирующий счет) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г.Тюмень// УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г.Тюмень
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Код бюджетной классификации (КБК)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140
В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается № муниципального контракта, договора по которому уплачиваются
финансовые санкции.
2.9. 1 Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта.
Срок исполнения контракта: 31.12.2025.

СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.2. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
3.3. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.
3.4. Место поставки Товара: Российская Федерация, Тюменская обл, город Тюмень г.о., Тюмень г, Дзержинского ул, дом 62/4, каб.108
3.5. Возможна досрочная поставка Товара.
3.6 Поставка Товара включает в себя обязательства Поставщика осуществить доставку и разгрузку Товара в месте доставки. Поставщик осуществляет поставку Товара единой партией в рабочие дни и время Заказчика: понедельник - четверг: с 08.45 до 17.45 часов, пятница: с 9.00 до 16.45 часов (в соответствии с часовой зоной в которой расположен Заказчик).
3.7. Этапы не предусмотрены.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Контракте адресу в количестве, ассортименте, комплектности и сроки, предусмотренные Контрактом.
4.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
4.3. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату, время и место поставки Товара, после чего производится поставка Товара Поставщиком.
4.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.
4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации), соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
4.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки Товара.
4.7. В день поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;
б) наименование поставленного Товара;
в) наименование страны происхождения поставленного Товара;
г) информацию о количестве поставленного Товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.8. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с п.3 ч.13 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.9. К документу о приёмке Исполнитель прилагает документы, которые считаются его неотъемлемой частью, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
В случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.7 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.10. Приемка поставленного Товара, включая проведение экспертизы поставленного Товара, проводится Заказчиком не позднее 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в части соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.11. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Контракта, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке, с указанием причин такого отказа.
При этом Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков в поставленном Товаре, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента, комплектности, на Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству, количеству, ассортименту, комплектности, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты поступления Поставщику мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
4.12. В течение срока, установленного п.4.10 Контракта с даты поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и приложением акта и заключения по результатам экспертизы (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы), отражающего(-их) все недостатки и дефекты в поставленном Товаре.
4.13. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии в течение срока, установленного п.4.10 Контракта с даты поступления документа о приемке, осуществляется одно из следующих действий:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке;
б) члены приемочной комиссии формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.14. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от его подписания считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае получения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
4.15. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик при подписании усиленной электронной подписью документа о приемке, указывает дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 Контракта; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).
При подписании документа о приемке, Заказчик прикладывает расчет суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).
4.16. Если Поставщик в срок, определенный п.4.11 Контракта, не выполнил требования о доукомплектовании Товара, требования о поставке Товара, соответствующего условиям Контракта по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.
4.17. Документ о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) после устранения Поставщиком всех недостатков и дефектов в поставленном Товаре, послуживших основанием для не подписания такого документа.
4.18. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. Поставка Товара считается завершенной.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать контракту и приложениям к нему, действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Товар должен быть новым Товаром.
5.3. Поставщик гарантирует, что поставленный по Контракту Товар полностью соответствует Приложению №1 к Контракту.
5.4. Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.
5.5. В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком документа о приемке.
6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Контрактом, по замене Товара, не соответствующего условиям Контракта, на основании мотивированного отказа и акта с указанием замечаний при выявлении несоответствия Товара условиям Контракта.
7.1.2. В ходе исполнения Контракта вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по Контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.
7.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением Контракта.
7.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.1.5. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.1.6. Осуществлять приемку досрочно поставленного Товара .
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта.
В случае обнаружения при осуществлении контроля за исполнением Поставщиком условий Контракта, отступлений или иных недостатков, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
7.2.2. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 Контракта.
7.2.3. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту поставки Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.
7.2.4. В случае если Поставщик исполнил обязательства с нарушением условий Контракта, в том числе нарушил срок поставки Товара, Заказчик, в течение 5 рабочих дней после наступления факта нарушения обязательства, направляет Поставщику уведомление о нарушении условий Контракта с указанием в нем информации об ответственности Поставщика в соответствии с разделом 8 Контракта, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета по Контракту.
7.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
7.2.6.Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.1.5 Контракта. Указанное условие не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.3.Поставщик обязан:
7.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
7.3.2. Передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.
7.3.3. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.
7.3.4. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.
7.3.5. Предоставить соответствующую условиями Контракта документацию в течение 2 дней со дня получения требования Заказчика, предусмотренного пунктом 7.1.3 Контракта.
7.3.6. Поставить чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее - Товар) в соответствии с Приложением № 1 к Контракту
7.3.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.3.8. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, предусмотренной пунктом 7.1.5 Контракта в соответствии с пунктом 7.2.6 Контракта.
7.4. Поставщик вправе:
7.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке.
7.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.
7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.4.4. Досрочно осуществить поставку Товара .
7.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком, неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042: в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.».

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае если невозможно применить положения пункта 2.8 Контракта об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.8 Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

В случае прекращения действия данных обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения их действия.

9.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 9.1 Контракта продолжают действовать более 30 дней Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения Контракта ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА не предусмотрено

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ не предусмотрено

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС и действует до «31»декабря 2025г., а в части исполнения принятых по Контракту обязательств по оплате, - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям для одностороннего отказа от исполнения договора поставки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС.

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пп. «а» настоящего пункта Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп «б» настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в ЕИС.

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пп. «а» настоящего пункта Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп. «б» настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления одной Стороны другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.8. В случае изменения места нахождения и адреса, адреса электронной почты, банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 14 Контракта, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в течение 5 дней, со дня наступления таких изменений.

11.9. Все изменения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, за исключением случаев, связанных с изменением условий контракта, расторжением контракта и случаев, предусмотренных пунктом 11.8 Контракта.

Соглашение об изменении условий контракта и (или) о расторжении контракта заключается с использованием ЕИС.

Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено Контрактом.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением Контракта предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

Письменная форма претензии считается соблюденной при направлении претензии путём формирования и направления электронного уведомления с использованием ЕИС в соответствии с пунктом 8.14 настоящего Контракта.

12.2. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение не более 30 календарных дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом.

При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляются в письменной форме почтой или в форме электронного документа по адресу электронной почты факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала, если иное не предусмотрено Контрактом.

13.3. Контракт составлен на __________ листах.

13.4. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

- Приложение № 1 «Спецификация».

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

Спецификация

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Исполнение контракта включает в себя комплекса мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с Поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом №44-ФЗ. Срок исполнения контракта включает в себя: срок поставки, приёмку поставленного товара,, предусмотренного контрактом, проведение экспертизы поставленного товара, оплату Заказчиком Поставщику поставленного товара, взаимодействие Заказчика с Поставщиком при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 03.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Изменения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000304

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Тюменская, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Дзержинского, дом 62/4, каб.108

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

362.99 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств: обеспечение предоставляется путем блокирования денежных средств на банковском счёте, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ, для их перевода в случаях, предусмотренных ст.44 Закона № 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением РФ, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 N 579. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии: обеспечение предоставляется путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Салфетки влажные для экранов
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.44.190 Товар Штука 183.33 - Посмотреть таблицу с данными 36299.34 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 36299.34 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение №4 Проект Контракта ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ред.07.04.2025

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОписание объекта закупки (в редакции от 07.04.25)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТребования к содержанию, составу заявки, инструкция (ВСЕ ТОВАРЫ)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№1_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Описание_объекта_закупки_(в_редакции_от_07.04.25)

Приложение №1

ЗК-0103/25

Описание объекта закупки

Поставщик обязан поставить чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее - Товар) в соответствии с Приложением №1 к описанию объекта закупки.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям извещения об осуществлении закупки, контракту и приложениям к нему, действующему законодательству Российской Федерации.

Поставка Товара включает в себя обязательства Поставщика осуществить доставку и разгрузку Товара в месте доставки. Поставщик осуществляет поставку Товара единой партией в рабочие дни и время Заказчика: понедельник - четверг: с 08.45 до 17.45 часов, пятница: с 9.00 до 16.45 часов (в соответствии с часовой зоной в которой расположен Заказчик).

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром.

Возможна досрочная поставка Товара.

Этапы не предусмотрены

Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации), соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.

В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.

Отсутствуют стандартные показатели на поставляемый Товар, удовлетворяющие требованиям Заказчика.

На основании Постановления Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования", доля вторичного сырья должна составлять не менее 5%».

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Спецификация

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Проект_Контракта_ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв_ред.07.04.2025 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №4

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №16000.25._____

на поставку чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

г. Тюмень

Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени, именуем Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени муниципального образования городской округ город Тюмень, в лице _____________________, действующего (ей) на основании _______________, с одной Стороны, и

________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего (ей) на основании _______________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) по результатам определения поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, на основании протокола ___________________№ __________ от «___» _________ 2025г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Контракт заключен в соответствии с условиями извещения об осуществлении закупки №ЗК-0103/25, заявки Поставщика и по цене, предложенной Поставщиком.
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя в обусловленные Контрактом сроки обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее по тексту – Товар) согласно спецификации (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, наименование страны происхождения и цена Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к Контракту).
1.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
1.5. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать Приложению № 1 к Контракту.
1.6. Наименование заказчика: Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4
Ответственное должностное лицо Заказчика:
Просвиркина Рената Юрьевна. Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номер контактного телефона: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЦЕНА КОНТРАКТА, ЦЕНА КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта сформирована в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки товара, стоимость всех затрат, связанных с поставкой товара до места доставки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, налоги, сборы и иные обязательные платежи и составляет _____________ (______________) рублей, включая НДС/без НДС.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.7 Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. Источник финансирования: бюджет городского округа города Тюмени.
2.5. Порядок и срок оплаты: Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в российских рублях по факту поставки Товара, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в порядке, установленном Разделом 4 Контракта, с учетом особенностей, установленных пунктом 2.8 Контракта.
Выплата аванса не предусмотрена.
2.6. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Контрактом, производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
На основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства Поставщика по перечислению в доход бюджета города Тюмени удержанной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.
Реквизиты счёта для уплаты неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком:
УФК по Тюменской области (Департамент городского хозяйства Администрации г.Тюмень, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Единый казначейский счет (корреспондирующий счет) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г.Тюмень// УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г.Тюмень
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Код бюджетной классификации (КБК)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140
В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается № муниципального контракта, договора по которому уплачиваются
финансовые санкции.
2.9. 1 Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта.
Срок исполнения контракта: 31.12.2025.

СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки Товара: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.2. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
3.3. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.
3.4. Место поставки Товара: Российская Федерация, Тюменская обл, город Тюмень г.о., Тюмень г, Дзержинского ул, дом 62/4, каб.108
3.5. Возможна досрочная поставка Товара.
3.6 Поставка Товара включает в себя обязательства Поставщика осуществить доставку и разгрузку Товара в месте доставки. Поставщик осуществляет поставку Товара единой партией в рабочие дни и время Заказчика: понедельник - четверг: с 08.45 до 17.45 часов, пятница: с 9.00 до 16.45 часов (в соответствии с часовой зоной в которой расположен Заказчик).
3.7. Этапы не предусмотрены.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Контракте адресу в количестве, ассортименте, комплектности и сроки, предусмотренные Контрактом.
4.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.
4.3. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату, время и место поставки Товара, после чего производится поставка Товара Поставщиком.
4.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.
4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации), соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
4.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки Товара.
4.7. В день поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;
б) наименование поставленного Товара;
в) наименование страны происхождения поставленного Товара;
г) информацию о количестве поставленного Товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.8. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с п.3 ч.13 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.9. К документу о приёмке Исполнитель прилагает документы, которые считаются его неотъемлемой частью, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
В случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.7 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.10. Приемка поставленного Товара, включая проведение экспертизы поставленного Товара, проводится Заказчиком не позднее 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в части соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.11. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Контракта, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке, с указанием причин такого отказа.
При этом Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков в поставленном Товаре, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента, комплектности, на Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству, количеству, ассортименту, комплектности, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты поступления Поставщику мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
4.12. В течение срока, установленного п.4.10 Контракта с даты поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и приложением акта и заключения по результатам экспертизы (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы), отражающего(-их) все недостатки и дефекты в поставленном Товаре.
4.13. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии в течение срока, установленного п.4.10 Контракта с даты поступления документа о приемке, осуществляется одно из следующих действий:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке;
б) члены приемочной комиссии формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.14. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от его подписания считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае получения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
4.15. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик при подписании усиленной электронной подписью документа о приемке, указывает дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 Контракта; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).
При подписании документа о приемке, Заказчик прикладывает расчет суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).
4.16. Если Поставщик в срок, определенный п.4.11 Контракта, не выполнил требования о доукомплектовании Товара, требования о поставке Товара, соответствующего условиям Контракта по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.
4.17. Документ о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) после устранения Поставщиком всех недостатков и дефектов в поставленном Товаре, послуживших основанием для не подписания такого документа.
4.18. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. Поставка Товара считается завершенной.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать контракту и приложениям к нему, действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Товар должен быть новым Товаром.
5.3. Поставщик гарантирует, что поставленный по Контракту Товар полностью соответствует Приложению №1 к Контракту.
5.4. Гарантийным сроком использования товара является остаточный срок его годности. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. На товаре должна быть проставлена дата изготовления.
5.5. В случае выявления недостатков поставленного Товара, замена данного Товара на аналогичный доброкачественный Товар, либо устранение недостатков Товара производится в течение срока предоставления гарантии качества за счет собственных средств Поставщика в срок не более трех рабочих дней с момента предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком с указанием недостатков.
5.6. На основании Постановления Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования", доля вторичного сырья должна составлять не менее 5%.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком документа о приемке.
6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Контрактом, по замене Товара, не соответствующего условиям Контракта, на основании мотивированного отказа и акта с указанием замечаний при выявлении несоответствия Товара условиям Контракта.
7.1.2. В ходе исполнения Контракта вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по Контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.
7.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением Контракта.
7.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.1.5. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.1.6. Осуществлять приемку досрочно поставленного Товара .
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта.
В случае обнаружения при осуществлении контроля за исполнением Поставщиком условий Контракта, отступлений или иных недостатков, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
7.2.2. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 Контракта.
7.2.3. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту поставки Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.
7.2.4. В случае если Поставщик исполнил обязательства с нарушением условий Контракта, в том числе нарушил срок поставки Товара, Заказчик, в течение 5 рабочих дней после наступления факта нарушения обязательства, направляет Поставщику уведомление о нарушении условий Контракта с указанием в нем информации об ответственности Поставщика в соответствии с разделом 8 Контракта, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета по Контракту.
7.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
7.2.6.Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.1.5 Контракта. Указанное условие не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.3.Поставщик обязан:
7.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
7.3.2. Передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.
7.3.3. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.
7.3.4. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.
7.3.5. Предоставить соответствующую условиями Контракта документацию в течение 2 дней со дня получения требования Заказчика, предусмотренного пунктом 7.1.3 Контракта.
7.3.6. Поставить чистящие салфетки для экранов мониторов и оптических поверхностей (далее - Товар) в соответствии с Приложением № 1 к Контракту
7.3.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.3.8. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, предусмотренной пунктом 7.1.5 Контракта в соответствии с пунктом 7.2.6 Контракта.
7.4. Поставщик вправе:
7.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке.
7.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.
7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.
7.4.4. Досрочно осуществить поставку Товара .
7.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком, неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042: в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.».

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. В случае если невозможно применить положения пункта 2.8 Контракта об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.8 Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

В случае прекращения действия данных обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения их действия.

9.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 9.1 Контракта продолжают действовать более 30 дней Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения Контракта ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА не предусмотрено

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ не предусмотрено

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС и действует до «31»декабря 2025г., а в части исполнения принятых по Контракту обязательств по оплате, - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям для одностороннего отказа от исполнения договора поставки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в ЕИС.

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пп. «а» настоящего пункта Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп «б» настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в ЕИС.

б) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пп. «а» настоящего пункта Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пп. «б» настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления одной Стороны другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.8. В случае изменения места нахождения и адреса, адреса электронной почты, банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 14 Контракта, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в течение 5 дней, со дня наступления таких изменений.

11.9. Все изменения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, за исключением случаев, связанных с изменением условий контракта, расторжением контракта и случаев, предусмотренных пунктом 11.8 Контракта.

Соглашение об изменении условий контракта и (или) о расторжении контракта заключается с использованием ЕИС.

Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено Контрактом.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением Контракта предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

Письменная форма претензии считается соблюденной при направлении претензии путём формирования и направления электронного уведомления с использованием ЕИС в соответствии с пунктом 8.14 настоящего Контракта.

12.2. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение не более 30 календарных дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом.

При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляются в письменной форме почтой или в форме электронного документа по адресу электронной почты факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала, если иное не предусмотрено Контрактом.

13.3. Контракт составлен на __________ листах.

13.4. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

- Приложение № 1 «Спецификация».

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

Спецификация

Наименование объекта закупки: Поставка чистящих салфеток для экранов мониторов и оптических поверхностей.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Исполнение контракта включает в себя комплекса мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с Поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом №44-ФЗ. Срок исполнения контракта включает в себя: срок поставки, приёмку поставленного товара,, предусмотренного контрактом, проведение экспертизы поставленного товара, оплату Заказчиком Поставщику поставленного товара, взаимодействие Заказчика с Поставщиком при исполнении, изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий контракта.